項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制與掛靠項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)防范

國家一級注冊建造師德恒律師事務(wù)所合伙人首席工程律師南水北調(diào)中線干線工程首席工程法律顧問葉萬和律師2009年1月10日項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制與轉(zhuǎn)包掛靠項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)防范新形勢下建設(shè)工程項(xiàng)目管理暨合同談判與簽訂、履約及糾紛處理實(shí)務(wù)操作研討會(huì)案例12004年4月，山東青島某食品公司、青島某輕工研究所（發(fā)包人）與北京某建筑公司（承包人），就某食品廠房及辦公樓施工事宜，簽訂承包合同，采用建設(shè)部GF-1999-0201施工范本，合同專用條款載明“楊某”為項(xiàng)目經(jīng)理，約定總價(jià)包干490萬加設(shè)計(jì)變更，2004年9月10日竣工。2004年5月，楊某與某鋼結(jié)構(gòu)公司簽訂合同，約定將該廠房及辦公樓工程全部由該鋼結(jié)構(gòu)公司施工。在合同履行過程中，發(fā)包人根據(jù)楊某要求，將工程款397萬元支付給某商貿(mào)公司。2004年12月，工程量還有約1/3未完成。

2005年3月，發(fā)包人向一審法院起訴主張：（1）解除施工承包合同，承擔(dān)違約金27.6萬元；（2）賠償損失23.78萬元；（3）開具已付工程款397萬元發(fā)票。同時(shí)申請財(cái)產(chǎn)保全、申請先予執(zhí)行。承包人（被告）抗辯主張：（1）發(fā)包人未向承包人支付任何預(yù)付款、進(jìn)度款；（2）承包人未進(jìn)行任何轉(zhuǎn)包；（3）施工期間發(fā)包人未與承包人總部發(fā)生任何聯(lián)系，工程至今未開工，發(fā)包人嚴(yán)重違約。楊某通過某商貿(mào)公司接受工程款、認(rèn)可發(fā)包人付款是個(gè)人行為，還是代理行為本案焦點(diǎn)楊某與某鋼結(jié)構(gòu)公司簽訂的轉(zhuǎn)包協(xié)議是個(gè)人行為還是代理行為楊某私刻公司財(cái)務(wù)專用章、公司公章是否應(yīng)當(dāng)進(jìn)行鑒定？？？一、我國代理法律制度簡介（一）中國法律下的代理及其法律特征（有效代理要件）代理是代理人于代理權(quán)限范圍內(nèi)，以本人（被代理人）名義向第三人（相對人）進(jìn)行意思表示，而該意思表示直接對本人生效的法律行為。代理包括直接代理和間接代理（隱名代理）。被代理人代理人第三人法律規(guī)定民法通則第63條：公民、法人可以通過代理人實(shí)施民事法律行為。代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以被代理人的名義實(shí)施民事法律行為。被代理人對代理人的代理行為，承擔(dān)民事責(zé)任。依照法律規(guī)定或者按照雙方當(dāng)事人約定，應(yīng)當(dāng)由本人實(shí)施的民事法律行為，不得代理。（直接代理）合同法第402、403條：受托人以自己的名義與第三人訂立的合同，在一定條件下，該合同直接約束委托人和第三人。須為本人利益算計(jì)：涉及代理制度目的和代理行為基礎(chǔ)。代理的法律特征（有效代理要件）三方當(dāng)事人：本人(被代理人)、代理人、第三人。區(qū)別于事實(shí)行為委托，如父母請孩子幫忙倒垃圾or幫買一盒牛奶。代理的標(biāo)的（指向?qū)ο螅┦敲袷路尚袨?。區(qū)別于對第三人純事務(wù)的處理，如請人轉(zhuǎn)達(dá)致意與請人代送禮物。須在代理權(quán)限范圍內(nèi)。（二）無效代理的種類及其法律后果1、濫用代理權(quán)類型（1）雙方代理指代理人既代理本人又代理第三人為同一民事法律行為。代理人須為被代理人的利益算計(jì)，為雙方算計(jì)導(dǎo)致兩難，很可能損害其中一方被代理人的利益，甚至損害兩方利益。（2）自己代理指代理被代理人與自己為法律行為。代理的宗旨在于為本人的利益算計(jì)，因相對人（第三人）是代理人自己，就難以為本人利益算計(jì)。（3）利己代理指代理人利用地位之便，實(shí)施利于自己卻不利于被代理人的代理，諸如與第三人串通損害被代理人利益。2、無權(quán)代理類型（1）未授權(quán)之無權(quán)代理——無授權(quán)委托，沒有法律上的根據(jù)，也沒有法院或者主管機(jī)關(guān)的指定。（2）越權(quán)之無權(quán)代理（3）代理權(quán)消滅后的無權(quán)代理（三）表見代理要件及其法律后果表見代理指行為人雖無代理權(quán)（包括沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后），但是因其行為表面上足以使他人相信其有代理權(quán)，本人應(yīng)對其行為負(fù)責(zé)。合同法第49條規(guī)定表見代理。相對人善意，即相對人不知其無代理權(quán)，也無從得知表見代理要件以本人的名義為民事法律行為，否則構(gòu)成無因管理或者隱名代理行為人本無代理權(quán)其行為須有使相對人（第三人）相信其有代理權(quán)的表面特征（如介紹信、合同書、通知或者公告、婚姻家庭關(guān)系、任職關(guān)系）案例2：表見代理2000年10月，某房地產(chǎn)開發(fā)公司將位于北京豐臺(tái)區(qū)右安門外大康鞋城旁自有的一棟二層商用鋪面出租給北京電光建材經(jīng)營部，租期6年，年租金20萬。隨后，房地產(chǎn)公司同意建材經(jīng)營部有轉(zhuǎn)租權(quán)。