標(biāo)準(zhǔn)合同校舍維修施工合同

[標(biāo)準(zhǔn)合同]校舍維修施工合同[標(biāo)準(zhǔn)合同]校舍維修施工合同1.合同背景此項(xiàng)合同旨在約定校舍維修施工的相關(guān)事項(xiàng)，確保校舍能夠得到及時維修、保養(yǎng)，提供一個安全、舒適的學(xué)習(xí)環(huán)境。2.合同條款2.1雙方信息-甲方（委托方）-乙方（承包方）-----名稱：-名稱：--地質(zhì)：-地質(zhì)：--聯(lián)系人：-聯(lián)系人：--方式：-方式：-2.2工作范圍甲方根據(jù)需要委托乙方對校舍進(jìn)行維修施工，具體工作內(nèi)容包括但不限于：-檢查校舍的結(jié)構(gòu)和設(shè)備，確定需要維修的部位；-提供維修計(jì)劃和工作報告；-采購和替換需要更換的設(shè)備、材料；-進(jìn)行維修施工，確保按照相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)操作；-確保校舍維修工程的質(zhì)量。2.3工期和工作時間本合同的工期為____（天/周/月），工作時間為每天的____（時間段），具體工作時間雙方可協(xié)商。2.4付款方式乙方完成本合同規(guī)定的工程后，甲方按照以下方式支付相應(yīng)的費(fèi)用：-首次付款：工程開始時甲方支付工程總費(fèi)用的____%作為預(yù)付款；-進(jìn)度付款：乙方完成工程的____%后，甲方支付工程費(fèi)用的____%；-完工付款：工程完工后，甲方支付工程剩余費(fèi)用的____%。2.5工程變更和索賠任何改變工程范圍、變更工期或索賠的請求必須以書面形式由甲方提出，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可執(zhí)行。2.6違約責(zé)任若一方違約，應(yīng)賠償另一方產(chǎn)生的直接損失，賠償金額不得超過違約方應(yīng)付的合同總金額。2.7保密條款雙方在履行合同過程中有可能接觸到對方的商業(yè)機(jī)密和保密信息，雙方應(yīng)對該等信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意不得向第三方泄露。3.合同生效和解除3.1合同生效本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致并正式簽字后生效。3.2合同解除以下情況下，本合同可以被解除：-雙方協(xié)商一致；-一方無故違反合同規(guī)定，經(jīng)通知后未能改正；-一方宣布破產(chǎn)或被法院判決破產(chǎn)或解散。4.法律適用和爭議解決4.1法律適用本合同適用于中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。4.2爭議解決因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可提請有管轄權(quán)的人民法院解決。5.合同變更對于本合同的任何修改或變更，雙方應(yīng)在書面形式中達(dá)成一致意見，并作為本合同的補(bǔ)充。感謝您閱讀此份校舍維修施工合同樣本，希望雙方能夠依據(jù)合同條款達(dá)成合作，共同促進(jìn)校舍的維修工作順利進(jìn)行。請雙方簽字確認(rèn)。>甲方（委托方）：>簽字：__