二級(jí)建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案卷1021

二級(jí)建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案」021

1.題型：單選題

下列承攬工程的情形中，符合工程承包管理相關(guān)規(guī)定的是（）。*

A超越本企業(yè)資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍承攬工程

B分公司使用總公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程

C以聯(lián)營方式使用其他施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程

D子公司使用母公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程

答案

B

2.題型：多選題

《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)在（）設(shè)置明顯的安全警示

志O

A施工現(xiàn)場入口處

B項(xiàng)目管理人員辦公室內(nèi)

C員工宿舍內(nèi)

D施工起重機(jī)械處

E電梯井口

答案

A,D,E

3.題型：單選題

按照建設(shè)部《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，下列選項(xiàng)中屬于施

工單位承攬業(yè)務(wù)不良行為的是（）o

A串通投標(biāo)

B偷工減料

C惡意拖欠或克扣勞動(dòng)者工資

D出借、轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書

答案

A

4.題型：單選題

下列不屬于我國法的形式的是（）。A

憲法B

法律C

行政法規(guī)D

宗教法

考點(diǎn)

2Z201012法的形式和效力層級(jí)

解析

在我國，習(xí)慣法，宗教法，判例不是法的形式。

考點(diǎn)：法的形式。

5.題型：單選題

某施工單位在混凝土攪拌場處私設(shè)排污口，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水直接排入水

溝，經(jīng)水溝進(jìn)入稻田，形成了板結(jié)，使村里幾十畝水稻受損嚴(yán)重。市環(huán)保局責(zé)令該

施工單位限期改正，限期拆除私自設(shè)置的排污口，并對該施工單位處以（）的罰

款。

A1萬元

B2萬元以上10萬元以下

C10萬元以上15萬元以下

D15萬元

答案

B

6.題型：單選題

根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向縣級(jí)以上人民政府的

（）報(bào)審施工圖設(shè)計(jì)文件。

A建設(shè)投資主管部門

B城市規(guī)劃行政主管部門

C建設(shè)行政主管部門

D工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)

答案

C

7.題型：單選題

甲代理乙與丙鐵路運(yùn)輸公司簽訂了多式聯(lián)運(yùn)合同，由丙和丁汽車運(yùn)輸公司通過鐵

路、公路聯(lián)運(yùn)方式將貨物送至乙的工地，因在公路運(yùn)輸途中發(fā)生重大交通事故，致

使貨物受損，無法按期交貨。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）

A丙應(yīng)向甲承擔(dān)違約責(zé)任

B甲只能向丁主張損害賠償

C丙應(yīng)向乙承擔(dān)違約責(zé)任

D乙應(yīng)自行承擔(dān)貨物損失

答案

C

8.題型：單選題

下述關(guān)于勞動(dòng)能力鑒定的選項(xiàng)中,不符合《工傷保險(xiǎn)條例》規(guī)定的是（）。

A勞動(dòng)功能障礙分為9個(gè)傷殘等級(jí)

B最重的為1級(jí)

C生活自理障礙包括生活完全不能自理

D勞動(dòng)能力鑒定包括勞動(dòng)功能障礙程度和生活自理障礙程度的等級(jí)鑒定

答案

A

解析

勞動(dòng)功能障礙分為10個(gè)傷殘等級(jí)，最重的為1級(jí)，最輕的為10級(jí)。生活自理障

礙分為3個(gè)等級(jí)：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。

9.題型：單選題

某建筑公司與某開發(fā)公司簽訂了一份建設(shè)工程施工合同，合同約定由建筑公司預(yù)先

墊付20%的工程款，但沒有約定利息的計(jì)算方法。后兩公司就工程款支付發(fā)生爭

議，建筑公司訴至人民法院，要求開發(fā)公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，

人民法院應(yīng)（）。

A對該訴訟請求全部予以支持

B對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持

C對該訴訟請求全部不予支持

D對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持

答案

B

10.題型：單選題

甲房地產(chǎn)公司根據(jù)與乙建筑公司建設(shè)工程合同中的仲裁條款，向仲裁委員會(huì)申請仲

裁。在仲裁過程中，甲公司發(fā)現(xiàn)某仲裁員私自會(huì)見對方當(dāng)事人的代理人，則甲公司

最晚應(yīng)于（）提出回避申請。

A在首次開庭前

B裁決書送達(dá)之前

C辯論終結(jié)前

D最后一次開庭結(jié)束前

答案

D

11.題型：單選題

關(guān)于承攬合同中解除權(quán)的說法，正確的是（）。

A定做人可以隨時(shí)解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)該賠償損失

B承攬人將承攬的工作交由第三人完成的，定做人有權(quán)解除合同

C定做人不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同

D承攬人可以隨時(shí)解除合同，造成定做人損失的，應(yīng)該賠償損失

答案

A

12.題型：單選題

《建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成》（建標(biāo)（2013）44號(hào)）規(guī)定，安全文明施工費(fèi)不

包括（）。A

環(huán)境保護(hù)費(fèi)B

文明施工費(fèi)C

臨時(shí)設(shè)施費(fèi)D

安全措施費(fèi)

考點(diǎn)

2Z206032施工現(xiàn)場安全防護(hù)和安全費(fèi)用的規(guī)定

解析

原文是2013年3月21日住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、財(cái)政部經(jīng)修訂并頒布了新的《建筑安

裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成》（建標(biāo)（2013）44號(hào)八規(guī)定安全文明施工費(fèi)包括：（1）環(huán)

境保護(hù)費(fèi)：是指施工現(xiàn)場為達(dá)到環(huán)保部門要求所需要的各項(xiàng)費(fèi)用。（2）文明施工

費(fèi)：是指施工現(xiàn)場文明施工所需要的各項(xiàng)費(fèi)用。（3）安全施工費(fèi)：是指施工現(xiàn)場

安全施工所需要的各項(xiàng)費(fèi)用。（4）臨時(shí)設(shè)施費(fèi)：是指施工企業(yè)為進(jìn)行建設(shè)工程施

工所必須搭設(shè)的生活和生產(chǎn)用的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用，包括臨

時(shí)設(shè)施的搭設(shè)、維修、拆除、清理費(fèi)或攤銷費(fèi)等。

考點(diǎn)：施工單位安全費(fèi)用的提取管理

13.題型：單選題

兩個(gè)以上不同資質(zhì)等級(jí)的單位聯(lián)合承包工程，其承攬工程的業(yè)務(wù)范圍取決于聯(lián)合體

中（）的業(yè)務(wù)許可范圍。A

資質(zhì)等級(jí)高的單位B

資質(zhì)等級(jí)低的單位C

實(shí)際達(dá)到的資質(zhì)等級(jí)D

核定的資質(zhì)等級(jí)

考點(diǎn)

2Z202022禁止無資質(zhì)或越級(jí)承攬工程的規(guī)定

解析

聯(lián)合共同承包的有關(guān)法律規(guī)定《建筑法》規(guī)定，兩個(gè)以上不同資質(zhì)等級(jí)的單位實(shí)行

聯(lián)合共同承包的，應(yīng)當(dāng)按照資質(zhì)等級(jí)低的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程。

考點(diǎn)：禁止越級(jí)承攬工程。

14.題型：單選題

根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目是（）。

A國家或省市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目

B利用扶貧資金實(shí)行以工代賑的項(xiàng)目

C采用公開招標(biāo)的費(fèi)用較少的項(xiàng)目

D國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的項(xiàng)目

答案

D

解析

《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須

進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)；但有下列情形之一的，可以邀請招標(biāo)：（1）技

術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；（2）

采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大。

15.題型：單選題

關(guān)于委托代理終止情形的說法，正確的是（）。

A被代理人恢復(fù)了民事行為能力

B被代理人取得了民事行為能力

C指定單位取消指定

D代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成

答案

D

16.題型：單選題

《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定.投標(biāo)人對資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、開標(biāo)以及對依

法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)依法先向（）提出異議.

