家居建材門市裝修合同樣本

家居建材門市裝修合同樣本合同目錄第一章：合同主體及定義1.1甲方（業(yè)主）名稱及地址1.2乙方（裝修公司）名稱及地址1.3合同術語定義第二章：裝修項目及內容2.1裝修范圍2.2裝修內容2.3裝修風格及要求第三章：合同價格及支付方式3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間及條件第四章：裝修材料及質量4.1材料品牌及標準4.2材料驗收及質量保證4.3乙方對材料的責任第五章：裝修進度及工期5.1施工進度計劃5.2工期延誤及違約責任5.3工期提前及獎勵第六章：施工安全及環(huán)保6.1施工安全措施6.2環(huán)保要求及標準6.3乙方對施工安全及環(huán)保的責任第七章：變更及增減項7.1變更條件及程序7.2增減項費用及支付7.3變更對工期的影響第八章：驗收及保修8.1驗收標準及程序8.2驗收合格條件8.3保修期限及范圍第九章：違約責任及爭議解決9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任9.3爭議解決方式第十章：合同的生效、變更及終止10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同終止條件第十一章：其他約定11.1雙方的其他權利和義務11.2合同的保密條款11.3合同的轉讓第十二章：法律適用及爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決方式第十三章：附件13.1裝修設計方案13.2材料清單13.3施工圖紙第十四章：合同的簽署14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點14.3雙方簽字蓋章合同編號_________第一章：合同主體及定義1.1甲方（業(yè)主）名稱及地址：（此處填寫甲方全稱及詳細地址）1.2乙方（裝修公司）名稱及地址：（此處填寫乙方全稱及詳細地址）1.3合同術語定義：（此處定義合同中使用的專業(yè)術語及簡稱）第二章：裝修項目及內容2.1裝修范圍：（此處列出裝修的具體范圍，如：客廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間等）2.2裝修內容：（此處列出裝修的具體內容，如：墻面刷漆、地板鋪設、水電改造等）2.3裝修風格及要求：（此處描述裝修風格及具體要求，如：現(xiàn)代簡約、中式古典等）第三章：合同價格及支付方式3.1合同總價：（此處填寫合同總價，如：人民幣萬元整）3.2支付方式：（此處描述支付方式，如：銀行轉賬、現(xiàn)金支付等）3.3支付時間及條件：（此處描述支付時間及條件，如：工程進度達到%時支付相應款項）第四章：裝修材料及質量4.1材料品牌及標準：（此處列出所需裝修材料的品牌及質量標準）4.2材料驗收及質量保證：（此處描述材料驗收程序及質量保證措施）4.3乙方對材料的責任：（此處描述乙方在材料質量問題上的責任及賠償方式）第五章：裝修進度及工期5.1施工進度計劃：（此處列出施工進度計劃，如：工程啟動、水電改造、墻面刷漆等階段）5.2工期延誤及違約責任：（此處描述工期延誤的情況及違約責任）5.3工期提前及獎勵：（此處描述工期提前的情況及獎勵措施）第六章：施工安全及環(huán)保6.1施工安全措施：（此處列出施工安全措施，如：施工現(xiàn)場安全防護、消防設施等）6.2環(huán)保要求及標準：（此處描述環(huán)保要求及標準，如：廢水、廢氣處理達標等）6.3乙方對施工安全及環(huán)保的責任：（此處描述乙方在施工安全及環(huán)保問題上的責任及賠償方式）第八章：驗收及保修8.1驗收標準及程序：（此處描述驗收的標準及程序，如：驗收合格標準、驗收流程等）8.2驗收合格條件：（此處描述驗收合格的具體條件，如：工程質量、功能完整性等）8.3保修期限及范圍：（此處描述保修期限及保修范圍，如：裝修工程的保修期限為X年，保修范圍包括墻面、地面等）第九章：違約責任及爭議解決9.1甲方違約責任：（此處描述甲方違約的情況及相應的責任）9.2乙方違約責任：（此處描述乙方違約的情況及相應的責任）9.3爭議解決方式：（此處描述爭議解決的途徑，如：協(xié)商解決、調解、訴訟等）第十章：合同的生效、變更及終止10.1合同生效條件：（此處描述合同生效的條件，如：雙方簽字蓋章、交付履約保證金等）10.2合同變更程序：（此處描述合同變更的程序，如：雙方協(xié)商一致、簽訂變更協(xié)議等）10.3合同終止條件：（此處描述合同終止的條件，如：工程完工、雙方協(xié)商一致等）第十一章：其他約定11.1雙方的其他權利和義務：（此處描述雙方的其他權利和義務，如：保護知識產權、保密商業(yè)信息等）11.2合同的保密條款：（此處描述保密條款的內容，如：保密信息、泄露責任等）11.3