電工承攬協(xié)議書

電工承攬協(xié)議書合同編號(hào)：__________電工承攬協(xié)議書甲方：__________乙方：__________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)電力法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬電工工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程工期：自__________起至__________止。二、承攬范圍及要求2.1乙方承攬范圍包括：__________2.2乙方應(yīng)按照甲方提供的技術(shù)要求和施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。2.3乙方應(yīng)保證工程的安全，遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)的安全規(guī)章制度。2.4乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因造成的工程質(zhì)量問題和安全事故的責(zé)任。三、合同價(jià)格及支付方式3.1合同價(jià)格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方支付乙方工程款項(xiàng)的方式為：__________3.3乙方開具的發(fā)票類型為：__________四、工期及進(jìn)度4.1乙方應(yīng)按照甲方要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程，如有特殊情況需提前或延期完成，應(yīng)提前向甲方提出申請(qǐng)，經(jīng)甲方同意后方可調(diào)整工期。4.2乙方應(yīng)按照甲方提供的施工計(jì)劃和進(jìn)度要求，合理安排施工力量，確保工程按時(shí)完成。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程，甲方有權(quán)按照合同約定扣除乙方違約金。5.2乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，并按照合同約定扣除乙方違約金。5.3甲方未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)按照合同約定扣除甲方違約金。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。7.2雙方應(yīng)保守合同的秘密，不得向第三方泄露合同內(nèi)容。7.3合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.電工承攬協(xié)議書正本2.電工承攬協(xié)議書副本3.施工圖紙4.技術(shù)要求說明書5.安全生產(chǎn)規(guī)章制度6.施工現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)章制度7.工程款項(xiàng)支付證明8.違約金計(jì)算公式9.工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)10.法律法規(guī)等相關(guān)資料二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間完成工程，認(rèn)定為違約行為。2.乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，認(rèn)定為違約行為。3.甲方未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，認(rèn)定為違約行為。4.雙方未遵守國(guó)家法律法規(guī)，擅自變更、解除合同，認(rèn)定為違約行為。5.雙方泄露合同內(nèi)容，違反保守秘密約定，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：《中華人民共和國(guó)合同法》2.電力法：《中華人民共和國(guó)電力法》3.承攬范圍：乙方承擔(dān)的電工工程范圍及內(nèi)容。4.工程質(zhì)量：符合國(guó)家電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求的工程質(zhì)量。5.工期：合同約定的工程開始和結(jié)束時(shí)間。6.違約金：因違約行為產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)賠償。7.安全生產(chǎn)：施工過程中的人員安全和設(shè)備安全。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，如需乙方加大施工力度，甲方應(yīng)提供必要支持。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方應(yīng)立即整改，直至符合質(zhì)量要求。甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)整改費(fèi)用。3.支付款項(xiàng)問題：解決辦法：甲方按照合同約定及時(shí)支付工程款項(xiàng)。如有爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決或?qū)で蠓赏緩浇鉀Q。4.法律法規(guī)變更：解決辦法：雙方應(yīng)遵循新的法律法規(guī)，如有必要，可協(xié)商修改合同條款。5.合同爭(zhēng)議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.