A評標(biāo)委員會(huì)

B招標(biāo)人

C有關(guān)行政監(jiān)督部門

D招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

答案

B

17.題型：單選題

關(guān)于行政行為特征的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A行政行為的主體是法定的

B實(shí)施行政行為具有單方意志性

C行政行為多屬于無償行為

D行政行為具有不可裁量性

答案

D

解析

行政機(jī)關(guān)的行政行為具有以下特征：（1）行政行為是執(zhí)行法律的行為。任何行

政行為均須有法律根據(jù)，沒有法律的明確規(guī)定或授權(quán)，行政主體不得作出任何行政

行為。（2）行政行為具有一定的裁量性。這是由立法技術(shù)本身的局限性和行政管

理的廣泛性、變動(dòng)性、應(yīng)變性所決定的。（3）行政主體在實(shí)施行政行為時(shí)具有單

方意志性，不必與行政相對方協(xié)商或征得其同意，便可依法自主做出。（4）行政

行為是以國家強(qiáng)制力保障實(shí)施的，帶有強(qiáng)制性。行政相對方必須服從并配合行政行

為，否則行政主體將予以制裁或強(qiáng)制執(zhí)行。（5）行政行為以無償為原則，以有償

為例外。只有當(dāng)特定行政相對人承擔(dān)了特別公共負(fù)擔(dān)，或者分享了特殊公共利益

時(shí)，方可為有償?shù)摹?/p>

18.題型：多選題

工程監(jiān)理單位在接受監(jiān)理委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l

例》規(guī)定自行回避的情形有（）。

A與被監(jiān)理工程的施工承包單位隸屬于同一上級(jí)單位

B與被監(jiān)理工程的建設(shè)單位隸屬于同一上級(jí)單位

C與被監(jiān)理工程的建筑材料供應(yīng)單位隸屬于同一上級(jí)單位

D與被監(jiān)理工程的設(shè)備供應(yīng)單位具有商業(yè)合作關(guān)系關(guān)系

E與被監(jiān)理工程的設(shè)計(jì)單位具有合作關(guān)系

答案

A,C,D

解析

《建筑法》第34條規(guī)定："工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的承包單位以及建筑材

料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位不得有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系。”《建設(shè)工程

質(zhì)量管理?xiàng)l例》第35條規(guī)定：”工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建

筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該

項(xiàng)建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。選項(xiàng)B、E不屬于法定應(yīng)當(dāng)回避的情形，而選項(xiàng)A、C、

D均屬于依法應(yīng)當(dāng)回避的情形，故正確答案為A、C、D?

19.題型：多選題

企業(yè)遺失安全生產(chǎn)許可證，在申請補(bǔ)辦之前，應(yīng)當(dāng)（）□

A立即向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)報(bào)告

B立即向省級(jí)人民政府報(bào)告

C在公眾媒體上聲明作廢

D向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)聲明作廢

E由原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理單位在媒體上聲明作廢

答案

A,C

解析

建筑施工企業(yè)遺失安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)立即向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)

報(bào)告，并在公眾媒體上聲明作廢后，方可申請補(bǔ)辦。

20.題型：單選題

某建造師因工作調(diào)動(dòng)與原聘用單位解除了勞動(dòng)關(guān)系，其注冊證書應(yīng)當(dāng)（）。

A延續(xù)有效

B注銷注冊或變更注冊

C被吊銷

D被撤銷

答案

B

21.題型：單選題

根據(jù)《合同法》，債權(quán)人將合同中的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人的，（）。A

須經(jīng)債權(quán)人同意，且需辦理公證手續(xù)B

無需經(jīng)債務(wù)人同意，也不必通知債務(wù)人C

無需債務(wù)人同意，但需辦理公證手續(xù)D

無需經(jīng)債務(wù)人同意，但需通知債務(wù)人

考點(diǎn)

2Z204015合同的履行、變更、轉(zhuǎn)讓、撤銷和終止

解析

本題考查的是合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人。未經(jīng)通

知，該轉(zhuǎn)讓對債務(wù)人不發(fā)生效力。

考點(diǎn)：合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。

22.題型：單選題

中央管理的建筑施工企業(yè)（集團(tuán)公司、總公司）下屬的建筑施工企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向（）

申請領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證。

A國務(wù)院建設(shè)主管部門

B北京市人民政府建設(shè)主管部門

C企業(yè)注冊所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門

D企業(yè)承建項(xiàng)目所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

答案

C

解析

答案C

根據(jù)安全生產(chǎn)許可證的申請規(guī)定，中央管理的建筑施工企業(yè)（集團(tuán)公司、總公司）應(yīng)

當(dāng)向國務(wù)院建設(shè)主管部門申請領(lǐng)取安全許可證。中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建

筑施工企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向企業(yè)注冊所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門申

請領(lǐng)取安全許可證。故正確答案是C。

23.題型：多選題

《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件.招標(biāo)文

件應(yīng)當(dāng)包括（）等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件.

A招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求

B對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)

C投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

D特定的生產(chǎn)供應(yīng)者

E擬簽訂合同的主要條款

答案

A,B,C,E

24.題型：單選題

調(diào)整平等主體的公民之間、法人之間及公民與法人之間的財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人身關(guān)系的法

律規(guī)范的總稱是（）。

A憲法相關(guān)法

B社會(huì)法

C經(jīng)濟(jì)法

D民法

答案

D

解析

民法是規(guī)定并調(diào)整平等主體的公民間、法人間及公民與法人間的財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人身

關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。商法是調(diào)整市場經(jīng)濟(jì)關(guān)系中商人及其商事活動(dòng)的法律規(guī)范

的總稱。

25.題型：單選題

根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》的規(guī)定，下列關(guān)于檢測機(jī)構(gòu)的說法錯(cuò)誤的是

()。

A檢測機(jī)構(gòu)不得轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務(wù)

B工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)是具有獨(dú)立法人資格的中介機(jī)構(gòu)

C檢測機(jī)構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬或者其他利害關(guān)系

D檢測人員不得同時(shí)受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上的檢測機(jī)構(gòu)

答案

C

解析

《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》規(guī)定，檢測機(jī)構(gòu)不得與行政機(jī)關(guān)，法律、法規(guī)授

權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織以及所檢測工程項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)單位、施工單

位、監(jiān)理單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系。故C項(xiàng)表述錯(cuò)誤。

