承臺施工合同

承臺施工合同合同編號：__________甲方（以下簡稱“甲方”）：單位名稱：____________地址：_________________聯(lián)系方式：_____________地址：_____________乙方（以下簡稱“乙方”）：單位名稱：____________地址：_________________聯(lián)系方式：_____________地址：_____________第一章總則1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方委托乙方承臺施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議。1.2乙方須按照甲方的要求和本合同的約定，全面履行承臺施工的義務。1.3本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，對甲乙雙方具有法律約束力。第二章工程內(nèi)容與施工標準2.1工程內(nèi)容：乙方負責承臺工程的施工，包括但不限于土建工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程等。2.2施工標準：乙方應按照國家相關施工規(guī)范、質(zhì)量標準及甲方的要求進行施工，保證工程質(zhì)量達到預定的標準。第三章工程期限3.1工程期限：本工程的總工期為____天，自本合同簽訂之日起計算。3.2乙方應在約定工期內(nèi)完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉袚鄳倪`約責任。第四章工程費用與支付4.1工程費用：本工程的總費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。4.2付款方式：甲方按照工程進度支付乙方工程款，具體付款方式如下：（1）合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價款的10%作為預付款；（2）乙方完成工程量的50%后，甲方向乙方支付合同總價款的30%；（3）乙方完成工程量的80%后，甲方向乙方支付合同總價款的30%；（4）乙方完成全部工程并通過驗收后，甲方向乙方支付合同總價款的20%作為質(zhì)保金。第五章工程質(zhì)量與驗收5.1乙方應保證工程質(zhì)量達到國家相關規(guī)范和標準，如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，乙方應承擔相應的法律責任。5.2工程驗收：工程完成后，乙方應向甲方提交工程驗收申請，甲方應在收到申請后____日內(nèi)組織驗收。5.3驗收合格后，甲乙雙方應簽署工程驗收報告。如驗收不合格，乙方應根據(jù)甲方提出的整改意見進行整改，直至驗收合格。第六章工程變更與索賠6.1工程變更：如甲方提出工程變更，乙方應根據(jù)甲方的變更指令進行調(diào)整。工程變更導致的費用增減，雙方應協(xié)商一致，簽訂工程變更協(xié)議。6.2索賠處理：如乙方因甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`或損失，乙方應及時向甲方提出索賠。甲方應在接到索賠申請后____日內(nèi)進行核實，并根據(jù)實際情況予以答復。6.3乙方提出的索賠應提供充分的有效證據(jù)，包括但不限于延誤原因、損失計算等。第七章工程安全管理7.1乙方應嚴格遵守國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準，保證施工過程中的人身安全和財產(chǎn)安全。7.2乙方應建立健全安全生產(chǎn)責任制，制定施工安全應急救援預案，對施工現(xiàn)場進行定期安全檢查。7.3乙方應保證施工現(xiàn)場的安全防護設施完善，對施工人員進行必要的安全教育培訓。第八章工程保修8.1乙方應在工程驗收合格后提供____個月的保修服務，保修范圍包括但不限于乙方施工范圍內(nèi)的質(zhì)量問題。8.2保修期內(nèi)，如出現(xiàn)乙方施工質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后____小時內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修。8.3保修期滿后，甲方如需乙方提供維修服務，雙方應另行簽訂維修合同。第九章違約責任9.1如乙方未能按照約定完成工程或工程質(zhì)量不符合約定標準，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的____%。9.2如甲方未能按時支付工程款，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付逾期付款的利息，利息計算方式為____%。9.3甲乙雙方應嚴格遵守本合同的約定，如一方違反合同規(guī)定，另一方有權要求違約方承擔相應的法律責任。第十章爭議解決10.1本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2若甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。10.3如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.4雙方同意，因本合同產(chǎn)生的任何爭議，均應采取書面形式提交至有管轄權的人民法院，并接受法院的判決結(jié)果。10.5在爭議解決期間，除爭議部分外，甲乙雙方應繼續(xù)履行本合同的其余部分。第十一章工程資料與移交11.1乙方應按照甲方的要求，及時提供施工過程中的相關資料，包括但不限于施工圖紙、施工方案、材料檢驗報告等。11.2工程完成后，乙方應向甲方提交完整的工程資料，包括工程圖紙、施工記錄、驗收報告、保修卡等。11.3乙方應在工程保修期滿后，將工程及其全部資料無償移交給甲方。第十二章保密條款12.1乙方應對在合同履行過程中獲知的甲方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等保密信息予以嚴格保密。12.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。12.3未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向任何第三方泄露或使用甲方的保密信息。第十三章合同的修改與補充13.1本合同的修改和補充必須以書面形式作出，并由甲乙雙方共同簽署。13.2任何口頭修改或補充均無效。13.3本合同的任何修改和補充均與本合同具有同等法律效力。第十四章合同的終止和解除14.1在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致合同無法繼續(xù)履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除或終止本合同。14.2任何一方違反本合同且無法糾正的，另一方有權解除本合同。14.3合同解除或終止后，乙方應停止施工，并按照甲方的要求進行工程清算。第十五章其他15.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。15.2本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。15.3本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)實際情況另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：_________________