2023-2024年《新版防火門施工合同樣本范本》

新版防火門施工合同樣本范本新版防火門施工合同樣本范本/新版防火門施工合同樣本范本2024新版防火門施工合同合同編號：__________第一章：合同雙方基本信息1.1.1名稱：____________________1.1.2地址：____________________1.1.3聯(lián)系人：____________________1.1.4聯(lián)系電話：____________________1.2.1名稱：____________________1.2.2地址：____________________1.2.3聯(lián)系人：____________________1.2.4聯(lián)系電話：____________________第二章：施工內(nèi)容2.1施工項目：2024新版防火門施工項目。2.1.1甲方委托乙方進行2024新版防火門的設(shè)計、制作、安裝及售后服務(wù)。2.1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求和規(guī)定，提供符合國家標準和行業(yè)規(guī)范的防火門施工服務(wù)。第三章：施工期限3.1施工期限：3.1.1乙方應(yīng)在合同簽訂后______個工作日內(nèi)開始施工。3.1.2乙方應(yīng)在______年______月______日前完成施工，并交付甲方驗收。第四章：施工質(zhì)量4.1質(zhì)量要求：4.1.1乙方應(yīng)按照國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保防火門的性能和質(zhì)量。4.1.2乙方應(yīng)提供防火門的檢測報告和合格證明，確保防火門符合規(guī)定的防火等級和防煙性能。第五章：合同價格與支付方式5.1合同價格：5.1.1甲方應(yīng)按照合同約定的價格支付乙方施工費用。5.1.2乙方應(yīng)在施工完成后向甲方提供正式發(fā)票。5.2支付方式：5.2.1甲方可以選擇分期支付或一次性支付施工費用。5.2.2甲方應(yīng)在合同簽訂后______個工作日內(nèi)支付首付款，余款在施工完成后支付。5.2.3甲方未按時支付款項的，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金。第六章：施工變更6.1變更程序：6.1.1如甲方需對施工內(nèi)容進行變更，應(yīng)提前以書面形式通知乙方。6.1.2乙方收到變更通知后，應(yīng)及時評估變更對施工進度和費用的影響，并與甲方協(xié)商確定變更事宜。6.1.3變更確定后，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、期限和費用調(diào)整等事項。6.2變更費用：6.2.1因甲方原因?qū)е碌氖┕ぷ兏追綉?yīng)承擔由此產(chǎn)生的額外費用。6.2.2因乙方原因?qū)е碌氖┕ぷ兏?，乙方?yīng)承擔由此產(chǎn)生的額外費用。第七章：施工安全7.1安全責任：7.1.1乙方應(yīng)嚴格遵守國家有關(guān)施工安全的規(guī)定和標準，確保施工安全。7.1.2乙方應(yīng)制定施工安全方案，并采取必要的安全防護措施，防范安全事故的發(fā)生。7.1.3乙方應(yīng)加強對施工人員的安全教育和培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和操作技能。7.2安全事故處理：7.2.1如施工過程中發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)立即采取緊急措施，并及時向甲方報告。7.2.2乙方應(yīng)配合甲方和有關(guān)部門進行安全事故的調(diào)查和處理，并提供必要的支持和協(xié)助。第八章：施工驗收8.1驗收標準：8.1.1防火門的施工質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范的要求。8.1.2防火門的安裝位置、尺寸、開啟方向等應(yīng)符合設(shè)計圖紙和甲方的要求。8.2驗收程序：8.2.1乙方應(yīng)在施工完成后進行自檢，確保防火門的施工質(zhì)量符合驗收標準。8.2.2乙方應(yīng)提前通知甲方進行驗收，并提供驗收所需的相關(guān)資料和證明。8.2.3甲方應(yīng)在收到驗收通知后______個工作日內(nèi)進行驗收，并簽署驗收合格證明。8.3驗收不合格處理：8.3.1如驗收不合格，乙方應(yīng)在______個工作日內(nèi)整改，并重新提請甲方驗收。8.3.2如因乙方原因?qū)е买炇詹缓细?，乙方?yīng)承擔整改費用和相應(yīng)的違約責任。第九章：售后服務(wù)9.1售后服務(wù)內(nèi)容：9.1.1乙方應(yīng)提供______年免費保修服務(wù)，保修期自驗收合格之日起計算。9.1.2保修期內(nèi)，如防火門出現(xiàn)非人為原因的故障或損壞，乙方應(yīng)及時進行維修或更換。9.1.3保修期內(nèi)，乙方應(yīng)提供免費的防火門使用培訓(xùn)和咨詢指導(dǎo)。9.2售后服務(wù)響應(yīng)：9.2.1乙方應(yīng)在接到甲方售后服務(wù)請求后______小時內(nèi)響應(yīng)，并與甲方協(xié)商確定維修時間。9.2.2乙方應(yīng)按照約定時間及時派出專業(yè)技術(shù)人員進行維修服務(wù)，確保防火門的正常使用。第十章：違約責任10.1甲方違約：10.1.1如甲方未按時支付款項，應(yīng)按照逾期付款金額的______%向乙方支付違約金。10.1.2如甲方無故拒絕或延遲驗收，應(yīng)向乙方支付違約金，并承擔由此導(dǎo)致的損失和費用。10.2乙方違約：10.2.1如乙方未按約定時間完成施工，應(yīng)向甲方支付違約金，并承擔由此導(dǎo)致的損失和費用。10.2.2如乙方施工質(zhì)量不符合驗收標準，應(yīng)無條件整改，并承擔整改費用和相應(yīng)的違約責任。第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式：11.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。11.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至甲方所在地的人民法院訴訟解決。11.2爭議解決費用：11.2.1訴訟費用由敗訴方承擔，除非法院另有判決。11.2.2雙方因爭議解決產(chǎn)生的律師費、差旅費等合理費用，由敗訴方承擔。第十二章：合同解除12.1合同解除條件：12.1.1雙方協(xié)商一致，可以解除合同。12.1.2一方違約嚴重，致使合同無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)解除合同。12.2合同解除后果：12.2.1合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理已履行部分的事項。12.2.2合同解除不免除雙方在合同解除前依法應(yīng)承擔的責任。第十三章：保密條款13.1保密義務(wù)：13.1.1雙方在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，應(yīng)予以嚴格保密。13.1.2雙方不得向任何第三方披露或泄露對方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。13.2保密期限：13.2.1保密義務(wù)自合同簽訂之日起生效，至合同終止或履行完畢之日止。13.2.2盡管合同終止或履行完畢，雙方仍應(yīng)對在合同履行過程中獲得的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密承擔保密義務(wù)。第十四章：法律適用和管轄14.1法律適用：14.1.1本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決等，均適用中華人民共和國法律。14.1.2雙方確認，本合同條款的任何部分均不違反中華人民共和國的法律、法規(guī)和政策。14.2管轄法院：14.2.1雙方同意，本合同的簽訂地、履行地和爭議解決地均為甲方所在地的人民法院。14.2.2雙方確認，上述法院具有對本合同爭議的專屬管轄權(quán)。第十五章：其他條款15.1合同完整性和可分割性：15.1.1本合同構(gòu)成雙方的完整協(xié)議，取代了所有先前的口頭或書面協(xié)議。15.1.2本合同的任何條款無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。15.2合同修改和補充：15.2.1本合同的修改和補充，應(yīng)以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽署。15.2.2雙方確認，未經(jīng)另一方書