26.題型：單選題

下列條件中，()不是申請招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)時(shí)必備的條件。

A有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的營業(yè)場所

B有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)相應(yīng)的資金

C有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的相應(yīng)專業(yè)力量

D有對投標(biāo)人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)的專業(yè)人才

答案

D

解析

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是依法設(shè)立，從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的社會(huì)中介組織。

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：1.有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的營業(yè)場所和相應(yīng)資

金；2.有能夠編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的相應(yīng)專業(yè)力量；3.有符合法定條件、可

以作為評標(biāo)委員會(huì)成員人選的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家?guī)?。因此，有對投?biāo)人的財(cái)

務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)的專業(yè)人才并不是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的必備條件。

27.題型：多選題

《文物保護(hù)法實(shí)施細(xì)則》關(guān)于文物修繕保護(hù)工程的設(shè)計(jì)施工管理規(guī)定，下列說法正

確的是（）。A

省級(jí)文物保護(hù)單位的修繕計(jì)劃和設(shè)計(jì)施工方案，由省文物行政管理部門審查批準(zhǔn)B

勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，保證工程質(zhì)量C

工程設(shè)計(jì)方案應(yīng)當(dāng)根據(jù)文物保護(hù)單位的級(jí)別，報(bào)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃部門批準(zhǔn)D

工程竣工時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)審批機(jī)關(guān)驗(yàn)收E

文物修繕保護(hù)工程應(yīng)當(dāng)接受審批機(jī)關(guān)的監(jiān)督和指導(dǎo)

考點(diǎn)

2Z205032在文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶施工規(guī)定

解析

文物修繕保護(hù)工程的設(shè)計(jì)施工管理省、自治區(qū)、直轄市級(jí)和縣、自治縣、市級(jí)文物

保護(hù)單位的修繕計(jì)劃和設(shè)計(jì)施工方案，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府文物行政管

理部門審查批準(zhǔn)。文物修繕保護(hù)工程應(yīng)當(dāng)接受審批機(jī)關(guān)的監(jiān)督和指導(dǎo)。工程竣工

時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)審批機(jī)關(guān)驗(yàn)收。文物修繕保護(hù)工程的勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行

國家有關(guān)規(guī)定，保證工程質(zhì)量。

考點(diǎn)：文物修繕保護(hù)工程的設(shè)計(jì)施工管理

28.題型：多選題

關(guān)于民事訴訟中的級(jí)別管轄，下列說法正確的有（）。

A級(jí)別管轄，是劃分同級(jí)法院受理第一審民事案件的分工和權(quán)限

B訴訟審判程序?yàn)閮蓪徑K審，因此我國法院也只有兩級(jí)

C最高人民法院為終審法院，因此只受理二審案件

D爭議標(biāo)的金額的大小，往往是確定級(jí)別管轄的重要依據(jù)

E只有第一審民事案件才涉及級(jí)別管轄的問題

答案

D,E

29.題型：多選題

債的產(chǎn)生根據(jù)有（）。*

A合同

B侵權(quán)

C支付價(jià)款

D不當(dāng)?shù)美?/p>

E無因管理

答案

A,B,D,E

解析

建設(shè)工程債產(chǎn)生的根據(jù)有合同、侵權(quán)、無因管理和不當(dāng)?shù)美?/p>

30.題型：單選題

某建筑公司對已經(jīng)提交的投標(biāo)文件進(jìn)行修改，可以在（）修改投標(biāo)文件，并書面

通知投標(biāo)人。

A投標(biāo)有效期內(nèi)

B評標(biāo)之前

C文件截止時(shí)間后

D提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前

答案

D

31.題型：多選題

行政處分的種類包括（）。

A記過

B警告

C降級(jí)

D撤職

E罰款

答案

A,B,C,D

32.題型：單選題

根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于施工企業(yè)資質(zhì)不良行

為的是（）。*

A以他人名義投標(biāo)

B將承包的工程違法分包

C未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)

D未按照與招標(biāo)人訂立的合同履行義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重

答案

C

解析

資質(zhì)不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）未取得資質(zhì)證書承攬工程的，或超越本單位資質(zhì)

等級(jí)承攬工程的；（2）以欺騙手段取得資質(zhì)證書承攬工程的；（3）允許其他單位

或個(gè)人以本單位名義承攬工程的；（4）未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)的；

（5）涂改、偽造、出借、轉(zhuǎn)讓《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》的；（6）按照國家規(guī)定需

要持證上崗的技術(shù)工種的作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)、考核，未取得證書上崗，情節(jié)嚴(yán)重

的。

33.題型：單選題

不屬于勞動(dòng)爭議的范圍的是（）。A

因工作時(shí)間、休息休假、工資、社會(huì)保險(xiǎn)、福利、培訓(xùn)以及勞動(dòng)保護(hù)發(fā)生的爭議B

因勞動(dòng)報(bào)酬、工傷醫(yī)療費(fèi)、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或者賠償金等發(fā)生的爭議C

因除名、辭退職工和職工辭職、自動(dòng)離職發(fā)生的爭議D

因建設(shè)工程合同發(fā)生的爭議

考點(diǎn)

2Z204025勞動(dòng)爭議的解決

解析

勞動(dòng)爭議的范圍。

考點(diǎn)：勞動(dòng)爭議的范圍

34.題型：多選題

下列權(quán)利中，屬于用益物權(quán)的包括（）o

A地役權(quán)

B宅基地使用權(quán)

C建設(shè)用地使用權(quán)

D宅基地所有權(quán)

E土地承包經(jīng)營權(quán)

答案

A,B,C,E

解析

答案A、B、C、E

根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，用益物權(quán)是權(quán)利人對他人所有的不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)，依法享

有占有、使用和收益的權(quán)利。用益物權(quán)包括土地承包經(jīng)營權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)、宅

基地使用權(quán)和地役權(quán)，而宅基地只有使用權(quán)，沒有所有權(quán)。所以，選項(xiàng)A、B、

C、E正確，故正確答案為A、B、C、Eo

35.題型：多選題

注冊建造師未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，將受到處罰。下列選項(xiàng)正確

的有（）。

A尚未構(gòu)成嚴(yán)重情節(jié)的，責(zé)令停止執(zhí)業(yè)3年

B情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書

C情節(jié)嚴(yán)重的，3年內(nèi)不予注冊

D造成重大安全事故的，終身不予注冊

E構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任

答案

B,D,E

36.題型：多選題

關(guān)于建設(shè)工程總承包，下列表述正確的是()。

A總承包分為工程總承包和施工總承包

B具有總承包資質(zhì)的企業(yè)，可在其資質(zhì)等級(jí)許可的工程項(xiàng)目范圍內(nèi)開展工程總承包

業(yè)務(wù)

C發(fā)包單位不能將建筑工程的施工、設(shè)備采購一并發(fā)包給一個(gè)工程總承包單位

D總承包單位和分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任

E具有勘察、設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)，可以承接施工總承包業(yè)務(wù)

答案

A,B,D

解析

總承包通常分為工程總承包和施工總承包兩大類?！督ㄖā芬?guī)定，建筑工程的

發(fā)包單位可以將建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購一并發(fā)包給一個(gè)工程總承

