消防工程補充協(xié)議書

消防工程補充協(xié)議書合同編號：__________消防工程補充協(xié)議書甲方：________________地址：________________聯(lián)系方式：_____________乙方：________________地址：________________聯(lián)系方式：_____________一、工程內(nèi)容補充1.1乙方應(yīng)按照主合同約定的工程內(nèi)容進行施工，并保證施工質(zhì)量符合國家消防工程專業(yè)標準和規(guī)范要求。1.2乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成施工，如有特殊情況導致工期延誤，乙方應(yīng)及時通知甲方，并采取合理措施減少工期延誤。1.3乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行施工，如發(fā)現(xiàn)圖紙和技術(shù)要求存在問題，乙方有權(quán)要求甲方進行澄清和修改。二、工程質(zhì)量補充2.1乙方應(yīng)嚴格按照主合同約定的質(zhì)量標準進行施工，并保證消防工程的安全性能、可靠性能和使用性能。2.2乙方應(yīng)在其施工范圍內(nèi)提供完整的施工資料、驗收資料和保修資料，并保證資料的真實性、完整性和合法性。2.3乙方應(yīng)對其施工的消防工程負總責，如因施工質(zhì)量問題導致工程不合格，乙方應(yīng)負責返工、維修或更換，并承擔相應(yīng)費用。三、工程安全補充3.1乙方應(yīng)嚴格遵守國家消防法律法規(guī)和甲方提供的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保施工過程中的安全生產(chǎn)。3.2乙方應(yīng)在其施工范圍內(nèi)設(shè)置必要的安全防護設(shè)施，并保證設(shè)施的完好、有效。3.3乙方應(yīng)定期對施工人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，提高施工人員的安全意識。四、工程費用補充4.1乙方應(yīng)按照主合同約定的價格和支付方式，向甲方支付工程款。4.2乙方應(yīng)承擔因施工原因?qū)е碌牡谌綋p失的費用，并承擔相應(yīng)法律責任。4.3如因客觀原因?qū)е鹿こ藤M用增加，乙方應(yīng)及時與甲方溝通，雙方可按主合同約定的方式進行調(diào)整。五、合同的解除和終止5.1在合同履行過程中，如一方違約，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔違約責任。5.2合同履行完畢，雙方簽字確認工程驗收合格后，合同即告終止。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他7.1本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本補充協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與主合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________代表（簽名）：______________代表（簽名）：______________日期：____年__月__日一、附件列表：1.消防工程施工合同（主合同）2.消防工程補充協(xié)議書3.施工圖紙和技術(shù)要求4.施工資料、驗收資料和保修資料5.安全生產(chǎn)規(guī)章制度6.安全生產(chǎn)教育和培訓資料7.工程款支付證明8.工程費用調(diào)整證明9.工程驗收報告10.爭議解決相關(guān)法律文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照主合同約定的工程內(nèi)容、質(zhì)量標準、工期要求進行施工，或施工質(zhì)量不符合國家消防工程專業(yè)標準和規(guī)范要求。2.乙方未按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行施工，或發(fā)現(xiàn)圖紙和技術(shù)要求存在問題未及時通知甲方進行澄清和修改。3.乙方未遵守國家消防法律法規(guī)和甲方提供的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，導致施工過程中的安全生產(chǎn)問題。4.乙方未按照主合同約定的價格和支付方式，向甲方支付工程款。5.乙方未承擔因施工原因?qū)е碌牡谌綋p失的費用，或未承擔相應(yīng)法律責任。6.乙方未按照主合同約定的方式進行爭議解決。三、法律名詞及解釋：1.消防工程：指依據(jù)國家消防法律法規(guī)和相關(guān)標準規(guī)范要求，進行建筑消防設(shè)施的設(shè)計、施工、驗收、維護保養(yǎng)等工作。2.主合同：指甲乙雙方簽訂的《消防工程施工合同》。3.補充協(xié)議：指甲乙雙方為明確主合同未盡事宜，另行簽訂的協(xié)議。4.施工質(zhì)量：指消防工程的施工過程和結(jié)果是否符合國家消防工程專業(yè)標準和規(guī)范要求。5.工期延誤：指因乙方原因?qū)е鹿こ涛茨茉谥骱贤s定的工期內(nèi)完成。6.安全生產(chǎn)：指在施工過程中，采取一系列措施保證人員安全、設(shè)備完好、工程順利進行的狀態(tài)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工過程中出現(xiàn)圖紙和技術(shù)要求問題：乙方應(yīng)及時通知甲方，由甲方進行澄清和修改，確保施工順利進行。2.工期延誤：乙方應(yīng)及時通知甲方，并采取合理措施減少工期延誤，如增派施工人員、調(diào)整施工計劃等。3.施工質(zhì)量問題：乙方應(yīng)負責返工、維修或更換，并承擔相應(yīng)費用，確保工程質(zhì)量符合要求。4.安全生產(chǎn)問題：乙方應(yīng)加強安全生產(chǎn)管理，定期進行安全教育和培訓，提高施工人員的安全意識。5.費用爭議：雙方可按主合同約定的方式進行調(diào)整，如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于建筑消防設(shè)施的設(shè)計、施工、驗收、維護保養(yǎng)等工作。2.適用