2000年12月，就該二層鋪面，李某以斯沃恩公司的名義與建材經(jīng)營部簽訂房屋租賃合同，約定租期3年，年租金30萬，每年分兩次繳納，違約金為年租金15％。2000年12月25日，李某以斯沃恩公司的名義向建材經(jīng)營部支付定金2萬元，12月15日，李某通過斯沃恩公司在廣州商業(yè)銀行的帳戶向建材經(jīng)營部支付13萬元，并于當(dāng)月完成交接。2001年4月，李某因在鋪面內(nèi)使用明火不慎發(fā)生火災(zāi)，雖經(jīng)消防隊(duì)撲滅，但導(dǎo)致家具毀損嚴(yán)重，房屋局部破壞。2001年5月底，李某搬出，經(jīng)營部將房屋收回，并修復(fù)家具和房屋。2001年6月，經(jīng)營部向豐臺(tái)法院起訴，要求斯沃恩公司承擔(dān)違約金4.5萬元，賠償損失22萬元。斯沃恩公司辨稱，李某并非其公司人員，公司未曾與建材經(jīng)營部簽訂過任何租賃合同，也未實(shí)際使用房屋，不應(yīng)承擔(dān)任何責(zé)任。本案的焦點(diǎn)：李某以斯沃恩公司名義所為的行為后果，是否應(yīng)由斯沃恩公司承擔(dān)，還是由李某個(gè)人承擔(dān)。法院庭審認(rèn)定：雖然沒有單位介紹信或者授權(quán)書等代理權(quán)文件，但是，經(jīng)查明的如下事實(shí)使建材經(jīng)營部相信李某具有斯沃恩公司的授權(quán)，包括：（1）李某以斯沃恩公司的名義簽訂了房屋租賃合同；（2）支付第一期租金是通過斯沃恩公司帳戶；（3）斯沃恩公司在北京的經(jīng)銷商均指認(rèn)斯沃恩公司在北京的辦事處設(shè)于涉案鋪面。一審法院判決：斯沃恩公司向建材經(jīng)營部承擔(dān)違約金4.5萬元，并賠償損失11萬元；駁回經(jīng)營部其他訴訟請求。二審維持原判。（四）代理法律制度中其他應(yīng)予以關(guān)注的事項(xiàng)代理行為與雇員行為的區(qū)別（1）代理人受被代理人的控制程度比雇員受雇主的控制程度低。代理人對自己的代理行為擁有自由裁量權(quán)，而雇員工作行為受到雇主詳細(xì)而繁瑣的指揮或者控制。（2）代理行為針對法律行為或者與法律行為有關(guān)；雇員行為通常不涉及法律行為而涉及事實(shí)行為。（3）代理行為的宗旨是被代理人應(yīng)承擔(dān)代理人民事法律行為后果，尤其是合同上的后果；雇員行為著眼于雇主應(yīng)對雇員在工作中侵犯他人權(quán)利承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。（4）雇員通常是工資計(jì)酬，而代理人通常是業(yè)績或者成果計(jì)酬。案例3：內(nèi)部承包協(xié)議糾紛案1996年元旦，曹某與四川省自貢市某建筑安裝公司（下稱建筑公司）簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，約定曹某承包該公司第一項(xiàng)目部并作為項(xiàng)目經(jīng)理，向公司上交承包費(fèi)，其所聯(lián)系的工程以公司名義簽訂合同但由其自行組織施工，公司為其承攬業(yè)務(wù)提供資質(zhì)證書、財(cái)務(wù)等方面支持。1996年7月17日，某科研所就西橋小區(qū)1＃樓施工招標(biāo)，曹某代表建筑公司投標(biāo)并中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)168.2萬元，暫估建筑面積5100平米。次日，曹某以建筑公司委托代理人身份與該科研所簽訂施工合同，包括西橋小區(qū)1＃、2＃樓，工期330天，價(jià)款168.2萬元，單價(jià)每平方米270元，建筑面積6896平米，最后以實(shí)際竣工面積計(jì)算，單價(jià)不得改變。1998年2月20日，工程竣工驗(yàn)收合格并交付使用。雙方對竣工建筑面積為5932平米無異議，但就結(jié)算總價(jià)款出現(xiàn)爭議。1999年5月，建筑公司以科研所為被告向自貢中級法院起訴，法院委托工程總造價(jià)鑒定為228萬元（其中2＃樓33萬元）。同年12月，建筑公司申請撤訴并得到許可。1999年12月28日，曹某以建筑公司為被告，科研所為第三人向自貢中級法院起訴，案由為建筑工程糾紛，要求建筑公司給付工程款并賠償損失，科研所承擔(dān)連帶責(zé)任。2000年2月，自貢中院作出判決，判令建筑公司向曹某支付工程款及利息60萬元，科研所承擔(dān)連帶責(zé)任?？蒲兴岢錾显V，四川高院于2000年6月14日，以訴訟主體不當(dāng)為由裁定撤銷原判發(fā)回重審。發(fā)回重審期間，曹某變更訴訟請求并變更被告：以建筑公司怠于行使對科研所到期債權(quán)而損害其應(yīng)得款項(xiàng)為由，以科研所為被告，代位建筑公司請求判令科研所支付剩余工程款及利息79萬元。重審支持曹某請求。科研所再次上訴，再次二審撤銷原判，駁回曹某訴訟請求。案例3：內(nèi)部承包協(xié)議糾紛案曹某與建筑公司之間的內(nèi)部承包協(xié)議是否有效？是否屬于掛靠？本案焦點(diǎn)第11條、13條“未在施工現(xiàn)場設(shè)立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)和派駐相應(yīng)人員，并未對該工程的施工活動(dòng)進(jìn)行組織管理的，視同轉(zhuǎn)包行為。”“前款所指本單位人員，是指與本單位有合法的人事或者勞動(dòng)合同、工資以及社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的人員?！苯ㄔO(shè)部124號令房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法曹某代表建筑公司與科研所簽訂的1＃、2＃樓施工合同是否有效？本案焦點(diǎn)涉及單價(jià)、實(shí)際面積計(jì)價(jià)，還是按鑒定計(jì)價(jià)。關(guān)鍵在于2＃樓是否必須招標(biāo)？招標(biāo)范圍

