彩鋼板施工合同模板

彩鋼板施工合同模板合同編號：__________合同雙方：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________1.5工程質量標準：__________1.6工程工期：__________二、合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價應包含全部工程內容的人工、材料、設備、機械臺班、管理、稅費等一切費用。2.3合同金額的支付方式及進度：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同金額的__________%作為預付款；（2）工程進度達到__________%時，甲方支付乙方合同金額的__________%作為進度款；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同金額的__________%作為尾款。三、乙方的義務3.1乙方應按照合同約定的工程內容、質量標準、工期要求完成施工任務。3.2乙方應保證所選用的材料、設備等符合國家相關標準和規(guī)定，并承擔相應質量責任。3.3乙方應嚴格按照國家安全生產法律法規(guī)和甲方安全要求進行施工，確保施工安全。3.4乙方應做好施工現場的環(huán)保工作，嚴格按照國家環(huán)保法規(guī)和甲方要求進行施工。3.5乙方應配合甲方完成工程驗收、質保等相關工作。四、甲方的義務4.1甲方應按照合同約定支付合同金額，并保證支付的款項合法、及時。4.2甲方應提供施工所需的現場條件，包括但不限于場地、水電、交通等。4.3甲方應對乙方施工過程中遇到的問題提供必要的協(xié)助和配合。4.4甲方應按照合同約定進行工程驗收，并按照驗收結果支付尾款。五、違約責任5.1乙方未按照合同約定的質量標準、工期要求完成施工任務的，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。5.2甲方未按照合同約定支付合同金額的，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。5.3因甲方原因導致工程停工、窩工的，甲方應按照乙方實際損失支付賠償金。5.4因乙方原因導致工程停工、窩工的，乙方應按照甲方實際損失支付賠償金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：1.工程設計圖紙及相關技術資料2.材料、設備清單及相關標準3.施工組織設計及安全措施方案4.合同金額支付明細表一、附件列表：1.工程設計圖紙及相關技術資料2.材料、設備清單及相關標準3.施工組織設計及安全措施方案4.合同金額支付明細表5.工程進度計劃及關鍵節(jié)點6.質量保修書7.安全生產責任書8.環(huán)境保護措施方案9.變更訂單及審批流程10.驗收報告及驗收證書二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的質量標準、工期要求完成施工任務的，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。2.甲方未按照合同約定支付合同金額的，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。3.因甲方原因導致工程停工、窩工的，甲方應按照乙方實際損失支付賠償金。4.因乙方原因導致工程停工、窩工的，乙方應按照甲方實際損失支付賠償金。5.乙方選用的材料、設備等不符合國家相關標準和規(guī)定的，甲方有權要求乙方更換，并承擔相應質量責任。6.乙方未按照國家安全生產法律法規(guī)和甲方安全要求進行施工的，甲方有權要求乙方整改，并承擔相應責任。7.乙方未做好施工現場的環(huán)保工作，未嚴格按照國家環(huán)保法規(guī)和甲方要求的，甲方有權要求乙方整改，并承擔相應責任。三、法律名詞及解釋：1.彩鋼板施工合同：指甲方委托乙方進行彩鋼板施工項目的合同。2.合同金額：指甲乙雙方約定的乙方完成施工任務的總價款。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應向對方支付的違約補償。4.賠償金：指因一方原因導致工程停工、窩工，應向對方支付的損失賠償。5.質保期：指乙方對施工質量承擔保證責任的期限。6.安全生產：指在施工過程中，乙方應遵守的國家安全生產法律法規(guī)和甲方安全要求。7.環(huán)保：指在施工過程中，乙方應遵守的國家環(huán)保法規(guī)和甲方環(huán)保要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。如因乙方原因導致工程進度延誤，甲方有權要求乙方支付違約金。2.施工質量問題：乙方應嚴格按照合同約定的質量標準進行施工，確保工程質量。如出現質量問題，乙方應負責整改并承擔相應責任。3.合同金額支付：甲方應按照合同約定的支付方式和進度支付合同金額。如甲方未按時支付，乙方有權要求甲方支付違約金。4.工程變更：如甲方要求變更工程內容、規(guī)模等，乙方應根據實際情況提出變更方案，并經甲方批準。變更導致的費用增減，雙方另行協(xié)商。5.合同糾紛：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以