包單位，我國對工程總承包不設(shè)立專門的資質(zhì)。凡具有工程勘察、設(shè)計(jì)或施工總承

包資質(zhì)的企業(yè)，均可依法從事資質(zhì)許可范圍內(nèi)相應(yīng)等級(jí)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)。但

是，承接施工總承包業(yè)務(wù)的，必須是取得施工總承包資質(zhì)的企業(yè)。《建筑法》規(guī)

定，總承包單位和分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)連責(zé)任。故選項(xiàng)A、B、D

正確。

37.題型：單選題

關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)部門認(rèn)定的承擔(dān)工傷保險(xiǎn)責(zé)任的單位，人民法院應(yīng)予以支持的是

()。*

A職工與兩個(gè)單位建立勞動(dòng)關(guān)系，工傷事故發(fā)生時(shí)，職工先建立勞動(dòng)關(guān)系的為承擔(dān)

工傷保險(xiǎn)責(zé)任的單位

B勞務(wù)派遣單位派遣的職工在用工單位工作期間因工傷亡的，用工單位為承擔(dān)工傷

保險(xiǎn)責(zé)任的單位

C用工單位違法轉(zhuǎn)包給不具備用工主體資格的組織，該組織所聘用職工因工傷亡

的，該組織為承擔(dān)工傷保險(xiǎn)責(zé)任的單位

D個(gè)人掛靠其他單位對外經(jīng)營，其聘用的人員因工傷亡的，被掛靠單位為承擔(dān)工傷

保險(xiǎn)責(zé)任的單位

答案

D

38.題型：單選題

關(guān)于承攬合同的解除，下列表述中錯(cuò)誤的是（）。A

承攬人具有法定解除權(quán)B

定作人具有法定解除權(quán)C

承攬人具有法定任意解除權(quán)D

定作人具有法定任意解除權(quán)

考點(diǎn)

2Z204031承攬合同的法律規(guī)定

解析

承攬合同的解除：承攬人的法定解除權(quán)定作人的法定解除權(quán)定作人的法定任意解除

權(quán)。

考點(diǎn)：承攬合同的解除

39.題型：單選題

建筑市場信用體系的建立，要按照誠信激勵(lì)和失信懲戒的原則建立誠信獎(jiǎng)懲機(jī)制,

其中，對失信行為特別惡劣的單位和人員，要（）。A

進(jìn)行誠信法制教育，促其執(zhí)法、懂法、守法B

予以行政處罰C

堅(jiān)決追究失信者的法律責(zé)任，提高失信成本，使失信者得不償失D

采用行政、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)輿論等綜合治理措施

考點(diǎn)

2Z203033建筑市場誠信行為的公布和獎(jiǎng)懲機(jī)制

解析

對于一般失信行為，要對相關(guān)單位和人員進(jìn)行誠信法制教育，促使其知法、懂法、

守法；對有嚴(yán)重失信行為的企業(yè)和人員，要會(huì)同有關(guān)部門，采取行政、經(jīng)濟(jì)、法律

和社會(huì)輿論等綜合懲治措施，對其依法公布、曝光或予以行政處罰、經(jīng)濟(jì)制裁；行

為特別惡劣的，要堅(jiān)決追究失信者的法律責(zé)任，提高失信成本，使失信者得不償

失。

考點(diǎn)：建筑市場誠信行為的獎(jiǎng)懲機(jī)制。

40.題型：單選題

當(dāng)事人申請仲裁，應(yīng)當(dāng)符合的條件不包括（）。

A存在有效的仲裁協(xié)議

B有具體的仲裁請求和事實(shí)、理由

C屬于仲裁委員會(huì)的受理范圍

D屬于仲裁委員會(huì)的管轄

答案

D

41.題型：單選題

依據(jù)《勞動(dòng)合同法》，下列關(guān)于勞務(wù)派遣的說法中，正確的是（）.

A勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)與勞動(dòng)者訂立勞務(wù)派遣協(xié)議

B用人單位可向被派遣勞動(dòng)者收取一定的費(fèi)用

C派遣單位負(fù)責(zé)支付勞動(dòng)者的工資福利和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用

D用工單位應(yīng)當(dāng)與被派遣勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同

答案

C

42.題型：單選題

在工作中遭受事故傷害的張某，需要暫停工作接受工傷醫(yī)療。張某停工留薪期一般

不超過（）。

A3個(gè)月

B6個(gè)月

C9個(gè)月

D12個(gè)月

答案

D

解析

職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留

薪期內(nèi)，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付。停工留薪期一般不超過12

個(gè)月。故選項(xiàng)D正確。

43.題型：多選題

下列合同中，屬于可變更、可撤銷的合同有（）。

A建設(shè)單位因?qū)こ虄?nèi)容存在重大誤解而訂立的合同

B施工企業(yè)采取欺詐手段訂立的損害國家利益的合同

C總承包單位將施工圖深化設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給分包單位的合同

D建設(shè)單位為偷稅而訂立的施工合同

E村民脅迫施工企業(yè)訂立的供貨合同

答案

A,C,E

44.題型：多選題

關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的有（）。

A投標(biāo)保證金不得超過招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的2%

B投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)有效期一致

C兩階段招標(biāo)者要求提交投標(biāo)保證金的，應(yīng)在第一階段提出

D未中標(biāo)的投標(biāo)人的投標(biāo)保證金及利息，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在簽約后5日內(nèi)退還

E招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出后5日內(nèi)退還中標(biāo)人的投標(biāo)保證金

答案

A,B,D

解析

A選項(xiàng)雖然沒有表述不得超過80萬，但不得超過2%也是正確的。

45.題型：多選題

根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，工程承包單位出具的工程質(zhì)量保修書中，應(yīng)

當(dāng)明確的內(nèi)容有（）。A

保修范圍B

保修期限C

保修價(jià)格D

保修責(zé)任E

保修效果

考點(diǎn)

2Z207051質(zhì)量保修書和最低保修期限的規(guī)定

解析

建設(shè)工程質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確建設(shè)工程的保修范圍、保修期限、保修責(zé)任等。

考點(diǎn)：建設(shè)工程質(zhì)量保修書

46.題型：多選題

按照《節(jié)約能源法》、《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》的規(guī)定，相關(guān)的節(jié)能激勵(lì)措施主要有

（）。

A稅收優(yōu)惠

B信貸支持

C職工福利

D價(jià)格政策

E財(cái)政安排節(jié)能專項(xiàng)資金

答案

A,B,D,E

解析

按照《節(jié)約能源法》、《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》的規(guī)定，主要有如下相關(guān)的節(jié)能激

勵(lì)措施：（一）財(cái)政安排節(jié)能專項(xiàng)資金（二）稅收優(yōu)惠（三）信貸支持（四）價(jià)

格政策（五）表彰獎(jiǎng)勵(lì)

47.題型：單選題

甲委托乙采購一種新材料并簽訂了材料采購委托合同，經(jīng)甲同意，乙將新材料采購

事務(wù)轉(zhuǎn)委托給丙。關(guān)于該轉(zhuǎn)委托中責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。*