使用國際組織或者外國政府資金的項(xiàng)目全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目

規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)

施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以上的

重要設(shè)備、材料采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上勘察/設(shè)計(jì)/監(jiān)理單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第1.2.3規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在3000萬元人民幣以上建筑公司撤回訴訟是否構(gòu)成怠于行使到期債權(quán)？代位權(quán)條件是否成就？本案焦點(diǎn)提起代位權(quán)訴訟，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：(一)債權(quán)人對債務(wù)人的債權(quán)合法；(二)債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán)，對債權(quán)人造成損害；(三)債務(wù)人的債權(quán)已到期；(四)債務(wù)人的債權(quán)不是專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)。最高院合同法司法解釋（一）第11條法院在程序上是否恰當(dāng)？前案與后案的關(guān)系？本案焦點(diǎn)原告增加訴訟請求，被告提出反訴，第三人提出與本案有關(guān)的訴訟請求，可以合并審理。民事訴訟法第126條隱含前提：被告、第三人未改變二、代理法以及相關(guān)法律視角下的施工項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目經(jīng)理（承包人代表）的法律地位分析1、在一般情況下，就承包合同下的施工項(xiàng)目管理對外相關(guān)事務(wù)，經(jīng)過合法任命的項(xiàng)目經(jīng)理是承包人的委托代理人。2、項(xiàng)目經(jīng)理代理行為與個(gè)人行為區(qū)別判斷標(biāo)準(zhǔn)：是否有授權(quán)書；是否存在其他授權(quán)文件；是否有承包合同記載；是否有其他文件；綜合考慮行為特征。3、項(xiàng)目經(jīng)理對外從事代理行為的主要類型：（1）向發(fā)包人進(jìn)行的代理行為（2）向政府進(jìn)行的代理行為●項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限通常是：有權(quán)代表承包人向發(fā)包人履行合同，或者與履行合同相關(guān)的行為。●項(xiàng)目經(jīng)理是否有權(quán)修改合同？關(guān)鍵看授權(quán)委托書的內(nèi)容，否則應(yīng)推定為無權(quán)修改合同?！衽c政府部門往來中，一般加蓋公司公章，若加上項(xiàng)目經(jīng)理的簽字，通常應(yīng)視為代理行為。若沒有特別限制，通常情況下，項(xiàng)目經(jīng)理與分包人、供應(yīng)商、租賃商訂立合同，應(yīng)視為代理行為。（4）日常工作中的代理行為（5）注意可能的例外情況，要求第三人盡必要注意義務(wù)。（3）向分包人、供應(yīng)商、租賃商、銷售商進(jìn)行代理行為特別限制的方式：在授權(quán)書內(nèi)明示；在項(xiàng)目部章上明示；在合同內(nèi)明示；可能需要并行。諸如：聘請臨時(shí)顧問、勤雜人員、購買辦公用品、購買生活用品等。通常情況下，項(xiàng)目經(jīng)理在上述事項(xiàng)中訂立合同，應(yīng)視為代理行為。案例4：項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限范圍2003年6月，天津某開發(fā)公司（發(fā)包人）與某建筑集團(tuán)公司（承包人）簽訂施工承包合同，采用GF-1999-0201合同范本，專用條款約定項(xiàng)目經(jīng)理為“賀某”，并就價(jià)款、工期、支付等事宜達(dá)成一致。但是，就承包范圍、工期、價(jià)款、支付辦法等事宜，雙方另行達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，落款時(shí)間是2003年4月。2003年5月，承包人授權(quán)“涂某”、“李某”為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并作為公司代理人。2003年8月，以“項(xiàng)目部”名義向發(fā)包人出具一份《工程進(jìn)度承諾書》，就其施工的每一棟號樓的形象進(jìn)度作明確承諾，但要求發(fā)包人在每一形象進(jìn)度相對應(yīng)時(shí)間內(nèi)完成明確的付款義務(wù)，并明確“除去不可抗力，并且在工程款及時(shí)到位的條件下，承諾在2004年4月所有工程全面如期竣工，若違背該承諾愿意接受業(yè)主規(guī)定的每天兩萬元獎(jiǎng)罰條件。2004年8月，該合同項(xiàng)下各棟號工程全面竣工。2005年12月，結(jié)算完成。隨后，就工程竣工資料移交和工期延誤事宜，展開多次協(xié)商。發(fā)包人提出，剩余工程尾款130萬元不再支付，也不追究承包人誤期責(zé)任，被承包人拒絕。2006年3月，發(fā)包人向法院起訴，主張：（1）移交竣工資料；（2）承擔(dān)延期責(zé)任，支付誤期違約金283萬元承包人抗辯：（1）開工時(shí)間延誤，工期應(yīng)順延；（2）付款延誤，工期應(yīng)順延，并就此反訴；（3）未能證明工期延誤的責(zé)任在承包人；（4）工期延誤違約金計(jì)算錯(cuò)誤。本案焦點(diǎn)：（1）承諾函的效力，即“項(xiàng)目經(jīng)理部”、“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的權(quán)限范圍；（2）補(bǔ)充協(xié)議的效力；（3）舉證責(zé)任的分配。（二）項(xiàng)目經(jīng)理部的法律地位分析1、通常情況下，項(xiàng)目經(jīng)理部是承包人為實(shí)施特定項(xiàng)目而成立的臨時(shí)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，而不是分支經(jīng)營機(jī)構(gòu)。2、注意可能的例外情況，項(xiàng)目經(jīng)理部也可能領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，成為法律上的分支機(jī)構(gòu)。3、通常情況下，項(xiàng)目經(jīng)理部為執(zhí)行承包合同或者與執(zhí)行承包合同相關(guān)的行為應(yīng)由公司承擔(dān)。4、項(xiàng)目經(jīng)理部章可能的風(fēng)險(xiǎn)（1）沒有國家權(quán)力介入；（2）容易私刻；（3）承包人內(nèi)部備案難以對抗善意第三人。某公司承攬某施工承包項(xiàng)目，為該項(xiàng)目設(shè)立“項(xiàng)目經(jīng)理部”，并刻制了專門的項(xiàng)目部章。在合同履行期間，項(xiàng)目部以自身名義為某分包商向某供應(yīng)商提供保證擔(dān)保。后因某分保商未按約向供應(yīng)商付款，某供應(yīng)商將某分包商和某公司一并起訴。案例5：某建筑公司項(xiàng)目經(jīng)理部對外擔(dān)保爭議案《擔(dān)保法》第10條：企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)、職能部門不得為保證人。企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)有法人書面授權(quán)的，可以在授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。相應(yīng)法律規(guī)定《最高人民法院關(guān)于適用擔(dān)保法若干問題解釋》第18條：企業(yè)法人的職能部門提供保證的，保證合同無效。債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道保證人為企業(yè)法人的職能部門的，因此造成的損失由債權(quán)人自行承擔(dān)。債權(quán)人不知保證人為企業(yè)法人的職能部門，因此造成的損失，可以參照擔(dān)保法第5條第二款的規(guī)定和第29條的規(guī)定處理。（三）項(xiàng)目經(jīng)理部其他組成人員的法律地位分析

1、通常情況下，項(xiàng)目經(jīng)理部其他組成人員是項(xiàng)目經(jīng)理的助手，是施工單位的雇員，無權(quán)對外從事法律行為。2、在特定情況下，項(xiàng)目部其他人員對外行為的法律效力需要根據(jù)法律上轉(zhuǎn)委托代理規(guī)則來具體確定（如果是項(xiàng)目經(jīng)理聘任的人員），或者根據(jù)代理規(guī)則來具體確定（如果是承包人指定的人員）。3、轉(zhuǎn)代理規(guī)則轉(zhuǎn)代理，又稱復(fù)代理，指代理人基于復(fù)任權(quán)選任代理人的代理人，復(fù)代理人的行為效果直接由本人承擔(dān)。（1）本代理人要有代理權(quán)，且復(fù)代理權(quán)不得大于本代理權(quán)。（2）代理人具備復(fù)任權(quán)——《民法通則》第68條，委托代理人為被代理人的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，應(yīng)當(dāng)事先取得被代理人的同意。事先沒有取得被代理人同意的，應(yīng)當(dāng)在事后及時(shí)告訴被代理人，如果被代理人不同意，由代理人對自己所轉(zhuǎn)托的人的行為負(fù)民事責(zé)任，但在緊急情況下，為了保護(hù)被代理人的利益而轉(zhuǎn)托他人代理的除外。（3）復(fù)代理的效果直接歸屬于本人。（四）相關(guān)通行合同范本有關(guān)“承包人代表/項(xiàng)目經(jīng)理”內(nèi)容及其啟示