合同的轉讓：（此處描述合同轉讓的條件及程序，如：雙方同意、書面通知等）第十二章：法律適用及爭議解決12.1法律適用：（此處描述適用的法律，如：中華人民共和國法律）12.2爭議解決方式：（此處描述爭議解決的途徑，如：協(xié)商解決、調解、訴訟等）第十三章：附件13.1裝修設計方案：（此處描述附件內容，如：設計圖紙、效果圖等）13.2材料清單：（此處描述附件內容，如：材料品牌、規(guī)格、數(shù)量等）13.3施工圖紙：（此處描述附件內容，如：施工圖紙、施工說明等）第十四章：合同的簽署14.1合同簽署日期：（此處填寫合同簽署日期）14.2合同簽署地點：（此處填寫合同簽署地點）14.3雙方簽字蓋章：（此處留白，供合同雙方簽字蓋章）多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.甲方指定材料品牌及供應商甲方有權要求乙方使用指定的材料品牌及供應商，乙方應無條件遵守。如乙方未按甲方要求使用，甲方有權要求乙方立即更換，并有權要求賠償因此造成的一切損失。2.甲方監(jiān)督權甲方有權對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督，以確保工程質量和進度符合甲方的要求。甲方有權要求乙方定期提供工程進度報告和質量檢驗報告。3.甲方變更權甲方在合同簽訂后，有權根據實際情況變更裝修內容和風格。如甲方提出變更，乙方應盡快制定新的設計方案和施工計劃，并報甲方審批。甲方審批通過后，乙方應按照新的設計方案和施工計劃進行施工。4.甲方提前入住權甲方有權在工程完工前要求提前入住。如甲方要求提前入住，乙方應保證工程質量和安全，并承擔因提前入住造成的甲方損失。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明1.乙方推薦材料品牌及供應商乙方有權向甲方推薦材料品牌及供應商，甲方應給予考慮。如甲方未采納乙方推薦，乙方有權要求甲方支付因甲方自行采購造成的一切額外費用。2.乙方施工質量保證乙方應對施工質量承擔責任。如工程質量出現(xiàn)問題，乙方應負責修復，并承擔因此造成的一切損失。3.乙方延期賠償如乙方原因導致工程延期，乙方應向甲方支付違約金。違約金的計算方式為：每日違約金金額為合同總金額的千分之一。4.乙方保密義務乙方應對甲方提供的所有信息和資料保密，未經甲方許可不得泄露給第三方。如乙方泄露甲方信息，乙方應承擔因此造成的一切損失。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介職責第三方中介應公正、公平地履行調解和監(jiān)督職責，確保合同雙方合法權益。2.第三方中介費用合同雙方應承擔第三方中介的費用。如因第三方中介的過錯導致合同糾紛，過錯方應承擔相應費用。3.第三方中介調解結果第三方中介的調解結果具有法律效力，合同雙方應無條件遵守。如合同雙方對調解結果有異議，可依法向人民法院提起訴訟。4.第三方中介保密義務第三方中介應對合同雙方提供的信息和資料保密，未經合同雙方許可不得泄露給第三方。如第三方中介泄露合同雙方信息，第三方中介應承擔因此造成的一切損失。附件及其他補充說明一、附件列表：1.裝修設計方案2.材料清單3.施工圖紙4.工程進度報告5.質量檢驗報告6.設計變更方案7.施工變更方案8.違約金計算公式9.調解結果通知書10.法院判決書二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付款項，視為違約。2.乙方未按設計方案和施工計劃施工，視為違約。3.乙方延期完成工程，視為違約。4.甲方未按約定時間支付款項，視為違約。5.甲方提前解除合同，視為違約。6.乙方泄露甲方信息，視為違約。7.甲方未按約定使用乙方推薦的材料品牌及供應商，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同違約：一方未履行合同約定的義務，或履行義務不符合約定的條件。2.違約金：違約方支付給守約方的一種經濟賠償。3.第三方中介：指在合同雙方之間進行調解和監(jiān)督的獨立第三方機構。4.調解結果：第三方中介對合同糾紛進行調解后，雙方達成的一致意見。5.法院判決：人民法院對合同糾紛進行審理后，作出的具有法律效力的裁決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，制定新的施工計劃，并采取措施加快進度。2.設計變更：乙方應提供詳細的設計變更方案，并報甲方審批。甲方審批通過后，乙方應按照新的設計方案進行施工。3.材料品牌及供應商變更：甲方應提供新的材料品牌及供應商信息，乙方應無條件遵守。4.提前解除合同：甲方應書面通知乙方解除合同，并按照合同約定支付違約金。5.信息泄露：乙方應加強信息安全管理，防止甲方信息泄露。如發(fā)生泄露，乙方應立即采取補救措施，并承擔相應責任。五、所有應用場