2024年承攬加工合同常用版（3篇）

第3頁共3頁2024年承攬加工合同常用版承攬方：_____定作方：_____定作方委托承攬方加工_____，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：_____第二條加工成品質(zhì)量要求：(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：1，承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。第五條價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2，定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____第十條結(jié)算方式及期限：_____第十一條其他：1，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)第十二條承攬方的違約責(zé)任：一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)或酬金總額的____%(20%--60%幅度)違約金。六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任：一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%60%的幅度)違約金。三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，_____，也可以直接向人民法院起訴。本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_____(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方：_____(蓋章)代表人：_____(蓋章)地址：_____電話：_____開戶銀行：_____帳號：_____承攬方：_____(蓋章)代表人：_____(蓋章)地址：_____電話：_____開戶銀行：_____帳號：_________年____月____日訂2024年承攬加工合同常用版（2）合同編號：____/XX-XXXXX承攬加工合同甲方：（委托方單位名稱）地址：____________統(tǒng)一社會信用代碼：____________法定代表人（負(fù)責(zé)人）：____________職務(wù)：____________乙方：（承攬方單位名稱）地址：____________統(tǒng)一社會信用代碼：____________法定代表人（負(fù)責(zé)人）：____________職務(wù)：____________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，依照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，特訂立承攬加工合同，以條款約定各方的權(quán)利和義務(wù)。第一條合同范圍1.1甲方委托乙方對以下產(chǎn)品進(jìn)行加工作業(yè)：（詳細(xì)列出委托加工的產(chǎn)品名稱、規(guī)格要求等）1.2加工作業(yè)包括但不限于：（列出具體的加工流程、工藝要求等）1.3加工期限：（約定完成加工的時(shí)間期限）第二條加工費(fèi)用及支付方式2.1加工費(fèi)用：甲方向乙方支付的加工費(fèi)用為人民幣_______元整（￥_______）。2.2支付方式：（明確支付方式，如按階段支付、全額支付等）第三條材料及配件提供3.1由甲方提供的原材料及配件應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，保證其質(zhì)量合格。3.2如乙方在加工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料或配件不符合質(zhì)量要求，乙方有權(quán)立即停止加工并通知甲方調(diào)整材料或配件。第四條加工工具及設(shè)備4.1乙方應(yīng)提供符合加工要求的工具、設(shè)備，并保證其正常運(yùn)行。4.2乙方應(yīng)按照加工作業(yè)的要求進(jìn)行機(jī)器設(shè)備的調(diào)試和維修，并及時(shí)通知甲方，確保加工作業(yè)的順利進(jìn)行。第五條加工質(zhì)量要求5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的加工規(guī)范和工藝要求進(jìn)行加工作業(yè)，并保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。5.2若加工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即采取措施，確保修正和改進(jìn)加工過程，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。第六條違約責(zé)任6.1若乙方未能按照約定的加工期限完成加工作業(yè)，應(yīng)按照每延遲一日支付上述加工費(fèi)用的百分之_______作為違約金。6.2若乙方因故無法完成加工作業(yè)的，應(yīng)提前通知甲方并說明原因，甲方有權(quán)決定是否延期。6.3如因乙方原因?qū)е录庸ぎa(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或損壞的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，包括但不限于修復(fù)、重新加工等費(fèi)用。第七條保密條款7.1甲乙雙方在合作期間須對交付的技術(shù)資料、加工流程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等保密，并不得向外泄露。7.2乙方在加工作業(yè)完成后，應(yīng)將與加工相關(guān)的一切資料和信息歸還給甲方。第八條合同解除和終止8.1本合同經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致，可以提前解除。8.2如因不可抗力或其他不可預(yù)見的原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，雙方應(yīng)及時(shí)通知對方并協(xié)商解決辦法。第九條爭議解決9.1凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以依法向人民法院提起訴訟。第十條其他事項(xiàng)10.1本合同正本一式___份，甲乙雙方各執(zhí)___份。10.2本合同自雙方蓋章后生效，有效期為_______年，有效期屆滿后自動終止。10.3本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。甲方：乙方：簽字：____________簽字：____________日期：____________日期：____________2024年承攬加工合同常用版（3）[公司名稱]加工合同合同編號：[合同編號]簽訂日期：[簽訂日期]甲方（供應(yīng)商）：[甲方名稱]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方（承包商）：[乙方名稱]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于，甲方具備承攬加工業(yè)務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)能力，乙方具備從事加工業(yè)務(wù)所需的人員和配套設(shè)施，并且雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成一致意見，決定簽訂本合同。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和其他相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承攬甲方的加工業(yè)務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條合作內(nèi)容及時(shí)間1.1甲方委托乙方承攬加工業(yè)務(wù)，具體加工項(xiàng)目和數(shù)量詳見附件。1.2加工周期及時(shí)間表詳見附件。第二條加工要求2.1甲方向乙方提供必要的加工原料、零部件、工藝信息等。2.2乙方應(yīng)按照甲方的加工要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，保證加工質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保加工零件的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。2.3乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的商業(yè)機(jī)密和保密協(xié)議，保證加工過程中的技術(shù)和機(jī)密信息不泄露、不復(fù)制。第三條加工費(fèi)用及結(jié)算方式3.1乙方根據(jù)加工項(xiàng)目的不同，按照合同約定的價(jià)格進(jìn)行加工，并將相關(guān)費(fèi)用明細(xì)和清單提交給甲方審核確認(rèn)。3.2乙方應(yīng)按照合同約定的結(jié)算方式和期限，向甲方遞交相應(yīng)的結(jié)算申請和發(fā)票，并確保發(fā)票的真實(shí)性和合法性。第四條質(zhì)量保證和售后服務(wù)4.1乙方應(yīng)保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。4.2乙方在加工完成后，應(yīng)提供相應(yīng)的售后服務(wù)，及時(shí)解決因質(zhì)量問題引起的客戶投訴和索賠。第五條違約責(zé)任5.1若乙方未按合同約定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行加工，甲方有權(quán)要求乙方賠償相應(yīng)的損失，并有權(quán)解除合同。5.2若甲方未按合同約定的時(shí)間、方式支付加工費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)的違約金，并有權(quán)解