2024承攬合同建設(shè)施工合同模板

2024承攬合同建設(shè)施工合同模板合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：一、工程概況1.1工程項(xiàng)目名稱：____________________1.2工程項(xiàng)目地點(diǎn)：____________________1.3工程項(xiàng)目內(nèi)容：____________________1.4工程項(xiàng)目規(guī)模：____________________1.5工程項(xiàng)目預(yù)算：____________________1.6工程項(xiàng)目工期：自____年__月__日至____年__月__日。二、承攬內(nèi)容2.1乙方承擔(dān)本項(xiàng)目的全部施工任務(wù)，包括但不限于施工設(shè)計(jì)、材料采購、施工組織、工程驗(yàn)收等。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完成施工圖設(shè)計(jì)、施工方案編制、工程量清單編制等工作。2.3乙方應(yīng)保證施工過程中，嚴(yán)格按照國家及地方有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、合同價(jià)格及支付3.1本項(xiàng)目的合同總價(jià)為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。3.2甲方應(yīng)按照雙方約定的付款進(jìn)度，向乙方支付合同價(jià)款。具體付款進(jìn)度和比例，由雙方在專用條款中約定。3.3乙方完成施工任務(wù)后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后的__天內(nèi)向乙方支付合同尾款。四、工期及違約責(zé)任4.1乙方應(yīng)按照本合同約定的工期完成施工任務(wù)。如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間向乙方支付合同價(jià)款。如甲方原因?qū)е赂犊钛诱`，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、質(zhì)量及保修5.1乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，確保工程驗(yàn)收合格。如工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。5.2工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)按照國家和地方的有關(guān)規(guī)定，對工程進(jìn)行保修。保修期限自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，保修期限按照專用條款約定執(zhí)行。六、保密條款6.1雙方在合同履行過程中，可能涉及到對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息。雙方應(yīng)對這些信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。6.2保密期限自本合同簽訂之日起計(jì)算，至合同履行完畢之日止。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同履行完畢之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：

1.工程設(shè)計(jì)圖紙

2.施工方案

3.工程量清單

4.材料采購清單

5.施工進(jìn)度計(jì)劃

6.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

7.保修條款說明

8.保密協(xié)議

9.法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范二、違約行為及認(rèn)定：

1.工期延誤：乙方未按照合同約定完成施工任務(wù)。

2.工程質(zhì)量問題：乙方施工的工程未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收不合格。

3.付款延誤：甲方未按照約定時(shí)間向乙方支付合同價(jià)款。

4.保密信息泄露：未經(jīng)許可，泄露合同雙方的敏感信息。

5.違反法律法規(guī)：在施工過程中，違反相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。三、法律名詞及解釋：

1.承攬合同：一方承擔(dān)完成某項(xiàng)工作，另一方支付報(bào)酬的合同。

2.建設(shè)施工合同：指承攬人承擔(dān)建筑工程的施工任務(wù)，發(fā)包人支付報(bào)酬的合同。

3.工期：合同約定的完成施工任務(wù)的時(shí)間。

4.工程驗(yàn)收：對施工完成的工程進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否符合合同約定。

5.違約責(zé)任：違反合同約定應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進(jìn)度延誤：提前制定進(jìn)度計(jì)劃，定期跟蹤進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整。

2.工程質(zhì)量問題：加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3.付款延誤：明確付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)，提前準(zhǔn)備相關(guān)資料，確保按時(shí)付款。

4.保密信息泄露：簽訂保密協(xié)議，加強(qiáng)信息安全管理。

5.法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范違反：加強(qiáng)法律法規(guī)培訓(xùn)，確保合規(guī)施工。五、所有應(yīng)用場景：

1.建筑工程項(xiàng)目：適用于各類建筑工程項(xiàng)目。

2.裝修工程：適用于住宅、商業(yè)、辦公