2024年工程承攬合同參考模板（四篇）

第頁共頁2024年工程承攬合同參考模板合同簽訂方：甲方：______（以下簡稱甲方）乙方：______（以下簡稱乙方）鑒于甲方擬開展某工程項目，并邀請乙方承擔該工程項目的承攬工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成以下合同：第一條工程名稱本合同約定的工程名稱為：________。第二條工程內(nèi)容本合同約定的工程內(nèi)容包括但不限于：______。第三條工程期限1.工程開始日期：______。2.工程完成日期：______。第四條工程預(yù)算及支付方式1.本工程的預(yù)算金額為人民幣______元。2.乙方將按照以下支付方式進行支付：（1）驗收合格后，乙方將支付工程總款的____%作為預(yù)付款。（2）工程完成后，甲方驗收合格并發(fā)出最終結(jié)算書后的______日內(nèi)，乙方將支付工程尾款。第五條承擔責任及保證1.甲方的責任及保證：（1）按照國家相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標準的要求，全面配合乙方完成工程。（2）提供工程所需的相關(guān)資料及證明文件，并保證其真實有效。（3）賦予乙方合理的進場、施工等權(quán)益。（4）配合乙方進行工程進度、質(zhì)量及安全的監(jiān)督與檢查。（5）如出現(xiàn)工程變更或其他原因?qū)е鹿こ掏９r，應(yīng)及時通知乙方，并協(xié)商解決。（6）按合同約定支付工程款項。2.乙方的責任及保證：（1）按照國家相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標準的要求，完成工程，并保證工程質(zhì)量。（2）嚴格按照工程計劃和合同約定的時間節(jié)點進行工程施工。（3）優(yōu)化工程施工方案，合理調(diào)配施工資源，確保工程質(zhì)量和工期。（4）保證在乙方職責范圍內(nèi)的工程安全，如因施工原因發(fā)生事故，乙方將承擔相應(yīng)責任和賠償。（5）嚴守商業(yè)機密，不泄露甲方的商業(yè)秘密及相關(guān)信息。第六條工程的監(jiān)理與驗收1.甲方有權(quán)聘請第三方進行工程的監(jiān)理，并向乙方提供監(jiān)理機構(gòu)的信息及聯(lián)系方式。2.工程驗收標準：工程竣工驗收應(yīng)符合國家相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標準的要求。3.工程竣工后，甲方有權(quán)依據(jù)驗收結(jié)果進行結(jié)算。如發(fā)現(xiàn)工程存在質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)責任并進行整改。第七條保密條款1.雙方對本合同及合同履行過程中所知悉的商業(yè)信息和商業(yè)秘密應(yīng)保密。2.未經(jīng)甲方明確書面同意，乙方不得將本合同涉及的商業(yè)信息和商業(yè)秘密向任何第三方透露。第八條違約責任1.若甲方未按時支付工程款項或其行為違反本合同其他約定，應(yīng)支付乙方違約金，違約金為逾期支付的金額的____%。2.若乙方未按合同約定方式、時間完成工程，甲方有權(quán)收回已支付的款項，并可要求乙方賠償由此給甲方造成的一切損失。第九條爭議解決雙方因本合同的履行發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條其他約定1.除非另有書面協(xié)議，本合同不得進行任何形式的轉(zhuǎn)讓。2.本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程驗收合格并支付完工款項之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：日期：________________日期：________________重要提示：合同簽訂前，請認真閱讀合同條款，如有疑問，可咨詢專業(yè)人士。簽字蓋章后即視為雙方對合同內(nèi)容的完全了解和認可，并愿意履行合同。2024年工程承攬合同參考模板（二）甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。一、工程名稱地點：1、工程名稱：2、工程地點：二、承包方式及內(nèi)容：1、承包方式：2、承包內(nèi)容：3、承包范圍及說明：三、工程造價及付款方式：1、工程造價如下：2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：四、工期及說明：根據(jù)甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。五、甲方責任及義務(wù)：1、提供施工項目的場地并作技術(shù)交底，組織承包人項目經(jīng)理進行技術(shù)交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見及要求進行。2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時追究乙方責任，并有權(quán)安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。六、乙方責任及義務(wù)：1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。2、根據(jù)要求進行合理施工，不得野蠻施工。3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責任。6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。七、其他：1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。八、附則：甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日2024年工程承攬合同參考模板（三）甲方甲方：_____乙方：_____地址：_____地址：_____電話：_____電話：_____乙方承攬甲方_____工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程量：第二條工程要求：第三條甲方責任范圍：第四條乙方責任范圍：第五條技術(shù)要求：第六條工期、驗收程序及質(zhì)保期：1.施工工期：自開工之日起____日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的____%。2.每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結(jié)算時將從工程款直接扣除。3.質(zhì)保期：質(zhì)保期____年，驗收合格后付至工程款的____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。第七條其它要求：1.施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日2024年工程承攬合同參考模板（四）甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將_____工程的_____施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：2.工程地點：3.承包范圍：4.承包方式：包工、包料、包費用5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程二、合同單價和付款方式1.合同單價：2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的____%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的____%;工程竣工驗收合格年后____日內(nèi)，付至結(jié)算價款的____%;剩余____%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后____日內(nèi)一次性無息付清。4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準_____四、違約責任和安全責任1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款____%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的____%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。五、爭議或糾紛處理1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。2.當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。六、保修本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式份，甲方執(zhí)__