河流防洪減災(zāi)工程施工合同2024模板

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

河流防洪減災(zāi)工程施工合同2024模板本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程規(guī)模1.4工程性質(zhì)2.合同主體2.1發(fā)包人2.2承包人3.工程內(nèi)容3.1施工范圍3.2施工內(nèi)容3.3施工要求4.工程進(jìn)度與工期4.1工程進(jìn)度計(jì)劃4.2工期要求4.3延期竣工5.工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求5.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.合同價(jià)格與支付6.1合同總價(jià)6.2支付方式6.3進(jìn)度付款6.4竣工付款7.材料與設(shè)備7.1材料供應(yīng)7.2設(shè)備供應(yīng)7.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)8.施工安全與環(huán)保8.1安全措施8.2環(huán)保要求9.違約責(zé)任9.1發(fā)包人違約9.2承包人違約10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟或仲裁11.合同的變更與解除11.1合同變更11.2合同解除12.合同的終止與驗(yàn)收12.1合同終止12.2工程驗(yàn)收13.保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限14.其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同的生效與終止第一部分：合同如下：第一條工程概況1.1工程名稱：河流防洪減災(zāi)工程1.2工程地點(diǎn)：省市縣境內(nèi)的河流流域1.3工程規(guī)模：工程包括但不限于河堤加固、排水設(shè)施建設(shè)、洪水預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)等1.4工程性質(zhì)：本工程為防洪減災(zāi)工程，關(guān)系到當(dāng)?shù)鼐用裆?cái)產(chǎn)安全，具有重要的社會(huì)意義第二條合同主體2.1發(fā)包人：省市縣人民政府2.2承包人：建筑工程有限公司第三條工程內(nèi)容3.1施工范圍：包括但不限于河堤加固、排水設(shè)施建設(shè)、洪水預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)等3.2施工內(nèi)容：具體包括但不限于土建工程、安裝工程、裝修工程等3.3施工要求：按照相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)第四條工程進(jìn)度與工期4.1工程進(jìn)度計(jì)劃：承包人應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度計(jì)劃4.2工期要求：本工程計(jì)劃工期為個(gè)月，自合同簽訂之日起計(jì)算4.3延期竣工：如因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致工程無法按期竣工，雙方可協(xié)商延期第五條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求：本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求5.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：工程驗(yàn)收應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗(yàn)收不合格的工程不予支付尾款第六條合同價(jià)格與支付6.1合同總價(jià)：本合同總價(jià)為人民元整（大寫：人民幣元整）6.2支付方式：合同總價(jià)分為三次支付，具體支付比例和時(shí)間節(jié)點(diǎn)在合同附件中約定6.3進(jìn)度付款：承包人完成合同約定的工程進(jìn)度后，發(fā)包人按約定的比例支付進(jìn)度款6.4竣工付款：工程驗(yàn)收合格后，發(fā)包人按約定支付尾款第七條材料與設(shè)備7.1材料供應(yīng)：承包人應(yīng)按照合同約定的材料供應(yīng)范圍和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)材料7.2設(shè)備供應(yīng)：承包人應(yīng)按照合同約定的設(shè)備供應(yīng)范圍和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)設(shè)備7.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：材料和設(shè)備質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求第八條施工安全與環(huán)保8.1安全措施：承包人應(yīng)制定并實(shí)施施工現(xiàn)場安全措施，確保施工人員的人身安全，防止事故的發(fā)生8.2環(huán)保要求：承包人應(yīng)遵守國家環(huán)保法律法規(guī)，采取有效措施，防止施工過程中對環(huán)境造成污染和損害第九條違約責(zé)任9.1發(fā)包人違約：如發(fā)包人未能按照合同約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向承包人支付違約金9.2承包人違約：如承包人未能按照合同約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向發(fā)包人支付違約金第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟10.2訴訟或仲裁：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，可選擇訴訟或仲裁方式解決，雙方應(yīng)遵守仲裁裁決或法院判決第十一條合同的變更與解除11.1合同變更：合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議11.2合同解除：如因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同，并按照合同約定處理后續(xù)事宜第十二條合同的終止與驗(yàn)收12.1合同終止：合同履行完成后，雙方按照合同約定進(jìn)行工程驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，合同即告終止12.2工程驗(yàn)收：工程驗(yàn)收應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗(yàn)收不合格的工程不予支付尾款第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以保密13.2保密期限：保密期限自合同簽訂之日起計(jì)算，至合同終止或解除之日止第十四條其他條款14.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任14.2法律適用：本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定14.3合同的生效與終止：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同終止或解除之日止第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程設(shè)計(jì)圖紙?jiān)敿?xì)要求和說明：工程設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)包括工程的整體布局、河堤加固設(shè)計(jì)、排水設(shè)施設(shè)計(jì)、洪水預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)等內(nèi)容，圖紙應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)圖紙格式，并標(biāo)明各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)和施工要求。2.附件二：工程量清單詳細(xì)要求和說明：工程量清單應(yīng)詳細(xì)列出各項(xiàng)工程的工程量、材料用量、人工費(fèi)用等，清單應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)格式編排，并標(biāo)明單位工程的價(jià)格。3.附件三：施工組織設(shè)計(jì)詳細(xì)要求和說明：施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工人員配置、施工材料供應(yīng)計(jì)劃等內(nèi)容，設(shè)計(jì)應(yīng)符合工程實(shí)際情況，并確保施工的順利進(jìn)行。4.附件四：施工安全措施方案詳細(xì)要求和說明：施工安全措施方案應(yīng)包括施工現(xiàn)場安全管理、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)置、安全培訓(xùn)教育等內(nèi)容，方案應(yīng)符合國家相關(guān)安全法律法規(guī)的要求。5.附件五：環(huán)保措施方案詳細(xì)要求和說明：環(huán)保措施方案應(yīng)包括施工過程中的環(huán)境保護(hù)措施、廢棄物處理方案、環(huán)保設(shè)施配置等內(nèi)容，方案應(yīng)符合國家相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)的要求。6.附件六：合同價(jià)款支付明細(xì)表詳細(xì)要求和說明：合同價(jià)款支付明細(xì)表應(yīng)詳細(xì)列出合同價(jià)款的支付比例、支付時(shí)間節(jié)點(diǎn)、支付方式等內(nèi)容，表中應(yīng)明確各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)和支付條件。7.附件七：材料設(shè)備供應(yīng)清單詳細(xì)要求和說明：材料設(shè)備供應(yīng)清單應(yīng)詳細(xì)列出所需材料和設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，清單應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)格式編排，并明確供應(yīng)時(shí)間和供應(yīng)方式。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)包人違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未能按照合同約定支付進(jìn)度款或尾款；未能按照合同約定提供施工場地、施工條件等；未能履行合同中約定的其他義務(wù)。示例說明：如發(fā)包人未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付進(jìn)度款，應(yīng)按照合同約定向承包人支付違約金。2.承包人違約行為及責(zé)任認(rèn)定：未能按照合同約定完成工程進(jìn)度或工程質(zhì)量不符合約定；未能按照合同約定提供材料和設(shè)備；未能履行合同中約定的其他義務(wù)。示例說明：如承包人未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成工程進(jìn)度，應(yīng)按照合同約定向發(fā)包人支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.違約金：指一