2024年安裝承攬合同經(jīng)典版（三篇）

第3頁共3頁2024年安裝承攬合同經(jīng)典版甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料必須為符合設(shè)計要求且質(zhì)量合格的產(chǎn)品，并需按時送達至施工現(xiàn)場。甲乙雙方應(yīng)共同辦理材料的交接手續(xù)。若乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料存在質(zhì)量問題或規(guī)格不符，應(yīng)及時向甲方反饋。若甲方堅持使用，因此導(dǎo)致的工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方提供的材料在按時抵達現(xiàn)場后，其保管責(zé)任由乙方承擔(dān)。因乙方保管不當(dāng)而造成的任何損失，乙方需負(fù)責(zé)賠償。甲方采購的裝飾材料應(yīng)專用于本合同所規(guī)定的住宅裝飾項目，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自挪用。如乙方違反此規(guī)定，需按照挪用材料價款的雙倍向甲方進行補償。乙方提供的水電材料，甲方應(yīng)到現(xiàn)場進行驗收。若材料不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格存在差異，應(yīng)禁止使用。若已使用并導(dǎo)致工程損失，責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方自帶的施工工具（如錐子、切割片等）需保證安全、良好使用，其維修費和損耗費用由乙方自行承擔(dān)。第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定如下：1.本工程必須嚴(yán)格遵守國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》，并參照當(dāng)?shù)厥　⑹屑彝パb飾裝修工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范執(zhí)行。2.若因乙方施工技術(shù)不佳或責(zé)任心不足等自身原因?qū)е沦|(zhì)量問題，返工費用由乙方承擔(dān)，且工期不得因此延誤。3.工程竣工前，乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進行驗收。甲方在接到通知后兩日內(nèi)應(yīng)組織驗收并辦理相關(guān)手續(xù)。第四條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火等現(xiàn)場管理的約定如下：1.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染，并妥善處理好施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，乙方不得擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3.在工程竣工并移交給甲方之前，乙方需負(fù)責(zé)保護現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品。4.乙方應(yīng)確保裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，并在竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。5.乙方負(fù)責(zé)裝飾裝修過程中產(chǎn)生的垃圾處理工作，并保證每日至少清潔一次。6.若乙方因施工原因需居住在現(xiàn)場，需特別注意水、用電等安全問題。工地發(fā)生工傷事故時，責(zé)任由乙方承擔(dān)。7.乙方應(yīng)做好施工材料的保管工作，并禁止閑雜人等進入施工現(xiàn)場。8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料離開現(xiàn)場。若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象，乙方需按材料價格加倍賠償。第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝及結(jié)算的約定如下：1.工程款付款方式：布管驗收合格后支付工錢的____%，水電完工后支付____%，整體竣工驗收合格后支付剩余的____%。2.乙方承包內(nèi)容包括但不限于：水電開槽、布線、穿線、埋槽；水電施工過程中的垃圾清運（每天現(xiàn)場整理裝袋）；水電施工的穿墻、打孔、切割；開關(guān)面板安裝；小五金、馬桶等安裝；后期燈具的安裝等。3.工程結(jié)算方式可采用按實結(jié)算或總價結(jié)算方式。若采用總價結(jié)算方式，則價格為____元/平米（套內(nèi)面積）。第六條違約責(zé)任：1.若甲方未按合同約定時間付款，每逾期一天需向乙方支付____的違約金。2.若因乙方原因?qū)е鹿こ逃馄诳⒐ぃ坑馄谝惶煨柘蚣追街Ц禵___的違約金。第七條糾紛處理方式：因工程質(zhì)量問題發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。若協(xié)商不成或當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決爭議時，可按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第八條合同的變更和解除：1.合同經(jīng)雙方簽字生效后具有法律效力，雙方必須嚴(yán)格遵守。如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前若一方需終止合同，應(yīng)以書面形式提出并按合同總價款的____%支付違約金后辦理終止合同手續(xù)。2.在施工過程中若任何一方需終止合同，需以書面形式向另一方提出并經(jīng)雙方同意后辦理清算手續(xù)并訂立終止合同協(xié)議以解除本合同。