建設(shè)部、國家工商局示范文本GF-1999-0201《建設(shè)工程施工合同》關(guān)于“項(xiàng)目經(jīng)理/承包人代表”的條款通用條款1.5項(xiàng)目經(jīng)理：指承包人在專用條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。7.1項(xiàng)目經(jīng)理的姓名、職務(wù)在專用條款內(nèi)寫明。7.2承包人依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。7.3項(xiàng)目經(jīng)理按發(fā)包人認(rèn)可的施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。專用條款７、項(xiàng)目經(jīng)理姓名：_____________職務(wù)：________________FIDIC施工合同條件（1999年第1版）

“承包商代表”系指由承包商在合同中指明的人員，或者有時(shí)根據(jù)第4.3款的規(guī)定，由承包商任命為其代表的人員。4.3承包商代表承包商應(yīng)任命承包商代表，并授予他代表承包商根據(jù)合同采取行動(dòng)所需的全部權(quán)力。除非合同中已寫明了承包商代表的姓名，承包商應(yīng)在開工日期前，將其擬任命為承包商代表的人員姓名和詳細(xì)資料提交給工程師，以取得同意。承包商代表應(yīng)代表承包商受理根據(jù)第3.3款規(guī)定的指示。承包商代表可向任何勝任的人員委托任何職權(quán)、任務(wù)和權(quán)力，并可隨時(shí)撤銷委托。任何委托或撤銷應(yīng)在工程師收到承包商代表簽發(fā)的，指明人員姓名，并說明委托或撤銷的職權(quán)、任務(wù)和權(quán)力的事先通知后生效。案例6：項(xiàng)目部一般人員行為效力——某銀行大廈總承包商與分包商工程款爭議案件1997年3月，就某銀行大廈機(jī)電分包工程，某承包公司（總承包商）與某機(jī)電公司（分包商）簽訂機(jī)電分包合同（分為機(jī)電供應(yīng)與機(jī)電安裝兩部分），采用工程量清單計(jì)價(jià)，并約定了預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款的支付方式，工期，以及索賠程序等。1999年7月，該工程竣工并交付業(yè)主使用。在業(yè)主與總承包商進(jìn)行結(jié)算的過程中，總承包商與分包商的結(jié)算同步相應(yīng)進(jìn)行。2003年4月，業(yè)主和總承包人完成竣工結(jié)算，但是，總承包商和分包商因?yàn)樵O(shè)計(jì)變更等爭議未能完成結(jié)算。2004年4月，分包商向仲裁委員會(huì)申請仲裁，主張：（1）支付合同欠款1776.80萬元；（2）返還保留金1029.00萬元；（3）設(shè)計(jì)變更工程款7450.94萬元；（4）工期延誤損失2357.33萬元；（5）逾期付款利息1478.68萬元。總承包商主要答辯理由是：（1）因分包人的原因，結(jié)算未完成，尾款金額無法確定。（2）工程未經(jīng)驗(yàn)收，保修期尚未起算，分包人未履行保修義務(wù)。（3）分包人將不屬于設(shè)計(jì)變更的，算作設(shè)計(jì)變更；將某些屬于設(shè)計(jì)變更的重復(fù)計(jì)算；設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的扣款未扣除。（4）工期延誤的責(zé)任在分包人。總承包商提出如下反請求：（1）因分包人原因?qū)е鹿て谘诱`造成損失5157.85萬元；（2）因分包人施工質(zhì)量不合格造成損失610.96萬元；（3）扣款（含設(shè)計(jì)費(fèi)、房租、罰款等）3173.62萬元；（4）因分包人降低工程標(biāo)準(zhǔn)，扣減494.70萬元。結(jié)算未完成的原因本案焦點(diǎn)竣工時(shí)間確定工期延誤原因設(shè)計(jì)變更單上相關(guān)人員簽字的效力（班組技術(shù)員、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部合同副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理）（四）就項(xiàng)目管理授權(quán)應(yīng)注意的問題作初步建議1、在承包合同內(nèi)，就授權(quán)范圍、期限作明示。2、從承包企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制來看，最好不使用項(xiàng)目經(jīng)理部印章；若必須使用，則在承包合同內(nèi)就項(xiàng)目經(jīng)理部印章的使用范圍作明示，以及在項(xiàng)目部印章表面作權(quán)利限制標(biāo)記。3、授權(quán)委托書的內(nèi)容（1）明確“履行合同”，“無權(quán)修改合同”；（2）對外行為限制：金額、事項(xiàng)范圍等；（3）期限限制。2001年6月，北京某環(huán)境工程公司（施工承包人）與某開發(fā)公司（發(fā)包人），就小區(qū)污水處理工程，簽訂施工承包合同（合同1），約定項(xiàng)目經(jīng)理為“孟某”，工程包干造價(jià)307萬。同月，該環(huán)境公司（甲方）與孟某勞務(wù)隊(duì)（乙方）簽訂建設(shè)工程施工合同（合同2），約定承包方式為包工包料，工程包干造價(jià)245萬，甲方代表為“曹某”，乙方代表（項(xiàng)目經(jīng)理）為“孟某”；環(huán)境公司在發(fā)包人落款處蓋了公章，孟某在承包人委托代理人落款處簽字。2001年7月，某建材公司與孟某（聲稱以環(huán)境公司小區(qū)污水處理工程工地負(fù)責(zé)人身份）口頭協(xié)商（合同3），由建材公司為小區(qū)污水處理工程供應(yīng)水泥、管材、火燒絲等建筑材料。后建材公司以該口頭約定供貨至指定地點(diǎn)，孟某及工地收料員簽收了送貨單。至2001年8月15日止，除去孟某用現(xiàn)金結(jié)付的貨款外，共欠建材公司貨款51萬。2001年8月20日，孟某向建材公司交付環(huán)境公司出具的轉(zhuǎn)帳支票（50萬）一張，因存款不足被退票。建材公司催款未果，訴至法院，主張貨款及延期利息。案例7：支票是否足以構(gòu)成表見代理——某環(huán)境工程公司與某建材公司貨款爭議案合同2的效力及其隊(duì)合同3的影響本案焦點(diǎn)孟某以“小區(qū)污水處理工程”達(dá)成合同3，是否代理環(huán)境工程公司孟某交付環(huán)境公司轉(zhuǎn)帳支票是否足以構(gòu)成對環(huán)境工程公司表見代理？？？一審判決：（1）合同2無效，由此引起后果包括合同3未能履行應(yīng)由環(huán)境工程公司承擔(dān)；（2）孟某以“小區(qū)污水處理工程”的名義向建材公司購買建材，應(yīng)視為環(huán)境工程公司行為；（3）“小區(qū)污水處理工程”確屬環(huán)境工程承攬的工程，以環(huán)境工程公司轉(zhuǎn)帳支票支付部分貨款，應(yīng)依法視為環(huán)境工程公司支付行為。二審判決：（1）合同2無效，但孟某基于該“約定”（包工包料），是以個(gè)人身份與建材公司達(dá)成合同3；（2）孟某在與建材公司達(dá)成合同3過程中，雖然強(qiáng)調(diào)建材用于小區(qū)污水工程，但并未顯示其為環(huán)境工程公司代理人身份，也無任何證據(jù)表明該身份；（3）支票是可轉(zhuǎn)讓、可流通的票據(jù)，環(huán)境工程公司出票并不足以認(rèn)定環(huán)境工程公司與建材公司形成買賣關(guān)系。