裝飾工程承攬合同詳細

第頁共頁裝飾工程承攬合同詳細甲方（委托人）：_____________（具體名稱或個人姓名）乙方（承攬人）：_____________（具體名稱或個人姓名）鑒于甲方擬委托乙方進行裝飾工程的承攬，并達成以下協(xié)議：一、工程概述1.工程名稱：______（填寫具體工程名稱）2.工程地點：______（填寫具體工程所在地）3.工程內(nèi)容：______（填寫具體工程內(nèi)容，包括裝修范圍、工程規(guī)模、具體要求等）二、合同價款及支付方式1.合同價款為______（填寫具體合同價款）。2.支付方式及進度：（1）合同簽訂之日起，甲方需支付工程款的____%作為預付款；（2）工程完工驗收合格后，甲方需支付工程款的____%作為進度款；（3）工程竣工驗收合格后，甲方需支付工程款的____%作為尾款。三、工程進度及時間安排1.工程開始日期為______（填寫具體工程開始日期）。2.工程完工日期為______（填寫具體工程完工日期）。3.工期延誤責任：如因乙方原因?qū)е鹿こ萄诱`，乙方應向甲方支付相應的違約金，違約金數(shù)額為每延期一天合同價款的____%。四、合同履行保證1.乙方應按照甲方的要求，認真組織和安排工程建設，確保工程質(zhì)量和進度符合合同約定。2.乙方承諾所提供的施工材料和設備符合相關國家標準，并負責施工材料和設備的運輸、安裝和驗收工作。3.如乙方發(fā)現(xiàn)工程設計存在錯誤或問題，應及時向甲方提出，并與甲方協(xié)商解決。五、質(zhì)量保證和售后服務1.工程質(zhì)保期為______個月（最長不超過一年）。2.在質(zhì)保期內(nèi)，如因施工質(zhì)量存在問題，乙方應負責免費維修和重新施工，并承擔由此產(chǎn)生的相關費用。3.在質(zhì)保期外，乙方仍應提供售后服務，并對工程質(zhì)量問題提供協(xié)助和解決方案。六、工程變更和索賠1.在施工過程中，如因甲方需求變更或其他原因?qū)е鹿こ套兏兏M用由甲方承擔，并進行相關協(xié)商和簽署變更合同。2.如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題或工期延誤，甲方有權(quán)向乙方提起索賠，并要求乙方承擔相應的賠償責任。七、保密條款1.雙方應保護對方的商業(yè)秘密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方透露或使用相關商業(yè)秘密。2.本合同的任何一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任，并賠償對方因此造成的損失。八、爭議解決1.本合同的爭議如無法通過友好協(xié)商解決，應提交至甲方所在地的人民法院解決。2.本合同適用中華人民共和國法律。九、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。2.本合同補充協(xié)議和變更合同如有，應經(jīng)雙方書面簽字蓋章方可生效。甲方（蓋章）：