A乙對丙的行為承擔(dān)責(zé)任

B乙僅對丙的選任及其對丙的指示承擔(dān)責(zé)任

C甲與乙對丙的行為承擔(dān)連帶責(zé)任

D乙對丙的選任及其對丙的指示，由甲與乙承擔(dān)連帶責(zé)任

答案

B

48.題型：單選題

代理人甲在緊急情況下為避免被代理人乙的利益受損，事先沒有取得乙同意而轉(zhuǎn)托

他人代理的（）□

A甲對自己所轉(zhuǎn)托的人的行為負(fù)民事責(zé)任

B乙對甲所轉(zhuǎn)托的人的行為負(fù)民事責(zé)任

C如果事后乙不同意，由甲對自己所轉(zhuǎn)托的人的行為負(fù)民事責(zé)任

D如果事后乙同意，由乙對甲所轉(zhuǎn)托的人的行為負(fù)民事責(zé)任

答案

B

解析

《民法總則》規(guī)定，代理人需要轉(zhuǎn)委托第三人代理的，應(yīng)當(dāng)取得被代理人的同意

或者追認(rèn)。轉(zhuǎn)委托代理經(jīng)被代理人同意或者追認(rèn)的，被代理人可以就代理事務(wù)直接

指示轉(zhuǎn)委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔(dān)責(zé)任。轉(zhuǎn)

委托代理未經(jīng)被代理人同意或者追認(rèn)的，代理人應(yīng)當(dāng)對轉(zhuǎn)委托的第三人的行為承擔(dān)

責(zé)任，但是在緊急情況下代理人為了維護(hù)被代理人的利益需要轉(zhuǎn)委托第三人代理的

除外。

49.題型：單選題

某單位一幢職工宿舍樓工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，便擅自安排職工入住。不久，地基基礎(chǔ)

工程因施工缺陷出現(xiàn)局部下沉。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾

紛案件適用法律問題的解釋》有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對該質(zhì)量問題承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任的主體

是（）。

A建設(shè)單位

B施工單位

C設(shè)計(jì)單位

D勘察單位

答案

B

解析

答案B

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第13

條規(guī)定，建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約

定為由主張權(quán)利的，不予支持；但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地

基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。故正確答案為B。參見考試用書

2Z207044。

50.題型：單選題

某建設(shè)工程項(xiàng)目的發(fā)包方和承包商之間發(fā)生工程款結(jié)算的糾紛，雙方最終依據(jù)施工

合同中約定的仲裁條款通過仲裁的方式解決了糾紛，上述糾紛屬于（）。

A民事糾紛

B行政糾紛

C刑事附帶民事糾紛

D程序糾紛

答案

A

解析

民事糾紛是平等主體間的有關(guān)人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)的糾紛，建設(shè)方和施工方的合同糾紛

屬于兩個(gè)平等主體之間的糾紛，因此，選項(xiàng)A正確。

51.題型：單選題

工程監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求

施工單位（）。

A整改，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位

B整改，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門

C暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門

D暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位

答案

D

52.題型：單選題

施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營活動(dòng)的法律后果由（）o

AA.項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)

BB.企業(yè)法人承擔(dān)

CC.企業(yè)法定代表人承擔(dān)

DD.項(xiàng)目經(jīng)理部與企業(yè)法人共同承擔(dān)

答案

B

解析

53.題型：單選題

下列關(guān)于招投投標(biāo)活動(dòng)的說法，不正確的是（）。A

招標(biāo)投標(biāo)交易場所可以與行政監(jiān)督部門存在隸屬關(guān)系B

招標(biāo)投標(biāo)交易場所不得以營利為目的C

數(shù)據(jù)電文形式與紙質(zhì)形式的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)具有同等法律效力D

國家鼓勵(lì)利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子招標(biāo)

考點(diǎn)

2Z203011建設(shè)工程法定招標(biāo)的范圍、招標(biāo)方式和交易場所

解析

本題考查的是建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的交易場所。招標(biāo)投標(biāo)交易場所不得與行政監(jiān)督部

門存在隸屬關(guān)系。

考點(diǎn)：建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)交易場所。

54.題型：單選題

某糾紛其訴訟時(shí)效未1年，自1月1日至當(dāng)年12月31日止；在當(dāng)年5月I日當(dāng)?shù)?/p>

發(fā)生強(qiáng)烈地震，造成交通中斷，當(dāng)事人無法起訴；8月1日恢復(fù)正常。下列說法正

確的是（）。A

構(gòu)成時(shí)效中斷B

時(shí)效延至次年3月31日C

時(shí)效延至次年2月28日D

時(shí)效延至次年1月31日

考點(diǎn)

2Z208023民事訴訟的證據(jù)和訴訟時(shí)效

解析

構(gòu)成訴訟時(shí)效中止的條件是，在訴訟時(shí)效期間的最后6個(gè)月內(nèi)，因不可抗力或者其

他障礙不能行使請求權(quán)。本題中如果構(gòu)成訴訟時(shí)效中止，應(yīng)該為7月1日-12月31

日期間發(fā)生不可抗力事件。故5月1日-6月30日的地震因不在該范圍時(shí)間內(nèi)，不

構(gòu)成影響。8月1號(hào)中止時(shí)效的原因消除，故自中止時(shí)效的原因消除之日起滿6個(gè)

月，訴訟時(shí)效期間屆滿。本題中未起訴成功，不構(gòu)成訴訟時(shí)效中斷。

考點(diǎn)：訴訟時(shí)效中止和中斷

55.題型：單選題

總承包單位收取固定管理費(fèi)后將承包工程全部轉(zhuǎn)包給其他具有相應(yīng)資質(zhì)的公司。從

民事法律行為角度看，該行為無效的原因是（）。

A行為人不具有相應(yīng)的行為能力

B行為人意思表示不真實(shí)

C行為內(nèi)容不合法

D行為形式不合法

答案

c

56.題型：單選題

下列關(guān)于租賃合同法律規(guī)定的表述中，正確的是（）。

A租賃合同的成立以租賃物的交付為要件

B如果第三人對租賃物主張權(quán)利，承租人可要求減少租金

C在租賃期內(nèi)，承租人可自主轉(zhuǎn)租

D租賃合同為雙務(wù)合同

答案

D

解析

租賃合同是諾成合同，不以租賃物的交付為要件；第三人對租賃物主張權(quán)利，對

租賃合同沒有影響；在租賃期內(nèi)，未經(jīng)出租人同意，承租人不得轉(zhuǎn)租。

57.題型：單選題

工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)的制定程序分為（）四個(gè)階段。A

準(zhǔn)備、征求意見、送審、報(bào)批B

征求意見、準(zhǔn)備、送審、報(bào)批C

送審、準(zhǔn)備、征求意見、報(bào)批D

報(bào)批、準(zhǔn)備、征求意見、送審

考點(diǎn)

2Z207011工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的分類

解析

工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)的制定程序分為準(zhǔn)備、征求意見、送審、報(bào)批四個(gè)階段。