（注意與銀行匯款的區(qū)別）2002年4月13日，某市建委與寧建一公司（未登記，但對負(fù)責(zé)人授權(quán)）簽訂《某廣場建設(shè)工程合同》，約定寧建公司承包某廣場土石方工程，土石方量約120萬方，合同金額預(yù)估2000萬，竣工后按定額據(jù)實(shí)結(jié)算；工期自2002年5月1日至2003年底，并按現(xiàn)場實(shí)際情況順延；無論哪方違約須支付違約金80萬元。同日，補(bǔ)充協(xié)議約定，乙方計(jì)取16％工程管理費(fèi)，將其中8％返還給甲方。乙方隨即進(jìn)場施工。2004年7月31日，市建委以城市規(guī)劃調(diào)整為由，向?qū)幗ㄒ还鞠逻_(dá)停工通知。同年10月，市建委委托審計(jì)單位對寧建一公司所完成土石方工程出具造價(jià)鑒定意見2334萬元。2004年11月，寧建一公司向某省高院起訴，要求支付拖欠工程款2662萬元及利息110萬元，違約金80萬元，墊資利息93萬元，遠(yuǎn)程施工費(fèi)、機(jī)械臺(tái)班人工損失312萬元，將剩余土石方交其繼續(xù)施工。案例8：分公司承包行為的法律效力——某環(huán)境工程公司與某建材公司貨款爭議案爭議焦點(diǎn)（1）寧建一公司的法律地位及其行為后果承擔(dān)？（2）簽約代表所持授權(quán)委托書的效力？（3）土方工程是否需要市政工程施工資質(zhì)？（4）分包行為的缺陷是否影響總包合同效力？（5）違約金與利息可否并存？（6）墊資利息是否應(yīng)當(dāng)支持？第六條[墊資條款的處理]當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。當(dāng)事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋1994年10月，香港佳定公司與錦繡公司簽訂三份合同：《機(jī)電設(shè)備及材料供應(yīng)合同》、《配套工程勞務(wù)合同》、《機(jī)電設(shè)計(jì)及顧問合同》。約定供應(yīng)總價(jià)5100萬港元，設(shè)計(jì)顧問總值300萬港元，勞務(wù)總額895萬港元，并就承包范圍、工期、支付方式等事項(xiàng)明確約定。該三份合同蓋了錦繡公司和佳定公司公章，并且錦繡公司副董事長兼副總經(jīng)理金某和佳定公司董事麥某簽字。早在1994年8月佳定公司已經(jīng)根據(jù)雙方口頭約定進(jìn)場施工，合同簽訂后提供部分機(jī)電設(shè)備。因錦繡公司未根據(jù)合同繼續(xù)付款，佳定公司于1995年10月停止供貨及施工；11月10日佳定公司向錦繡公司提交進(jìn)度報(bào)告及催款通知；11月20日，錦繡公司的工程負(fù)責(zé)人“勞某”對該進(jìn)度報(bào)告提出書面意見。佳定公司起訴錦繡公司，要求支付工程款2523萬元港元及延付利息。案例9：香港佳定公司訴錦繡公司工程款爭議案爭議焦點(diǎn)合同是否有效？（1）公章并非備案章；（2）金某并非錦繡公司法定代表人；（3）錦繡公司法定代表人出席簽約儀式；（4）“勞某”對進(jìn)度報(bào)告出具意見；（5）稅務(wù)局收繳稅款函件提及的合同；（6）佳定公司在簽訂合同時(shí)未取得營業(yè)登記證和資質(zhì)證書；造價(jià)鑒定效力拒絕配合造價(jià)可能的后果鐵道部第十七工程局在福州設(shè)立福州辦事處，并授權(quán)其在福州承攬業(yè)務(wù)，代表本單位洽談簽訂合同。1998年以來，福州辦事處與太平洋公司陸續(xù)簽訂合同，承建某高爾夫球場總體工程55個(gè)子項(xiàng)目。2001年，福州辦事處施工完畢并將工程交付給太平洋公司使用；同年11月5日，就工程結(jié)算價(jià)款雙方簽訂協(xié)議書，確定已付3437萬元，尚欠工程款1371萬元及利息137萬元，從2002年第一季度起分季度償付欠款及利息，工程款1371萬元及利息137萬元的利息從01年11月6日起算，并約定以土地抵押作為付款擔(dān)保。協(xié)議簽訂后，太平洋公司未按照協(xié)議約定付款，2003年2月鐵十七局向高院起訴請求判令支付工程尾款及利息。案例10：工程局辦事處承包合同糾紛案福州辦事處是否為獨(dú)立法人，鐵十七局原告主體是否適格本案焦點(diǎn)福州辦事處是否有簽約資格，合同是否有效工程未經(jīng)驗(yàn)收合格，可否作為拒付工程款理由應(yīng)否支持復(fù)利三、代理法以及相關(guān)法律視角下的施工項(xiàng)目監(jiān)理（一）項(xiàng)目監(jiān)理單位在施工項(xiàng)目監(jiān)理中的法律地位分析1、項(xiàng)目監(jiān)理單位受發(fā)包人委托，進(jìn)行工程監(jiān)理，在委托權(quán)限范圍內(nèi)所為的行為，通常構(gòu)成對發(fā)包人的代理。2、發(fā)包人對監(jiān)理單位的授權(quán)安排：委托監(jiān)理合同載明授權(quán)內(nèi)容；在施工承包合同中向承包人告知授權(quán)安排；有的時(shí)候，還由發(fā)包人向監(jiān)理單位另行出具授權(quán)委托書。1998年11月，某建筑工程局（承包人）與某投資發(fā)展公司達(dá)成《工程施工合同協(xié)議條款》（貿(mào)易中心大廈：現(xiàn)澆鋼筋框筒結(jié)構(gòu)、建筑面積112萬平方米，地下三層、地上裙房六層、主樓48層，總高度180米。），隨后，進(jìn)場組織施工。1999年3月，就該大廈東部裙房，達(dá)成《建設(shè)工程施工合同》。1999年12月，就該大廈計(jì)算機(jī)中心工程，達(dá)成《建設(shè)工程施工合同》。2000年10月，該三分施工合同項(xiàng)下的工程全部竣工，隨后雙方進(jìn)行工程結(jié)算。2001年10月26日發(fā)承包雙方達(dá)成一份《以房抵款合同》，約定：（1）發(fā)包人至少尚欠承包人人5000萬工程款，擬通過如下辦法償還：第一部分，4340萬元，“以房抵款”（大廈某某層3288平米，每平米13200元）；第二部分，500萬，現(xiàn)金（分五期）；余下部分，全部“以房抵款”。（2）工程最終造價(jià)應(yīng)通過中介機(jī)構(gòu)最終確認(rèn)。《以房抵款合同》簽訂后，發(fā)包人向承包人支付現(xiàn)金300萬；但是承包人發(fā)現(xiàn)發(fā)包人已經(jīng)將該合同約定的以房抵款房屋抵押給了當(dāng)?shù)劂y行。案例11：監(jiān)理公司認(rèn)可結(jié)算的效力——某建筑工程局與某投資發(fā)展公司施工合同爭議案2003年3月，承包人訴至當(dāng)?shù)馗呒壢嗣穹ㄔ?，請求：?）解除《以房抵款合同》；（2）立即支付工程欠款8160萬元；（3）支付利息979萬元；本案核心焦點(diǎn)：（1）承包人是否有權(quán)解除《以房抵款合同》。涉及該合同的性質(zhì)——工程款支付安排合同，還是工程款結(jié)算合同。（2）是否委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程造價(jià)鑒定。涉及監(jiān)理單位的結(jié)算確認(rèn)效力：合同內(nèi)無特別造價(jià)鑒定約定；監(jiān)理單位有發(fā)包人授權(quán)書；結(jié)算進(jìn)行過程中，發(fā)包人確認(rèn)一部分；工程重大是否導(dǎo)致監(jiān)理行為是“內(nèi)部初步確認(rèn)”。（二）項(xiàng)目總監(jiān)在施工項(xiàng)目監(jiān)理中的法律地位分析1、項(xiàng)目總監(jiān)理工程師受監(jiān)理單位委托，進(jìn)行工程監(jiān)理，在委托權(quán)限范圍內(nèi)所為的行為，通常構(gòu)成對監(jiān)理單位的代理。2、項(xiàng)目總監(jiān)理工程師代理行為的類型：(1)對項(xiàng)目發(fā)包人所為的代理行為；(2)對項(xiàng)目施工承包人所為的代理行為（此種類型下，其實(shí)質(zhì)是發(fā)包人的轉(zhuǎn)代理人）；(3)日常工作中的代理行為。案例12：項(xiàng)目總監(jiān)理工程簽字的效力——某科技大廈項(xiàng)目索賠爭議

