2024年鋼結(jié)構(gòu)廠房建設(shè)承攬合同模板

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年鋼結(jié)構(gòu)廠房建設(shè)承攬合同模板本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬方信息1.2委托方信息第二條工程內(nèi)容2.1工程概述2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程圖紙及技術(shù)要求第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)3.2價(jià)格調(diào)整條款3.3支付方式及進(jìn)度第四條工程期限4.1開(kāi)工日期4.2竣工日期4.3工期延誤及延長(zhǎng)第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求5.2質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收5.3質(zhì)量爭(zhēng)議的處理第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備供應(yīng)6.3材料和設(shè)備的質(zhì)量要求第七條施工及技術(shù)規(guī)范7.1施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范7.2施工組織設(shè)計(jì)7.3施工安全及環(huán)保要求第八條變更及解除合同8.1合同變更的條件8.2合同解除的條件第九條違約責(zé)任9.1承攬方的違約責(zé)任9.2委托方的違約責(zé)任第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件第十二條其他條款12.1保密條款12.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)12.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)第十三條附件13.1工程圖紙13.2技術(shù)說(shuō)明書(shū)13.3相關(guān)資質(zhì)證明文件第十四條合同簽訂日期及地點(diǎn)14.1合同簽訂日期14.2合同簽訂地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬方信息1.1.1承攬方全稱：X鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司1.1.2承攬方地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3承攬方法人代表：X1.1.4承攬方法定代表人身份證號(hào)碼：X1.2委托方信息1.2.1委托方全稱：X實(shí)業(yè)有限公司1.2.2委托方地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3委托方法人代表：X1.2.4委托方法定代表人身份證號(hào)碼：X第二條工程內(nèi)容2.1工程概述2.1.1工程名稱：X鋼結(jié)構(gòu)廠房建設(shè)項(xiàng)目2.1.2工程性質(zhì)：工業(yè)生產(chǎn)2.1.3工程規(guī)模：占地面積平方米，建筑面積平方米2.2工程地點(diǎn)2.2.1項(xiàng)目所在地：省市區(qū)路號(hào)2.3工程規(guī)模2.3.1廠房結(jié)構(gòu)形式：鋼結(jié)構(gòu)2.3.2廠房層數(shù)：層2.3.3廠房跨度：米2.3.4廠房高度：米2.4工程圖紙及技術(shù)要求2.4.1工程圖紙：見(jiàn)附件一2.4.2技術(shù)要求：見(jiàn)附件二第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)3.1.1合同總價(jià)：人民幣萬(wàn)元整（大寫(xiě)：人民幣玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2價(jià)格調(diào)整條款3.2.1價(jià)格調(diào)整原因：原材料價(jià)格波動(dòng)、政策調(diào)整等3.2.2價(jià)格調(diào)整方式：按照實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整3.3支付方式及進(jìn)度3.3.1支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬3.3.2支付進(jìn)度：（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，支付合同總額的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到20%時(shí)，支付合同總額的30%；（3）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，支付合同總額的20%；（4）工程竣工驗(yàn)收合格后，支付合同總額的10%。第四條工程期限4.1開(kāi)工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3工期延誤及延長(zhǎng)4.3.1工期延誤：如非承攬方原因?qū)е鹿こ萄诱`，每延誤一天，承攬方應(yīng)支付違約金人民幣元。4.3.2工期延長(zhǎng)：如因特殊原因需延長(zhǎng)工期，雙方可協(xié)商一致，并按實(shí)際延長(zhǎng)天數(shù)計(jì)算工程費(fèi)用。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求5.1.1結(jié)構(gòu)安全等級(jí)：一級(jí)5.1.2抗震設(shè)防要求：按照國(guó)家現(xiàn)行抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行5.1.3耐久性要求：滿足設(shè)計(jì)使用年限要求5.2質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收5.2.1檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)：雙方共同認(rèn)可的具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)5.2.2檢驗(yàn)內(nèi)容：原材料、構(gòu)件、施工過(guò)程、工程質(zhì)量等5.2.3驗(yàn)收方式：雙方共同組織驗(yàn)收，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5.3質(zhì)量爭(zhēng)議的處理5.3.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.1.1材料名稱：見(jiàn)附件三6.1.2材料數(shù)量：見(jiàn)附件三6.1.3材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：見(jiàn)附件三6.2設(shè)備供應(yīng)6.2.1設(shè)備名稱：見(jiàn)附件四6.2.2設(shè)備數(shù)量：見(jiàn)附件四6.2.3設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：見(jiàn)附件四6.3材料和設(shè)備的質(zhì)量要求6.3.1材料和設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定6.3.2材料和設(shè)備應(yīng)具有出廠合格證和質(zhì)保書(shū)6.3.3材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，方可用于施工。第八條變更及解除合同8.1合同變更的條件8.1.1變更條件：（1）雙方協(xié)商一致；（2）因國(guó)家政策調(diào)整、法律法規(guī)變化等原因，需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更；（3）因工程實(shí)際情況變化，需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更。