考點(diǎn)：工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)的制定原則和程序

58.題型：單選題

投標(biāo)人中標(biāo)某建設(shè)工程項(xiàng)目，合同金額6850萬元，則履約保證金額按規(guī)定應(yīng)為

（）oA

685萬元B

700萬元C

750萬元D

800萬元

考點(diǎn)

2Z203015中標(biāo)的法定要求和招標(biāo)投標(biāo)投訴處理

解析

原文是《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定，履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的

10%o而6850xl0%=685萬元，故A選項(xiàng)正確

考點(diǎn)：履約保證金。

59.題型：單選題

按照法院的轄區(qū)和民事案件隸屬關(guān)系，劃分同級(jí)法院受理第一審民事案件的分工和

權(quán)限稱之為（）。

A級(jí)別管轄

B指是管轄

C移送管轄

D地域管轄

答案

D

60.題型：單選題

根據(jù)《注冊建造師繼續(xù)教育管理暫行辦法》，注冊建造師繼續(xù)教育不合格的，應(yīng)給

予本人處理的是（）。[2015]A

撒銷注冊B

處1萬元以上罰款C

三年內(nèi)不得再次申請注冊D

不予注冊

考點(diǎn)

2Z202032建造師考試、注冊和繼續(xù)教育的規(guī)定

解析

本題考查的是二級(jí)建造師的注冊。繼續(xù)教育不合格的不予注冊。

考點(diǎn)：不予注冊和注冊證書的失效、注銷。

61.題型：單選題

某工程竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)隱蔽工程檢查質(zhì)量不合格，經(jīng)查，是由于設(shè)計(jì)缺陷造成的。

下列說法中，正確的是（）。

A設(shè)計(jì)人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由設(shè)計(jì)方先行承擔(dān)

B承包人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由承包人先行承擔(dān)

C承包人應(yīng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由發(fā)包人先行承擔(dān)

D由設(shè)計(jì)缺陷造成質(zhì)量不合格的，承包人不負(fù)責(zé)返修

答案

C

解析

返修作為施工單位的法定義務(wù)，其返修包括施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程

和竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程兩種情形。不論是施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工

程，還是竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的工程，施工單位都要負(fù)責(zé)返修。對于非施工單

位原因造成的質(zhì)量問題，施工單位也應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，但是因此而造成的損失及返修

費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)責(zé)。

62.題型：單選題

某合同于2012年11月10日簽訂,2012年11月25日當(dāng)事人一方認(rèn)為合同無效，于

2012年11月30日向法院申請確認(rèn)該合同無效,法院于2012年12月28日確認(rèn)無效,

合同沒有效力的時(shí)間是從（）開始.

A2012年II月10日

B2012年H月25日

C2012年C月30日

D2012年12月28日

答案

A

63.題型：單選題

通過資格預(yù)審的申請人少于（），應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。A

8個(gè)B

7個(gè)C

5個(gè)D

3個(gè)

考坐上點(diǎn)

2Z203012招標(biāo)基本程序和禁止肢解發(fā)包限制排斥投標(biāo)人規(guī)定

解析

通過資格預(yù)審的申請人少于3個(gè)的，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。

考點(diǎn)：資格審查。

64.題型：單選題

關(guān)于民事案件的地域管轄，下列表述錯(cuò)誤的是0。

A對公民提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄

B被告住所地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地人民法院管轄

C經(jīng)常居住地是指公民離開住所至起訴時(shí)已連續(xù)居住滿6個(gè)月的地方

D同一訴訟的幾個(gè)被告住所地在兩個(gè)以上人民法院轄區(qū)的，這些人民法院都有管轄

權(quán)

答案

C

解析

根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定：對公民提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管

轄；被告住所范與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地人民法院管轄。其中，公民

的住所地是指該公民的戶籍所在地。經(jīng)常居住地是指公民離開住所至起訴時(shí)已連續(xù)

居住滿1年的地方，但公民住院就醫(yī)的地方除外。同一訴訟的幾個(gè)被告住所地、經(jīng)

常居住地在兩個(gè)以上人民法院轄區(qū)的，各人民法院都有管轄權(quán)，原告可以向任何一

個(gè)被告住所地或經(jīng)常居住地人民法院起訴。故選項(xiàng)C正確。

65.題型：多選題

根據(jù)《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認(rèn)定查處管理辦法（試行）》，屬于

合法分包的有（）。

A建設(shè)單位認(rèn)可，施工企業(yè)將其承包的部分工程分包給個(gè)人

B施工總承包企業(yè)將鋼結(jié)構(gòu)工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)

C施工企業(yè)將工程分包給未申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)

D勞務(wù)分包企業(yè)將其承包的勞務(wù)再分包

E專業(yè)分包企業(yè)將其承包的專業(yè)工程中的勞務(wù)作業(yè)分包

答案

B,E

解析

存在下列情形之一的，屬于違法分包：（1）施工單位將工程分包給個(gè)人的；

（2）施工單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的單位的；（3）施工

合同中沒有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，施工單位將其承包的部分工程交由其他單

位施工的；（4）施工總承包單位將房屋建筑工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單

位的，鋼結(jié)構(gòu)工程除外；（5）專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中非勞務(wù)作業(yè)部

分再分包的；（6）勞務(wù)分包單位將其承包的勞務(wù)再分包的；（7）勞務(wù)分包單位除

計(jì)取勞務(wù)作業(yè)費(fèi)用外，還計(jì)取主要建筑材料款、周轉(zhuǎn)材料款和大中型施工機(jī)械設(shè)備

費(fèi)用的；（8）法律法規(guī)規(guī)定的其他違法分包行為。

66.題型：單選題

房地產(chǎn)開發(fā)商發(fā)包的工程由乙包工頭借用甲施工企業(yè)的資質(zhì)中標(biāo)并簽訂施工合同,

工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量合格，乙包工頭要求按合同約定支付工程款，則（）。

A合同無效，不應(yīng)支付工程款

B合同無效，應(yīng)參照合同約定支付工程款

C合同有效，不應(yīng)支付工程款

D合同有效，應(yīng)參照合同約定支付工程款

答案

B

解析

首先《解釋》沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用建筑施工企業(yè)的名義所簽訂的合同屬于

違反《合同法》的規(guī)定，即違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，認(rèn)定該合同是無效

的，然后根據(jù)《解釋》第2條的規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣

工驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予以支持"。故為B。

67.題型：單選題

按照《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，下列選項(xiàng)中屬于施工單位

資質(zhì)不良行為的是（）.

