企業(yè)承包協(xié)議樣本版

企業(yè)通用型承包協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程內(nèi)容2.4工程量2.5工程期限第三條承包范圍及內(nèi)容3.1承包范圍3.2承包內(nèi)容3.3承包方式第四條合同價(jià)格4.1合同總價(jià)4.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.3支付方式4.4支付進(jìn)度第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量保證5.3質(zhì)量驗(yàn)收第六條工期延誤6.1工期延誤的原因6.2工期延誤的處理第七條違約責(zé)任7.1甲方違約7.2乙方違約7.3違約賠償?shù)诎藯l爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第九條合同的變更與解除9.1合同變更9.2合同解除第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約責(zé)任第十一條不可抗力11.1不可抗力的定義11.2不可抗力事件的處理第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件12.2合同變更條件12.3合同終止條件第十三條合同附件13.1附件清單13.2附件的有效性第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)14.2法律適用14.3爭(zhēng)議解決14.4合同的簽訂地點(diǎn)和日期第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義第二條工程概況2.2工程地點(diǎn)：××省××市××區(qū)××路××號(hào)。2.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方提供的工程設(shè)計(jì)圖紙、施工方案和技術(shù)要求，乙方負(fù)責(zé)完成工程的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等工作。2.4工程量：按照雙方確認(rèn)的工程量清單執(zhí)行。2.5工程期限：本工程自雙方簽訂合同之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。第三條承包范圍及內(nèi)容3.1承包范圍：本合同范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容，包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾工程、設(shè)備采購(gòu)及安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等。3.2承包內(nèi)容：乙方按照甲方的要求，完成工程的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等工作。3.3承包方式：乙方采用包工包料的方式進(jìn)行承包。第四條合同價(jià)格4.1合同總價(jià)：人民幣××萬(wàn)元整（大寫：人民幣玖拾玖萬(wàn)捌仟元整），詳細(xì)金額按照雙方確認(rèn)的工程量清單和單價(jià)執(zhí)行。4.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制：合同履行過(guò)程中，如遇市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)格。4.3支付方式：雙方約定采用按進(jìn)度付款的方式，具體支付進(jìn)度雙方協(xié)商確定。4.4支付進(jìn)度：雙方根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度，按照約定的比例支付工程款。第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：本工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。5.2質(zhì)量保證：乙方應(yīng)按甲方要求，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全過(guò)程控制，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。5.3質(zhì)量驗(yàn)收：工程竣工后，乙方應(yīng)按甲方要求進(jìn)行自檢，并配合甲方進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，直至驗(yàn)收合格。第六條工期延誤6.1工期延誤的原因：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程延誤，雙方協(xié)商解決。6.2工期延誤的處理：工期延誤造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。如不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤，雙方協(xié)商調(diào)整工期。第七條違約責(zé)任7.1甲方違約：甲方未按約定支付工程款，或未履行合同約定的其他義務(wù)，乙方有權(quán)暫停工程，并要求甲方支付違約金。7.2乙方違約：乙方未按約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方整改，并支付違約金。7.3違約賠償：違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的損失賠償責(zé)任，具體賠償金額雙方協(xié)商確定。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式：雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：中華人民共和國(guó)人民法院。第九條合同的變更與解除9.1合同變更：合同履行過(guò)程中，如雙方同意變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)。9.2合同解除：在合同履行過(guò)程中，任何一方不得單方面解除合同。如雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。10.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。10.3違約責(zé)任：違反保密條款的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十一條不可抗力11.1不可抗力的定義：不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。11.2不可抗力事件的處理：遭遇不可抗力事件的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。雙方根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商調(diào)整工期和合同價(jià)款。第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更條件：合同變更需經(jīng)雙方書面同意，并簽訂變更協(xié)議。12.3合同終止條件：合同終止的條件按照合同約定或法律規(guī)定執(zhí)行。第十三條合同附件13.1附件清單：附件清單詳見(jiàn)附件一。13.2附件的有效性：附件是合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)：雙方在合同履行過(guò)程中，如需約定其他事項(xiàng)，應(yīng)以書面形式附加本合同。14.2法律適用：本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.3爭(zhēng)議解決：如雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.4合同的簽訂地點(diǎn)和日期：本合同于××年××月××日在××省××市××區(qū)××路××號(hào)簽訂。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程量清單附件二：工程設(shè)計(jì)圖紙附件三：施工方案和技術(shù)要求附件四：材料設(shè)備采購(gòu)清單附件五：付款計(jì)劃表附件六：工期計(jì)劃表附件七：質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)附件八：保密協(xié)議附件九：不可抗力事件證明文件附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件一：工程量清單本附件詳細(xì)列出了工程項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)和總價(jià)等內(nèi)容，作為計(jì)算合同總價(jià)和支付工程款的依據(jù)。附件二：工程設(shè)計(jì)圖紙本附件提供了工程的詳細(xì)設(shè)計(jì)圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，乙方應(yīng)根據(jù)圖紙進(jìn)行施工。附件三：施工方案和技術(shù)要求本附件詳細(xì)說(shuō)明了施工過(guò)程中的各項(xiàng)技術(shù)要求、施工方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行施工。附件四：材料設(shè)備采購(gòu)清單本附件列出了乙方需采購(gòu)的材料和設(shè)備的名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等內(nèi)容，作為計(jì)算合同總價(jià)和支付工程款的依據(jù)。附件五：付款計(jì)劃表本附件詳細(xì)列出了合同價(jià)款的支付計(jì)劃，包括付款時(shí)間、付款金額和付款條件等，雙方應(yīng)按照付款計(jì)劃執(zhí)行。附件六：工期計(jì)劃表本附件詳細(xì)列出了工程的開(kāi)工日期、竣工日期和各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的日期，雙方應(yīng)按照工期計(jì)劃執(zhí)行。附件七：質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)本附件列出了工程質(zhì)量的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求，包括材料驗(yàn)收、過(guò)程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收等，乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。附件八：保密協(xié)議本附件詳細(xì)列出了雙方在合同履行過(guò)程中需保密的信息內(nèi)容，包括商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密協(xié)議。附件九：不可抗力事件證明文件本附件用于證明不可抗力事件的發(fā)生和影響，包括自然災(zāi)害、社會(huì)事件等，遭遇不可抗力事件的一方應(yīng)提供相關(guān)證明文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按約定支付工程款。2.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)。3.乙方未按約定完成工程。4.工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。5.違反保密條款。6.遭遇不可抗力事件未及時(shí)通知對(duì)方。違約責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停工程，并要求甲方支付違約金。2.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方履行義務(wù)或支付違約金。3.乙方未按約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方整改，并支付違約金。4.工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方整改，并支付違約金。5.違反保密條款的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。6.遭遇不可抗力事件的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商調(diào)整工期和合同價(jià)款。示例說(shuō)明：如甲方未按約定支付工程款，乙方可以暫停工程，并要求甲方支付違約金。如果甲方仍未支付，乙方可以進(jìn)一步采取法律手段追究甲方的違約責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信