2001年9月14日某建筑公司（承包人）與某科技公司（發(fā)包人）簽訂《建筑安裝工程施工總承包合同》，承包人隨后進(jìn)場施工后。由于基坑處理出現(xiàn)困難，工期延誤，2002年10月10日雙方簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，主要就工期順延進(jìn)行約定，竣工日期順延至2002年12月15日。2003年3月，工程進(jìn)入收尾階段，雙方為結(jié)算作準(zhǔn)備。如果按照合同及補(bǔ)充協(xié)議，承包商很可能要承擔(dān)工期延誤責(zé)任；此外，雙方在工程變更、承包范圍等事項(xiàng)上存在爭議。2003年4月，承包商決定就工期順延及工期延誤導(dǎo)致額外費(fèi)用向發(fā)包人索賠。索賠理由主要包括：（1）獨(dú)立第三方——門窗工程承包商進(jìn)度緩慢；（2）圖紙延誤（精裝修圖紙）供應(yīng)不及時(shí)；（3）精裝修材料樣品確定遲緩；（4）電梯重大設(shè)計(jì)變更；（5）“非典”影響爭議的核心（1）是否有法律或者合同依據(jù)（2）是否有足夠的證據(jù)證明情況屬實(shí)，其中涉及總監(jiān)理工程師簽字文件效力爭議；（3）是否已經(jīng)及時(shí)充分報(bào)告；（4）是否影響關(guān)鍵線路工作；（5）是否已經(jīng)構(gòu)成總監(jiān)理工程師的默認(rèn)（期限利益）及其對發(fā)包人的效力。案例13：某環(huán)境治理項(xiàng)目索賠爭議案

2002年7月12日，某建工總公司（承包人）與東北某排水處理公司（發(fā)包人）簽訂土建施工合同，合同價(jià)格4346萬，2003年10月30日竣工。截至2003年9月15日，發(fā)包人已經(jīng)支付工程款近3600萬元，但是，合同內(nèi)工程量還有約1500萬元未完成。根據(jù)合同約定及工程實(shí)際情況，承包人決定向發(fā)包人進(jìn)行工期和費(fèi)用索賠。工期索賠理由：（1）工程現(xiàn)場移交遲延211天（2002年7月20日至2003年2月16日）；（2）地質(zhì)勘察報(bào)告缺陷，致使基坑降水嚴(yán)重受挫，要求順延工期42天;（3）因地質(zhì)勘察報(bào)告缺陷，致使土方開挖嚴(yán)重受挫，要求順延工期74天；（4）“非典”嚴(yán)重疫情危險(xiǎn)影響工程施工，我方有權(quán)要求順延工期67天。費(fèi)用索賠理由：（1）工期延誤導(dǎo)致額外費(fèi)用（窩工損失）；（2）工期延誤導(dǎo)致材料漲價(jià)損失；（3）現(xiàn)場不具備條件導(dǎo)致額外費(fèi)用（水、電、道路）；（4）地質(zhì)資料缺陷導(dǎo)致額外費(fèi)用；（5）“非典”導(dǎo)致額外費(fèi)用；（6）工程設(shè)計(jì)變更（圖紙之外的額外工作）（7）圖紙之內(nèi)但是工程量清單外的額外工作總計(jì)約2100萬（第一次）。爭議焦點(diǎn)（1）現(xiàn)場移交的標(biāo)準(zhǔn)是以“實(shí)際占用”，還是“開工令”，還是“開工許可證”；（2）發(fā)包人提供地質(zhì)資料的義務(wù)界限和程度；（3）非典是否屬于不可抗力；（4）工程量清單未包含或者未描述的工作是否屬于合同外的工作（優(yōu)先解釋順序）；（5）總監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)的工期順延意見及費(fèi)用補(bǔ)償原則意見的效力。（三）項(xiàng)目監(jiān)理員在施工項(xiàng)目監(jiān)理中的法律地位分析1、通常情況下，項(xiàng)目監(jiān)理員受監(jiān)理單位委托，進(jìn)行工程監(jiān)理，在委托權(quán)限范圍內(nèi)所為的行為，通常構(gòu)成對監(jiān)理單位的代理。2、需要注意表見代理和交易習(xí)慣。（四）相關(guān)通行合同范本有關(guān)“工程師/監(jiān)理工程師

