2024年加工訂貨承包合同（二篇）

第9頁共9頁2024年加工訂貨承包合同承攬方：_____地址：_____郵碼：_____電話：_____法定代表人：_____職務(wù)：_____定作方：_____地址：_____郵碼：_____電話：_____法定代表人：_____職務(wù)：_____定作方委托承攬方加工_____，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(____%～____%)或酬金總額的____%(____%～____%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(____%～____%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(____%～____%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限____個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(_____)項處理：1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;2.向人民法院起訴。本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_____(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。定作方：_____代表人：_________年____月____日承攬方：_____代表人：_________年____月_____定作方：_____合同編號：承攬方：_____簽訂地點：簽訂時間：____年____月____日2024年加工訂貨承包合同（二）合同編號：2024-XXX-XXX加工訂貨承包合同甲方（需求方）：單位名稱：法定代表人：注冊地點：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（加工方）：單位名稱：法定代表人：注冊地點：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲、乙雙方在平等自愿、互利共贏的基礎(chǔ)上訂立本合同，并依據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就有關(guān)加工訂貨事宜達成如下協(xié)議：第一條合同目的及范圍1.1甲方委托乙方進行加工訂貨，乙方同意按照甲方提供的樣品、圖紙、規(guī)格等要求，對相應(yīng)產(chǎn)品進行加工制作。1.2乙方應(yīng)確保所加工的產(chǎn)品符合國家相關(guān)標準，品質(zhì)優(yōu)良，無任何質(zhì)量問題，并按時交付給甲方。1.3甲方根據(jù)情況向乙方提供所需的原材料和加工工具，乙方按照甲方提供的材料和工具進行加工。第二條交付時間及方式2.1乙方應(yīng)按照雙方約定的交付時間點將加工好的產(chǎn)品交付給甲方，具體交付時間雙方可另行商議確定。2.2產(chǎn)品的交付方式由雙方商議確定，通?？蛇x擇快遞、物流或由乙方派員送達甲方指定地點。第三條合同價款及支付方式3.1甲方應(yīng)按照合同約定的價格支付加工費用。3.2合同價款由雙方商議確定，支付方式可選擇一次性支付或分期支付，具體支付方式雙方另行約定。3.3如需分期支付，甲方應(yīng)按照約定的時間節(jié)點支付每期款項，乙方交付相應(yīng)的發(fā)票。第四條質(zhì)量保證4.1乙方對所加工的產(chǎn)品質(zhì)量承擔保證責任，保證產(chǎn)品無任何質(zhì)量問題。4.2如產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方進行返工或退還有關(guān)費用。第五條保密條款5.1本合同一切合作事項雙方應(yīng)保密，不得向任何第三方透露，除非取得對方書面同意或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定。5.2本合同的樣品、圖紙、技術(shù)資料等一切涉及商業(yè)秘密的信息均應(yīng)保密。第六條違約責任6.1若乙方未能按約定時間交付產(chǎn)品或產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同約定，乙方應(yīng)承擔違約責任，賠償甲方因此產(chǎn)生的一切損失。6.2若甲方未能按約定時間支付合同價款，甲方應(yīng)承擔違約責任，賠償乙方因此產(chǎn)生的一切損失。第七條解決爭議7.1雙方在履行合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成可依法向人民法院提起訴訟。7.2合同的解釋及執(zhí)行適用中華人民共和國法律。第八條合同生效及變更8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽訂后即生效，自合同生效之日起至合同約定的全部履行完畢之日止。8.3任何對本合同的變更及補充，須經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽署相關(guān)變更協(xié)議。甲方（需求方）：乙方（加工方）