A以他人名義投標(biāo)

B允許他人以本單位名義承攬工程

C違法向他人分包工程

D轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)許可證

答案

B

68.題型：單選題

下面關(guān)于訴訟代理人的表述中，不正確的是（）。

A當(dāng)事人可以委托1-2人作為訴訟代理人

B委托他人代為訴訟，必須向法院提交授權(quán)委托書

C訴訟代理人代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請求，不需要委托人的特別授權(quán)

D訴訟代理人代為進(jìn)行和解，提起反訴和上訴，必須有委托人的特別授權(quán)

答案

C

解析

《民事訴訟法》規(guī)定，”訴訟代理人代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請求，進(jìn)行和

解、提起反訴或者上訴，必須有委托人的特別授權(quán)所以本題選C。

69.題型：單選題

缺陷責(zé)任期滿后，承包人向發(fā)包人申請返還保證金。按照《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管

理暫行辦法》規(guī)定，可視同發(fā)包人認(rèn)可返還承包人的保證金申請的條件是（）。

A

在接到該申請后14日內(nèi)不予答復(fù)，且經(jīng)催告后7日內(nèi)仍不予答復(fù)B

在接到該申請后14日內(nèi)不予答復(fù)，且經(jīng)催告后14日內(nèi)仍不予答復(fù)C

在接到該申請后7日內(nèi)不予答復(fù)D

在接到該申請后14日內(nèi)不予答復(fù)

考點(diǎn)

2Z207052質(zhì)量責(zé)任的損失賠償

解析

《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法》第十條規(guī)定：”……發(fā)包人在接到承包人返

還保證金申請后14日內(nèi)不予答復(fù)，經(jīng)催告后14日內(nèi)仍不予答復(fù)，視同認(rèn)可承包人

的返還保證金申請?！笨梢?，從承包人向發(fā)包人申請返還保證金，到視同發(fā)包人認(rèn)

可返還承包人的保證金申請，需要滿足兩個(gè)前提條件：接到承包人返還保證金申請

后14日內(nèi)不予答復(fù)，經(jīng)催告后14日內(nèi)仍不予答復(fù)。因此，正確答案為B。

考點(diǎn)：質(zhì)量保證金的返還

70.題型：多選題

在建設(shè)工程領(lǐng)域，行政機(jī)關(guān)易引發(fā)行政糾紛的行政行為主要有（）o

A行政許可

B行政處罰

C行政強(qiáng)制

D行政裁決

E行政調(diào)解

答案

A,B,C,D

71.題型：多選題

下列原因產(chǎn)生的違約中，可以免除責(zé)任的是（）。

A施工中遭遇強(qiáng)烈地震

B施工方因組織不當(dāng)使得工期延長

C承包方違約后，沒有采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大

D因文物管理部門的保護(hù)介入而使工期延緩

E承包方后來被發(fā)現(xiàn)沒有相應(yīng)的施工資質(zhì)

答案

A,D

72.題型：單選題

某建設(shè)工程合同糾紛經(jīng)第二審人民法院審理，裁定發(fā)回原審人民法院重審。下列不

屬于發(fā)回重審原因的是（）。A

認(rèn)定事實(shí)不清B

違反法定程序C

違法缺席判決D

使用法律錯(cuò)誤

考點(diǎn)

2Z208024民事訴訟時(shí)的審判和執(zhí)行程序

解析

原文是第二審人民法院對上訴案件，經(jīng)過審理，按照下列情形，分別處理：（1）

原判決、裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確的，以判決、裁定方式駁回上訴，維持

原判決、裁定；（2）原判決、裁定認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤或者適用法律錯(cuò)誤的，以判決、裁

定方式依法改判、撤銷或者變更；（3）原判決認(rèn)定基本事實(shí)不清的，裁定撤銷原

判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實(shí)后改判；（4）原判決遺漏當(dāng)事人或

者違法缺席判決等嚴(yán)重違反法定程序的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重

審。

考點(diǎn)：第二審程序

73.題型：單選題

建設(shè)工程在開工階段出現(xiàn)了下列情況，其中不能順延工期的是（）□

A承包人因施工機(jī)械不能及時(shí)到位，在開工前7天以書面形式向工程師提出延期開

工，監(jiān)理方在48小時(shí)內(nèi)未作書面答復(fù)

B承包人因工人回家過節(jié)不能按時(shí)開工，在節(jié)后以書面形式向工程師提出延期施工

C因設(shè)計(jì)進(jìn)度拖延，工程師書面通知承包人延期開工

D因施工場地未達(dá)到開工要求，工程師書面通知承包人延期開工

答案

B

74.題型：單選題

違約責(zé)任承擔(dān)的方式包括（）。

A繼續(xù)履行

B提供擔(dān)保

C解除合同

D代位追償

答案

A

75.題型：單選題

仲裁申請書應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)不包括（）。

A當(dāng)事人的姓名、性別、年齡、職業(yè)、工作單位和住所

B仲裁請求和所依據(jù)的事實(shí)、理由

C證據(jù)和證據(jù)來源、證人姓名和住所

D仲裁協(xié)議或者合同仲裁條款

答案

D

解析

仲裁申請書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）當(dāng)事人的姓名、性別、年齡、職業(yè)、工作

單位和住所，用人單位的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)；

（二）仲裁請求和所根據(jù)的事實(shí)、理由；（三）證據(jù)和證據(jù)來源、證人姓名和住

所。

76.題型：單選題

關(guān)于租賃合同特征的說法，正確的是（）。[2014]A

租賃合同是單務(wù)合同B

租賃合同成立以租賃物的交付為要件C

出租方轉(zhuǎn)移租賃物的所有權(quán)D

承租人獲得租賃物的使用收益權(quán)

考點(diǎn)

2Z204033借款合同的法律規(guī)定

解析

租賃合同特征：A租賃合同是諾誠合同和雙務(wù)、有償合同。B租賃合同的成立不以

交付為要件，當(dāng)事人只要依法達(dá)成協(xié)議，合同即告成立。C出租人只轉(zhuǎn)讓租賃物的

使用收益權(quán)，而不轉(zhuǎn)讓其所有權(quán)。

考點(diǎn)：借款合同的法律特征

77.題型：單選題

所有權(quán)內(nèi)容的核心是（）。

A收益權(quán)

B占有權(quán)

C處分權(quán)

D使用權(quán)

答案

C

解析

處分權(quán)是所有權(quán)內(nèi)容的核心。

78.題型：多選題

在以訴訟方式解決建設(shè)工程合同糾紛的過程中，能夠作為證據(jù)的有（）。

A工程圖紙

B造價(jià)鑒定

C律師辯論筆錄

D被告人弟弟的證言

E偷拍的談判錄像

答案

A,B,D,E

解析

答案A、B、D、E

根據(jù)《民事訴訟法》第63條的規(guī)定，根據(jù)表現(xiàn)形式的不同，民事證據(jù)有以下8

種，分別是：書證、物證、視聽資料、證人證言、當(dāng)事人的陳述、鑒定結(jié)論、勘驗(yàn)

筆錄、電子數(shù)據(jù)。答案E,對于未經(jīng)對方當(dāng)事人同意私自錄制其談話取得的資料，

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，只要不是以侵害

他人合法權(quán)益（如侵害隱私）或者違反法律禁止性規(guī)定的方法（如竊聽）取得的，仍可

以作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)。

79.題型：多選題

根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，有下列情形用人單位提前30天書面通知?jiǎng)趧?dòng)者本人后可以解

除勞動(dòng)合同的有（）.