8.1.2變更程序：（1）雙方書(shū)面提出變更請(qǐng)求；（2）雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容；（3）雙方簽署變更協(xié)議，作為合同附件。8.2合同解除的條件8.2.1解除條件：（1）雙方協(xié)商一致；（2）因不可抗力因素導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）一方嚴(yán)重違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。8.2.2解除程序：（1）提出解除合同的一方應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知對(duì)方；（2）雙方協(xié)商確定解除后的處理事項(xiàng)；（3）雙方簽署解除協(xié)議，作為合同附件。第九條違約責(zé)任9.1承攬方的違約責(zé)任9.1.1未按約定時(shí)間完成工程，應(yīng)支付違約金人民幣元/天；9.1.2未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用或賠償損失；9.1.3違反合同其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。9.2委托方的違約責(zé)任9.2.1未按約定時(shí)間支付合同價(jià)款，應(yīng)支付違約金人民幣元/天；9.2.2未按約定提供施工條件，導(dǎo)致工程延誤或停工，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；9.2.3違反合同其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：合同簽訂地人民法院。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件：自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序：見(jiàn)第八條變更程序。11.3合同終止條件：見(jiàn)第八條解除條件。第十二條其他條款12.1保密條款：雙方應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容及簽訂過(guò)程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。12.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：雙方應(yīng)尊重對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得侵犯對(duì)方的專利、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。12.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)：詳見(jiàn)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。第十三條附件13.1工程圖紙：見(jiàn)附件一13.2技術(shù)說(shuō)明書(shū)：見(jiàn)附件二13.3相關(guān)資質(zhì)證明文件：見(jiàn)附件三第十四條合同簽訂日期及地點(diǎn)14.1合同簽訂日期：年月日14.2合同簽訂地點(diǎn)：省市區(qū)路號(hào)第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程圖紙附件二：技術(shù)說(shuō)明書(shū)附件三：相關(guān)資質(zhì)證明文件附件一：工程圖紙1.工程圖紙包括但不限于：平面圖、立面圖、剖面圖、結(jié)構(gòu)圖、細(xì)部圖等。2.圖紙應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)圖號(hào)，并標(biāo)明設(shè)計(jì)單位、繪制日期、比例尺等信息。3.圖紙應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，不得有模糊、錯(cuò)誤等情況。4.承攬方應(yīng)根據(jù)圖紙進(jìn)行施工，如有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與委托方溝通。附件二：技術(shù)說(shuō)明書(shū)1.技術(shù)說(shuō)明書(shū)應(yīng)包括：工程概況、材料要求、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.說(shuō)明書(shū)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明施工過(guò)程中的注意事項(xiàng)，如安全、環(huán)保、防震等。3.說(shuō)明書(shū)應(yīng)由設(shè)計(jì)單位簽字蓋章，并經(jīng)委托方確認(rèn)。附件三：相關(guān)資質(zhì)證明文件1.資質(zhì)證明文件包括但不限于：承攬方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證等。2.資質(zhì)證明文件應(yīng)真實(shí)、有效，不得有偽造、涂改等情況。3.委托方有權(quán)要求承攬方提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，以證實(shí)其施工能力。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.未按約定時(shí)間完成工程；2.未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程；3.違反合同其他約定。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金計(jì)算：根據(jù)合同總價(jià)的一定比例計(jì)算違約金，具體比例在合同中約定。2.修復(fù)費(fèi)用：如違約行為導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合約定，承攬方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。3.賠償損失：如違約行為導(dǎo)致委托方損失，承攬方應(yīng)予以賠償。示例說(shuō)明：1.承攬方未按約定時(shí)間完成工程，委托方可要求支付違約金，如：每天違約金人民幣1000元。2.承攬方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，委托方可要求承攬方承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，如：修復(fù)費(fèi)用共計(jì)人民幣5000元。3.承攬方違反合同其他約定，如未按約定使用指定材料，委托方可要求承攬方賠償損失，如：賠償損失人民幣3000元。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.鋼結(jié)構(gòu)：一種以鋼材為主要受力結(jié)構(gòu)的建筑形式。2.抗震設(shè)防：根據(jù)地震烈度及建筑物的重要性，采取相應(yīng)的抗震措施，使建筑物在地震發(fā)生時(shí)能夠承受地震作用，不致破壞或發(fā)生危險(xiǎn)。3.耐久性：材料或結(jié)構(gòu)在長(zhǎng)期使用過(guò)程中保持其原有性能的能力。4.不可抗力：指無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免、無(wú)法克服且對(duì)合同履行產(chǎn)生重大影響的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。5.違約金：一方違約時(shí)，根據(jù)合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X(qián)。6.修復(fù)費(fèi)用：指為使工程質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)所發(fā)生的費(fèi)用。7.賠償損失：一方因違約行為導(dǎo)致對(duì)方遭受損失，應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。1.鋼結(jié)構(gòu)：指本合同中約定的廠房建設(shè)所采用的主