光伏板安裝工程施工合同(2篇)

第3頁共3頁光伏板安裝工程施工合同發(fā)包方(以下稱甲方)：_____承包方(以下稱乙方)：_____根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。第一條、工程項目一、工程名稱：_____安裝工程二、工程地點：_____三、承包方式：包工、包機械、包安全第二條、工程期限合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天第三條、工程價款、結(jié)算及付款方式本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組_____元/組(一組_____塊電池板)。1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對其進行費用的核定。3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價_____安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方_____日內(nèi)支付相關(guān)工程費用.第四條、甲乙方責(zé)任1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于_____cm。3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條、件進行維修。第五條、安全施工乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。第六條、獎懲責(zé)任1、如_____月_____日前安裝達(dá)到_____光伏板安裝，則按_____元標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算。2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的_____%向守約方支付違約金。第七條、糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第八條、附則本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，自雙方代表簽字。甲方：_____乙方：_____代表人：_____代表人：_____電話：_____電話：_____日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日光伏板安裝工程施工合同（二）裝修的好壞直接影響到居住者的以后的生活，所以裝修合同的簽訂一定要小心、謹(jǐn)慎，在遵守法律法規(guī)規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合個人意愿和需求，自愿平等的簽訂的合同。由于裝修涉及的基本問題都一樣，所以裝修施工簽訂的合同是有范本的。那么裝修施工合同范本到底是什么呢發(fā)包方(簡稱甲方)：_____承包方(簡稱乙方)：_____甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。一、工程概況1、裝飾施工地點：_____2、住房結(jié)構(gòu)：_____房型房廳套，施工面積平方米。3、裝飾施工內(nèi)容：_____4、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。5、工期：_____自_____年_____月_____日開工，至_____年_____月_____日竣工，_____工期_____天。二、工程價款及結(jié)算的約定1、工程總價款：_____￥_____元，大寫(人民幣)：_____詳見本合同裝修工程報價單。2、工程款付款方式按下列方式支付：_____(1)第一次，對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日。支付_____元訂金，第二次付款時扣除(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_____元(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_____元(4)第四次竣工驗收當(dāng)天支付工程總造價10%合計_____元(5)工程保修期兩年。工程款全部結(jié)清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定1、甲方提供的材料：_____詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定1、本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。2、本工程由_____方設(shè)計施工方案。3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。4、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。5、工程驗收甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。6、工程竣工：_____乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。六、其它事項1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。七、違約責(zé)任1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方_____元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_____元違約金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_____%向甲方支付違約金。八、糾紛處理方式雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。九、合同的變更和解除合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。甲方(簽章)：_____