A勞動(dòng)者患病，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由用人單位另行安排的工作

B勞動(dòng)者非因工負(fù)傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的

C勞動(dòng)者因工負(fù)傷，并被確認(rèn)部分喪失勞動(dòng)能力的

D勞動(dòng)者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位?仍不能勝任工作的

E勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)當(dāng)

事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議

答案

A,D,E

80.題型：單選題

甲單位2015年11月06日注冊陽光裝修公司，11月07日核準(zhǔn)注冊成功，11月08

日得到企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照。則甲單位有效期（）時(shí)候結(jié)束。A

2015年11月7日B

2025年5月7日C

2025年11月7日D

2026年5月7日

考點(diǎn)

2Z201062建設(shè)工程知識(shí)產(chǎn)權(quán)的常見種類、保護(hù)和侵權(quán)責(zé)任

解析

注冊商標(biāo)的有效期為10年，自核準(zhǔn)注冊之日起計(jì)算。

考點(diǎn)：注冊商標(biāo)的續(xù)展、轉(zhuǎn)讓和使用許可。

81.題型：單選題

根據(jù)《建筑法》，領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延

期，關(guān)于申請延期的說法，正確的是（）。*

A延期每次不超過3個(gè)月

B應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提出申請

C延期沒有次數(shù)限制

D超過延期時(shí)限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效

答案

A

82.題型：單選題

建設(shè)工程糾紛案件審理中，建設(shè)單位對材料證據(jù)保全的請求應(yīng)當(dāng)在（）之前提出。

A提交答辯狀

B舉證期限屆滿

C舉證期限屆滿7天

D判決

答案

C

83.題型：單選題

注冊建造師未按照要求提供注冊建造師信用檔案信息的，由縣級(jí)以上地方人民政府

建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門責(zé)令限期改正；逾期未改正的，可處以（）的罰

款。A

1000元以上1萬元以下B

1000元以上2萬元以下C

1000元以上3萬元以下D

1000元以上5萬元以下

考點(diǎn)

2Z202035違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

解析

注冊建造師未按照要求提供注冊建造師信用檔案信息的，由縣級(jí)以上地方人民政府

建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門責(zé)令限期改正；逾期未改正的，可處以1000元以

上1萬元以下的罰款。

考點(diǎn)：未提供注冊建造師信用檔案信息應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

84.題型：單選題

下列關(guān)于安全生產(chǎn)事故調(diào)查的管轄說法中錯(cuò)誤的是（）

A特別重大事故由國務(wù)院或者國務(wù)院授權(quán)有關(guān)部門組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查

B重大事故由事故發(fā)生地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)調(diào)查

C對于一般事故縣級(jí)人民政府也可以委托事故發(fā)生單位組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查

D特別重大事故以下等級(jí)事故，事故發(fā)生地與事故發(fā)生單位不在一個(gè)行政區(qū)域的，

由事故發(fā)生地人民政府負(fù)責(zé)調(diào)查

答案

C

解析

《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》規(guī)定，特別重大事故由國務(wù)院或者國務(wù)院

授權(quán)有關(guān)部門組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。重大事故、較大事故、一般事故分別由事

故發(fā)生地省級(jí)人民政府、設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府、縣級(jí)人民政府負(fù)責(zé)調(diào)查。省級(jí)人民

政府、設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府、縣級(jí)人民政府可以直接組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，也

可以授權(quán)或者委托有關(guān)部門組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。未造成人員傷亡的一般事

故，縣級(jí)人民政府也可以委托事故發(fā)生單位組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。特別重大事

故以下等級(jí)事故，事故發(fā)生地與事故發(fā)生單位不在同一個(gè)縣級(jí)以上行政區(qū)域的，由

事故發(fā)生地人民政府負(fù)責(zé)調(diào)查，事故發(fā)生單位所在地人民政府應(yīng)當(dāng)派人參加

85.題型：單選題

甲訴乙損害賠償一案.雙方在訴訟中達(dá)成和解協(xié)議，關(guān)于本案，下列哪一說法是正

確的（）。

A當(dāng)事人無權(quán)向法院申請撤訴

B因當(dāng)事人已達(dá)成和解協(xié)議，法院應(yīng)當(dāng)裁定終結(jié)訴訟程序

C當(dāng)事人可以申請法院依和解協(xié)議內(nèi)容制作調(diào)解書

D當(dāng)事人可以申請法院依和解協(xié)議內(nèi)容制作判決書

答案

C

解析

雙方當(dāng)事人在訴訟中達(dá)成和解，并不能自然終結(jié)訴訟程序，當(dāng)事人可以申請撤

訴，經(jīng)法院允許而結(jié)案，也可以申請法院制作調(diào)解書而結(jié)案。當(dāng)事人自行和解或者

經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議后.請求人民法院按照和解協(xié)議或者調(diào)解協(xié)議的內(nèi)容制作判決書

的，人民法院不予支持。

86.題型：單選題

根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》，注冊建造師可擔(dān)任兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)

責(zé)人的情形是（）。

A兩個(gè)項(xiàng)目的發(fā)包人是同一單位

B因發(fā)包人原因?qū)е峦９こ^3個(gè)月

C合同約定的工程驗(yàn)收合格，正在辦理工程結(jié)算

D建造師同時(shí)具有兩個(gè)專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格

答案

C

87.題型：單選題

某施工現(xiàn)場發(fā)生安全生產(chǎn)事故，造成15人死亡，直接經(jīng)濟(jì)損失8000萬元人民幣。

根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，這屬于（）生產(chǎn)安全事故。[2012]

A

重大B

一般C

較大D

特別重大

考點(diǎn)

2Z206041生產(chǎn)安全事故的等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

解析

⑴特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業(yè)

中毒，下同），或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（2）重大事故，是指造成10

人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億

元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（3）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或

者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；（4）一般事

故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損

失的事故。本題15人死亡，直接經(jīng)濟(jì)損失8000萬元人民幣，屬重大事故，A選項(xiàng)

正確。

考點(diǎn)：生產(chǎn)安全事故的等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

88.題型：單選題

在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)需要申請用地的，建設(shè)單位在依法辦理用地批準(zhǔn)手續(xù)前，必

須先取得該工程的（）.

A施工許可證

B建設(shè)工程規(guī)劃許可證

C障礙物拆遷許可證

D建設(shè)用地規(guī)劃許可證

答案

D

89.題型：多選題

依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)違反法律規(guī)定，對中標(biāo)結(jié)果造成實(shí)質(zhì)性影

響，且不能采取補(bǔ)救措施予以糾正的，應(yīng)（）。

A認(rèn)定招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)無效

B依法重新招標(biāo)

C依法重新評標(biāo)

D由行政監(jiān)督部門接管剩余招標(biāo)投標(biāo)工作

E依法禁止就該項(xiàng)目再次招標(biāo)

答案

A,B,C

90.題型：單選題

本人在承擔(dān)表見代理行為所產(chǎn)生的責(zé)任后，可以向（）追償遭受的損失。A

被代理人B

代理人C

無權(quán)代理人D

第三人

考坐上點(diǎn)

2Z201032建設(shè)工程代理行為及其法律關(guān)系

解析

本人在承擔(dān)表見代理行為所產(chǎn)生的責(zé)任后，可以向無權(quán)代理人追償因代理行為而遭

受的損失。

考點(diǎn)：表見代理。

91.題型：多選題

下列責(zé)任中，屬于行政處罰的有（）。

A責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)

B罰金

C暫扣或者