工程清包施工合同疑問解答

工程清包施工合同疑問解答合同編號：__________一、工程內(nèi)容（1）土建工程；（2）裝飾裝修工程；（3）給排水及采暖工程；（4）電氣及自動化控制系統(tǒng)工程；（5）其他附屬工程。1.2乙方應按照本項目施工圖紙、施工規(guī)范、技術要求及本合同約定進行施工。二、合同價格2.1本項目合同總價為人民幣__________元（大寫：_________________________元整），其中包括：（1）施工圖紙及施工規(guī)范要求的各項工程費用；（2）材料費用；（3）人工費用；（4）施工設備費用；（5）乙方管理費用；（6）稅金及規(guī)費；（7）其他應當包含的費用。2.2合同價款支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，業(yè)主支付乙方合同總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，業(yè)主支付乙方合同總價款的30%；（3）工程進度達到100%且驗收合格后，業(yè)主支付乙方合同總價款的20%；（4）剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無息支付。三、施工期限3.1本項目施工期限為__________個月，自雙方簽訂合同之日起計算。3.2乙方如因自身原因?qū)е率┕みM度延誤，應承擔相應的違約責任。四、施工質(zhì)量4.1乙方應按照國家標準、行業(yè)標準和本合同約定的質(zhì)量要求進行施工。4.2工程驗收合格標準：（1）施工質(zhì)量符合國家標準、行業(yè)標準和設計要求；（2）工程功能齊全，性能穩(wěn)定；（3）工程外觀美觀，符合審美要求；（4）施工資料齊全，符合檔案要求。五、安全生產(chǎn)5.1乙方應嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保施工安全。5.2乙方應承擔由于施工原因?qū)е碌娜松韨Α⒇敭a(chǎn)損失等一切安全事故的責任。六、違約責任6.1乙方如違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，賠償業(yè)主因此造成的損失。6.2業(yè)主如違反本合同約定，應承擔相應的違約責任，賠償乙方因此造成的損失。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工圖紙2.施工規(guī)范3.技術要求文檔4.工程量清單5.材料合格證明6.施工設備清單7.施工人員資格證書8.安全生產(chǎn)管理制度9.工程驗收標準10.質(zhì)保金支付憑證二、違約行為及認定：1.施工進度延誤：乙方未按照合同約定完成施工任務，導致工程進度延誤。2.工程質(zhì)量不符合要求：乙方施工的工程質(zhì)量不符合國家標準、行業(yè)標準和設計要求。3.安全事故：乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，造成人身傷害或財產(chǎn)損失。4.合同條款違反：乙方違反合同約定的條款，包括但不限于工程內(nèi)容、合同價格、施工期限等。三、法律名詞及解釋：1.工程清包施工合同：指業(yè)主將工程的施工任務全部委托給施工方，由施工方負責完成工程施工的合同。3.質(zhì)保金：指業(yè)主按照合同約定，在工程驗收合格后保留的一部分合同價款，作為乙方保證工程質(zhì)量的保證金。4.施工進度延誤：指乙方未按照合同約定的時間完成施工任務，導致工程進度推遲。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的施工計劃，乙方加大施工力度，確保工程進度。2.工程質(zhì)量不符合要求：解決辦法：乙方按照驗收標準進行整改，直至滿足要求；業(yè)主有權要求乙方賠償損失。3.安全事故：解決辦法：乙方立即啟動應急預案，妥善處理事故；向業(yè)主報告事故情況。4.合同條款違反：解決辦法：雙方協(xié)商解決，必要時可依法向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.房屋建筑工程2.