”內(nèi)容及其啟示

建設(shè)部、國家工商局示范文本GF-1999-0201《建設(shè)工程施工合同》關(guān)于“工程師/監(jiān)理工程師

”的條款通用條款1.8工程師：指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。５、工程師5.1實(shí)行工程監(jiān)理的，發(fā)包人應(yīng)在實(shí)施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。5.2監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款內(nèi)寫明。工程師按合同約定行使職權(quán)，發(fā)包人在專用條款內(nèi)要求工程師在行使某些職權(quán)前需要征得發(fā)包人批準(zhǔn)的，工程師應(yīng)征得發(fā)包人批準(zhǔn)。5.3發(fā)包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務(wù)、職權(quán)由發(fā)包人在專用條款內(nèi)寫明，但職權(quán)不得與監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師職權(quán)相互交叉。雙方職權(quán)發(fā)生交叉或不明確時(shí)，由發(fā)包人予以明確，并以書面形式通知承包人。5.4合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包人承包人雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進(jìn)行處理。一方對工程師的處理有異議時(shí)，按本通用條款第37條關(guān)于爭議的約定處理。5.5除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。６、工程師的委派和指令6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權(quán)，并可在認(rèn)為必要時(shí)撤回委派。工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時(shí)，可將此函件提交工程師，工程師應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。工程師代表發(fā)出指令有失誤時(shí)，工程師應(yīng)進(jìn)行糾正。

除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。建設(shè)部、國家工商局示范文本GF-1999-0201《建設(shè)工程施工合同》關(guān)于“工程師/監(jiān)理工程師

”的條款建設(shè)部、國家工商局示范文本GF-1999-0201《建設(shè)工程施工合同》關(guān)于“工程師/監(jiān)理工程師

”的條款專用條款５、工程師5.2監(jiān)理單位委派的工程師姓名：________________職務(wù)：________________發(fā)包人委托的職權(quán)：__________________需要取得發(fā)包人批準(zhǔn)才能行使的職權(quán)：________________________________________________5.3發(fā)包人派駐的工程師姓名：________________職務(wù)：____________________職權(quán)：___________________________________________案例14：某房地產(chǎn)開發(fā)公司與某住宅建設(shè)公司施工承包合同爭議案FIDIC施工合同條件（1999年第1版）

“工程師”系指雇主任命并在投標(biāo)書附錄中指明的，為實(shí)施合同擔(dān)任工程師的人員?！肮椭魅藛T”系指工程師、第3.2款規(guī)定提到的助手，以及工程師和雇主的所有其他職員工人和其他雇員。FIDIC施工合同條件（1999年第1版）

3.1工程師的任務(wù)和權(quán)力雇主應(yīng)任命工程師，工程師應(yīng)履行合同中指派給他的任務(wù)。工程師無權(quán)修改合同。工程師可以行使合同中規(guī)定的、或必然隱含的應(yīng)屬于工程師的權(quán)力。如果要求工程師在行使規(guī)定權(quán)力前須取得雇主批準(zhǔn)，這些要求應(yīng)在專用條款中寫明。除得到承包商同意外，雇主承諾不對工程師的權(quán)力作進(jìn)一步限制。但是，每當(dāng)工程師行使需要由雇主批準(zhǔn)的規(guī)定權(quán)力時(shí)，則（為了合同目的）應(yīng)視為雇主已經(jīng)予以批準(zhǔn)。每當(dāng)工程師履行或行使合同規(guī)定或隱含的任務(wù)或權(quán)力時(shí)，應(yīng)視為代表雇主執(zhí)行。3.2由工程師托付工程師有時(shí)可以向其助手指派任務(wù)和托付權(quán)力，也可以撤銷這種指派或托付。已被指派任務(wù)或托付權(quán)力的每個(gè)助手，應(yīng)只在被授權(quán)托付的范圍內(nèi)對承包商發(fā)出指示。由助手按照托付作出的任何批準(zhǔn)、校合、證明、同意、檢查、檢驗(yàn)或類似行動(dòng)，應(yīng)具有工程師作出的行動(dòng)的同樣權(quán)力。如承包商對助手的確定或指示提出質(zhì)疑，承包商可將此事項(xiàng)提交工程師，工程師應(yīng)及時(shí)對該確定或指示進(jìn)行確認(rèn)、取消或者改變。3.3工程師的指示承包商僅應(yīng)接受工程師或根據(jù)本條受托適當(dāng)權(quán)力的助手的指示。（五）施工承包企業(yè)就發(fā)包人對監(jiān)理人授權(quán)事項(xiàng)應(yīng)注意的問題1、充分了解監(jiān)理人的授權(quán)范圍2、注意收集、保存監(jiān)理人的行為記錄3、監(jiān)理授權(quán)不明時(shí)，承包人的應(yīng)對策略Fax/p>

Address：北京市朝陽區(qū)亞運(yùn)村匯欣大廈A座1108德恒律師事務(wù)所（原中國律師事務(wù)中心）

PostCode：100101

E-mail：yewh@Tel系方式葉萬和兒童慢性咳嗽與處理1急性咳嗽，時(shí)間短于4周單擊此處添加文本具體內(nèi)容2亞急性咳嗽，時(shí)間介于4－8周單擊此處添加文本具體內(nèi)容3慢性咳嗽，時(shí)間超過8周單擊此處添加文本具體內(nèi)容一.定義CONTENTSONE1二.咳嗽感受器與部位三種感受器

RARlike（快速適應(yīng)性感受器，機(jī)械刺激為主）

Nociceptive（傷害感受器，化學(xué)刺激為主）

Polymodal（咳嗽感受器，機(jī)械刺激與酸）有髓神經(jīng)纖維口咽部、喉、支氣管樹、外耳道與鼓膜A

神經(jīng)纖維C神經(jīng)纖維C類神經(jīng)纖維感受器(VR1)無髓神經(jīng)纖維通過釋放神經(jīng)多肽，刺激RARs主要位于支氣管Opioidreceptor阿片受體,有μ、κ、δ和σ亞型麻醉鎮(zhèn)痛劑通過某些肽類物質(zhì)(如β-內(nèi)啡肽)及μ阿片受體抑制咳嗽呼吸道中也存在μ受體,參與了芬太尼誘發(fā)嗆咳過程慢性咳嗽經(jīng)常（16~62%）同時(shí)由一種以上病因引起UACS，哮喘，GERD是各年齡慢性咳嗽最常見的三種原因慢性咳嗽是57%哮喘和75%GERD的唯一癥狀大多數(shù)慢性咳嗽能明確病因，使治療有效率達(dá)84~98%三.慢性咳嗽的常見病因上呼吸道咳嗽綜合癥(UACS)

慢性鼻竇炎慢性鼻炎，包括過敏性鼻炎增殖體肥大吸入綜合癥

胃食道反流病(GERD)