第九條其他約定：1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)調(diào)工作。在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認(rèn)的情況下甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費用；經(jīng)第三方監(jiān)理確認(rèn)后甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。2.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素導(dǎo)致的工期延誤經(jīng)雙方確認(rèn)后可順延。3.甲方在入住前可要求乙方配合其他工種進行____次交叉施工配合；超過____次部分每次需向乙方支付____元/天的勞務(wù)費。第十條附則：（一）本合同自甲、乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。（二）本合同簽訂后工程2024年安裝承攬合同經(jīng)典版（二）承攬合同合同編號：[填寫編號]定作方（甲方）：[填寫名稱]承攬方（乙方）：[填寫姓名]身份證號碼：[填寫號碼]聯(lián)系電話：[填寫電話]鑒于甲方為銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），乙方承諾具備國家強制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方按照甲方要求完成器械安裝，甲方支付報酬事宜，達成如下協(xié)議：第一條主體資格1.甲方為合法注冊并經(jīng)營的個體工商戶（或公司），有權(quán)銷售本合同所述器械。2.乙方確認(rèn)自身具備國家法律法規(guī)要求的安裝資質(zhì)，能夠獨立承擔(dān)本合同項下的安裝工作。第二條承攬標(biāo)的本合同承攬標(biāo)的包括但不限于潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。第三條承攬方式1.甲方提供需安裝的器械，乙方在甲方指定地點接收后，按照甲方要求的時間、地點完成運輸及安裝工作。2.安裝工作完成后，須經(jīng)甲方或甲方客戶驗收合格，方視為承攬工作完成。第四條承攬選擇甲方在完成器械銷售后，將通知乙方進行安裝。若乙方無法承接，甲方有權(quán)另行委托第三方完成。第五條安裝與交通工具1.安裝過程中所需的工具由乙方自備。2.運輸器械所需的交通工具亦由乙方提供，并確保駕駛員具備合法有效的駕駛資質(zhì)。第六條安裝要求乙方應(yīng)嚴(yán)格按照器械說明書進行安裝，確保不對器械及甲方客戶的其他財產(chǎn)造成損害。如有損害，應(yīng)按市場價賠償。第七條質(zhì)量問題處理乙方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械質(zhì)量問題的，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)通知甲方并更換同等型號器械。否則，甲方有權(quán)拒付報酬并要求乙方賠償損失。第八條驗收標(biāo)準(zhǔn)安裝工作應(yīng)符合器械說明書要求，并通過甲方客戶的驗收。第九條報酬與結(jié)算1.報酬由運輸費、安裝工具費、勞動報酬及適當(dāng)利潤等組成，具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)安裝器械類型、地點遠近及期限等因素雙方另行協(xié)商確定。2.安裝驗收合格后，乙方可向甲方結(jié)算報酬。第十條其他約定1.本合同為繼續(xù)性合同，僅適用于乙方按照甲方要求完成的安裝任務(wù)。2.乙方在安裝過程中造成第三方損害或自身損害的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。3.乙方應(yīng)獨立完成安裝任務(wù)，未經(jīng)甲方同意，不得轉(zhuǎn)包給第三方。4.甲方未支付報酬時，乙方有權(quán)留置已安裝的器械作為擔(dān)保。5.合同爭議應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方可向[填寫法院名稱]人民法院提起訴訟。6.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效。甲方（簽字或蓋章）：乙方（簽字摁印）：簽訂日期：[填寫日期]2024年安裝承攬合同經(jīng)典版（三）甲方：_____法人代表：_____乙方：_____法人代表：_____甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，并基于互利互惠的原則，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)國家法律法規(guī)，就花池護欄工程的制作與安裝達成如下正式協(xié)議：一、工程范圍及工作內(nèi)容1.工程名稱：2.工程范圍：3.工作內(nèi)容：乙方需嚴(yán)格依照甲方提供的護欄設(shè)計、安裝要求，負(fù)責(zé)完成材料的存放、保管、安裝、清理及驗收等全部工作內(nèi)容。二、合同工期本工程項目的施工期限為____日，具體起止時間為自____年____月____日至____年____月____日。三、工程價款及付款方式（一）工程價款本工程總造價為人民幣____元（大寫：肆仟捌佰元整）。（二）結(jié)算方式工程完工并通過驗收合格后，雙方將依據(jù)實際決算結(jié)果進行付款，同時附上詳細(xì)的工程決算書作為付款依據(jù)。四、安全責(zé)任乙方在施工期間需承擔(dān)全部安全責(zé)任，必須采取有效措施確保施工人員的人身安全，并妥善存放、保管好施工材料，防止學(xué)生等無關(guān)人員進入施工現(xiàn)場引發(fā)安全事故。同時，乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，工程保質(zhì)期為三年，期間如因質(zhì)量問題導(dǎo)致的問題，乙方需負(fù)責(zé)免費維修或更