樁基工程承攬2024年具體協(xié)議樣本版

樁基工程承攬2024年具體協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及住所1.2乙方名稱及住所1.3術(shù)語定義第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條工程價款3.1工程總價款3.2付款方式3.3付款期限3.4工程款結(jié)算第四條工程期限4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工期延誤第五條工程質(zhì)量5.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量保證措施5.3質(zhì)量爭議的處理第六條乙方義務(wù)6.1施工準(zhǔn)備6.2施工組織與管理6.3工程資料管理第七條甲方義務(wù)7.1提供施工場地7.2提供施工條件7.3協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任第九條違約責(zé)任9.1甲方違約9.2乙方違約9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟管轄第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二條其他條款12.1不可抗力12.2合同的解釋12.3合同的修改和補充第十三條附件13.1工程圖紙13.2技術(shù)文件13.3其他重要文件第十四條簽字蓋章14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章14.3合同生效時間第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××公司，住所：×××地址。1.2乙方名稱：×××施工公司，住所：×××地址。1.3術(shù)語定義：（1）樁基工程：指建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)工程，包括樁基的設(shè)計、施工、檢測等。（2）工程總價款：指本合同約定的工程范圍內(nèi)，乙方完成全部工程量后，甲方應(yīng)付給乙方的總金額。（3）工程質(zhì)量：指工程符合國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件要求的情況。第二條工程概況2.1工程名稱：×××項目樁基工程。2.2工程地點：×××項目施工現(xiàn)場。2.3工程規(guī)模：按照甲方提供的工程圖紙和技術(shù)文件執(zhí)行。2.4工程內(nèi)容：包括但不限于樁基設(shè)計、樁基施工、樁基檢測等。第三條工程價款3.1工程總價款：人民幣×××萬元整（大寫：人民幣×××萬元整）。3.2付款方式：按照本合同約定的付款計劃進行支付。3.3付款期限：自乙方完成工程量進度達(dá)到約定比例之日起×××日內(nèi)支付。3.4工程款結(jié)算：按照實際完成的工程量，雙方協(xié)商確定工程款。第四條工程期限4.1工程開工日期：自雙方簽訂合同之日起×××日內(nèi)。4.2工程竣工日期：自工程開工日期起算，工程總工期為×××日。4.3工期延誤：因乙方原因?qū)е鹿こ滩荒茉诩s定的工期內(nèi)完成的，乙方應(yīng)按照約定的違約金比例向甲方支付違約金。第五條工程質(zhì)量5.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件要求。5.2質(zhì)量保證措施：乙方應(yīng)按照設(shè)計文件和施工規(guī)范要求進行施工，并對施工質(zhì)量進行自檢、互檢和專檢。5.3質(zhì)量爭議的處理：如甲方對乙方施工質(zhì)量有異議，雙方可協(xié)商確定檢測機構(gòu)進行檢測，并根據(jù)檢測結(jié)果處理爭議。第六條乙方義務(wù)6.1施工準(zhǔn)備：乙方應(yīng)按照甲方要求，提前做好施工前的準(zhǔn)備工作。6.2施工組織與管理：乙方應(yīng)合理安排施工人員、施工機械和材料，確保工程順利進行。6.3工程資料管理：乙方應(yīng)妥善保管工程圖紙、技術(shù)文件和施工記錄等資料，確保資料的完整、準(zhǔn)確和及時更新。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容：本合同簽訂過程中及合同履行過程中所獲悉的甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。8.2保密期限：自雙方簽訂合同之日起至合同終止或履行完畢之日止。8.3違約責(zé)任：乙方違反本保密條款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。第九條違約責(zé)任9.1甲方違約：甲方未按照約定履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失。9.2乙方違約：乙方未按照約定履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。9.3違約賠償：違約金為本合同總價款的××%，賠償金額不足×××元的，按×××元計算。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2訴訟管轄：本合同引起的任何爭議，均適用中華人民共和國法律，并由合同簽訂地人民法院管轄。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更：合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更合同內(nèi)容。11.3合同終止：合同履行完畢或者雙方協(xié)商一致終止合同的，本合同即告終止。第十二條其他條款12.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或者部分履行，遭受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件，根據(jù)情況部分或者全部免除其責(zé)任。12.2合同的解釋：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.3合同的修改和補充：本合同簽訂后，如雙方發(fā)現(xiàn)需要修改或者補充的，可簽訂修改或者補充協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。第十三條附件13.1工程圖紙：本合同所涉及的工程圖紙及相關(guān)技術(shù)文件。13.2技術(shù)文件：包括但不限于施工方案、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。13.3其他重要文件：雙方認(rèn)為需要附件的形式明確的其他文件。第十四條簽字蓋章14.1甲方簽字蓋章：甲方（蓋章）：代表（簽字）：日期：14.2乙方簽字蓋章：乙方（蓋章）：代表（簽字）：日期：第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程圖紙詳細(xì)要求：包含工程的所有設(shè)計圖紙，包括但不限于建筑物的布局、結(jié)構(gòu)、管線、細(xì)節(jié)設(shè)計等。圖紙需清晰、完整，并加蓋甲方公章。附件說明：工程圖紙是施工的基礎(chǔ)，乙方需根據(jù)圖紙進行施工，并確保施工過程中的圖紙更新及時傳達(dá)給乙方。附件二：技術(shù)文件詳細(xì)要求：包含施工方案、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料要求等詳細(xì)的技術(shù)要求。文件需加蓋甲方公章，并保持更新。附件說明：技術(shù)文件是指導(dǎo)乙方施工的重要依據(jù)，乙方需嚴(yán)格按照技術(shù)文件要求進行施工，確保工程質(zhì)量。附件三：施工合同補充協(xié)議詳細(xì)要求：包含對主合同中未盡事宜的補充協(xié)議，需雙方簽字蓋章，并注明簽訂日期。附件說明：補充協(xié)議是對主合同的補充和細(xì)化，雙方需嚴(yán)格按照補充協(xié)議執(zhí)行，如有爭議，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照約定支付工程款。2.甲方未按照約定提供施工場地和條件。3.乙方未按照約定完成工程量。4.乙方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。5.雙方未按照約定履行合同其他義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金支付：違約方需向守約方支付合同總價款的××%作為違約金。2.損失賠償：違約方需賠償因違約給守約方造成的實際損失，賠償金額不足×××元的，按×××元計算。3.工期延誤：工期延誤每日賠償金額為×××元，具體金額以實際延誤天數(shù)計算。示例說明：若甲方未按照約定支付工程款，乙方可以要求甲方支付違約金，并有權(quán)要求賠償因延遲付款導(dǎo)致的額外損失。說明三：法律名詞及解釋：法律名詞：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.違約金：一方違反合同約定，應(yīng)向守約方支付的賠償金。3.損失賠償：因違約行為導(dǎo)致的實際損失，包括但不限于直接損失和間