建設(shè)施工合同標(biāo)準范本2024年

建設(shè)施工合同標(biāo)準范本2024年通用合同編號：__________第二條合同價格與支付

2.1本合同的合同總價為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：_____________________元。

2.2委托方應(yīng)按照本合同約定的付款節(jié)點和付款比例，向承包方支付合同價款。具體付款方式和付款時間詳見本合同附件一。第三條施工期限

3.1本項目的施工期限為自合同簽訂之日起至____________________止。

3.2承包方應(yīng)按照本合同約定的施工進度計劃和施工組織設(shè)計，確保本項目按期完成。第四條質(zhì)量標(biāo)準

4.1本項目的質(zhì)量標(biāo)準應(yīng)符合國家及行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準和技術(shù)要求。

4.2承包方應(yīng)保證施工過程中各階段工程質(zhì)量符合設(shè)計文件和施工技術(shù)要求，并承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。第五條承包方的義務(wù)

5.1承包方應(yīng)按照本合同約定的工程內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準、設(shè)計文件和施工技術(shù)要求，完成本合同約定的全部施工任務(wù)。

5.2承包方應(yīng)按照本合同約定的施工組織設(shè)計，確保本項目安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成。

5.3承包方應(yīng)按照本合同約定的付款節(jié)點和付款比例，向委托方支付合同價款。第六條委托方的義務(wù)

6.1委托方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時向承包方支付合同價款。

6.2委托方應(yīng)協(xié)助承包方辦理本項目所需的各種手續(xù)和審批事項。

6.3委托方應(yīng)提供施工場地、施工用水、用電等施工條件，并保證施工場地的安全和暢通。第七條違約責(zé)任

7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。第八條爭議解決

8.1對于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：____________________

乙方（承包方）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：

1.附件一：合同價款支付明細表

2.附件二：施工進度計劃表

3.附件三：施工組織設(shè)計方案

4.附件四：質(zhì)量標(biāo)準及驗收規(guī)范

5.附件五：違約金計算公式及相關(guān)規(guī)定

6.附件六：爭議解決方式及管轄法院約定

7.附件七：其他約定事項說明二、違約行為及認定：

1.甲方未按約定時間支付合同價款，視為違約。

2.甲方未提供施工場地、施工用水、用電等施工條件，視為違約。

3.甲方未協(xié)助承包方辦理所需手續(xù)和審批事項，視為違約。

4.乙方未按約定完成施工任務(wù)，視為違約。

5.乙方未按約定支付合同價款，視為違約。

6.雙方未履行友好協(xié)商解決爭議的義務(wù)，視為違約。

7.雙方未遵守合同約定的其他條款，視為違約。三、法律名詞及解釋：

1.建設(shè)施工合同：是指委托方與承包方之間就建設(shè)項目的設(shè)計、施工、驗收等事項達成的一致協(xié)議。

2.合同總價：指雙方約定的承包方完成本項目所需支付的價款總額。

3.施工期限：指雙方約定的完成本項目所需的時間期限。

4.質(zhì)量標(biāo)準：指本項目各階段工程質(zhì)量應(yīng)符合的國家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準和技術(shù)要求。

5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。

6.爭議解決：指雙方對于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式進行解決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.甲方未按約定時間支付合同價款：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，協(xié)商解決支付事宜，必要時可依法申請仲裁或訴訟。

2.甲方未提供施工場地、施工用水、用電等施工條件：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求甲方履行合同約定，確保施工順利進行。

3.甲方未協(xié)助乙方辦理所需手續(xù)和審批事項：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求甲方履行合同約定，確保項目順利進行。

4.乙方未按約定完成施工任務(wù)：甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定履行義務(wù)，必要時可依法申請仲裁或訴訟。

5.乙方未按約定支付合同價款：甲方應(yīng)及時與乙方溝通，協(xié)商解決支付事宜，必要時可依法申請仲裁或訴訟。

6.雙方發(fā)生爭議：應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：

1.適用于各類建設(shè)施工項目，如房屋建筑工程、市政工程、道路橋梁工程等。

2.適用于委托