會(huì)厭功能障礙支氣管源性疾病哮喘綜合征病毒感染后咳嗽心因性疾病兒童慢性咳嗽(胸片正常)的常見原因常見的支氣管源性疾病是兒童慢性咳嗽的第一大原因支氣管哮喘咳嗽變異性哮喘(CVA)

非哮喘性嗜酸細(xì)胞性支氣管炎(NAEB)<一>哮喘綜合征有慢性氣道炎癥，氣道高反應(yīng)，肺功能異常有咳嗽及喘息發(fā)作，以夜間和清晨為重有特應(yīng)性家族史對糖皮質(zhì)激素，抗白三烯受體拮抗藥及支氣管擴(kuò)張藥有效1.支氣管哮喘有慢性氣道炎癥，氣道高反應(yīng)，肺功能大多正常；中央氣道慢性炎癥和支氣管反應(yīng)增高平滑肌收縮刺激肌梭內(nèi)咳嗽感受器以咳嗽為主，偶爾有喘息發(fā)作以夜間和清晨為重對糖皮質(zhì)激素，抗白三烯受體拮抗藥，支氣管擴(kuò)張藥有效2.咳嗽變異性哮喘又稱過敏性咳嗽有慢性氣道炎癥，痰液嗜酸細(xì)胞>2.5~5%無氣道高反應(yīng)和肺功能異常僅有咳嗽，無喘息發(fā)作對糖皮質(zhì)激素，抗白三烯受體拮抗藥有效；支氣管擴(kuò)張藥無效3.嗜酸細(xì)胞性支氣管炎激素敏感性咳嗽常用的相關(guān)檢查支氣管舒張?jiān)囼?yàn)支氣管激發(fā)試驗(yàn)3％NaCl霧化吸入誘導(dǎo)咳嗽痰液咳出或吸出處理后計(jì)數(shù)嗜酸細(xì)胞數(shù)痰液嗜酸細(xì)胞>2.5~5%誘導(dǎo)痰嗜酸細(xì)胞計(jì)數(shù)RSV毛細(xì)支氣管炎與慢性咳嗽有密切關(guān)系RSV導(dǎo)致支氣管結(jié)構(gòu)或功能的持續(xù)損害RSV改變神經(jīng)敏感閾值，咳嗽感受器閾值降低RSV誘導(dǎo)RSV-IgE形成，ECP增高RSV誘發(fā)咳嗽(哮喘、肺發(fā)育不全、氣道吸入)<二>病毒感染后咳嗽以夜間及清晨咳嗽為主，可伴有喘息發(fā)作多持續(xù)3－8周，但對于早產(chǎn)兒、小于3個(gè)月的嬰兒及伴有基礎(chǔ)疾病的患兒持續(xù)時(shí)間較長部分伴有特異體質(zhì)的患兒，對糖皮質(zhì)激素及白三烯拮抗藥物治療有效是兒童慢性咳嗽常見原因之一分泌物直接刺激鼻咽部分泌物反流刺激咽喉分泌物導(dǎo)致鼻咽喉部神經(jīng)敏感度增加<三>上呼吸道咳嗽綜合癥

慢性鼻炎過敏性鼻炎常年性非過敏性鼻炎血管運(yùn)動(dòng)性鼻炎感染性鼻炎慢性鼻竇炎增殖體肥大引起UACS的原因有：臨床表現(xiàn)喉部發(fā)癢、疼痛，咳粘液性痰及清嗓動(dòng)作有咽后壁分泌物流動(dòng)感咽后壁可見粘液樣分泌物咽部粘膜呈鵝卵石改變(結(jié)節(jié)狀淋巴濾泡)一代抗組胺藥物/鼻減充藥物有效胃食道反流酸性反流非酸性反流氣管食管瘺吞咽協(xié)調(diào)障礙<四>吸入綜合癥胃食道反流反流形式：食道下端咳嗽感受器反流到咽下部或喉部(咽喉部反流)吸入氣管或支氣管肺多見于小齡幼兒，表現(xiàn)為喂水或奶時(shí)的嗆咳部分見于神經(jīng)肌肉受損或發(fā)育異常的患兒上呼吸道感染后會(huì)加重癥狀進(jìn)食稠厚流質(zhì)或鼻飼能明顯改善癥狀吞咽協(xié)調(diào)障礙1.室內(nèi)環(huán)境空氣污染污穢或刺激性有害氣體；氣媒性過敏原2.在集體環(huán)境中生活

幼兒園和小學(xué)<五>慢性或反復(fù)呼吸道感染3.支氣管肺功能結(jié)構(gòu)異常氣道堵塞

支氣管異物、支氣管淋巴結(jié)壓迫、異位血管.氣道結(jié)構(gòu)異常原發(fā)性纖毛運(yùn)動(dòng)障礙慢性氣道炎癥麻疹肺炎后,先天性心臟病肺功能異常早產(chǎn)兒、支氣管發(fā)育不良胸部平片或CT：明確肺部病變鼻腔鏡：明確鼻炎及鼻竇炎鼻竇平片或CT：明確鼻竇炎吞鋇、同位素、食道下端pH測定：明確胃食道返流支氣管擴(kuò)張或激發(fā)試驗(yàn)：明確哮喘或病毒感染后咳嗽誘導(dǎo)痰液試驗(yàn)：明確嗜酸細(xì)胞支氣管炎纖支鏡檢查：明確異物超聲心動(dòng)圖檢查：心臟情況四.常用輔助診斷措施ONE1常見慢性咳嗽的處理方法過敏性鼻炎：鼻用糖皮質(zhì)激素抗組胺藥-減充劑/抗組胺藥避免過敏原/刺激物血管運(yùn)動(dòng)性鼻炎：鼻用嗅化異丙托品感染后鼻炎：第一代抗組胺藥-減充劑鼻用嗅化異丙托品慢性鼻竇炎：抗生素+抗組胺藥-減充劑

上呼吸道咳嗽綜合癥治療原則避免接觸過敏原;

阻斷或減輕炎癥反應(yīng)和分泌物的產(chǎn)生;

治療感染;

糾正結(jié)構(gòu)異常

診斷為UACS誘發(fā)咳嗽的患者,如果第一代抗組胺藥物和(或)減充血?jiǎng)?A/D)的經(jīng)驗(yàn)性治療沒有效果,下一步應(yīng)進(jìn)行鼻竇的影像學(xué)檢查吸入皮質(zhì)醇，減輕氣道炎癥和氣道反應(yīng)性白三烯受體拮抗劑，

受體激動(dòng)劑，治療夜間陣發(fā)性咳嗽一般不用祛痰藥、中樞性止咳藥和抗生素咳嗽變異性哮喘

(Coughvariantasthma)吸入性糖皮質(zhì)激素及白三烯拮抗藥物有效對支氣管擴(kuò)張藥物無效嗜酸細(xì)胞性支氣管炎避免反復(fù)呼吸道感染

受體激動(dòng)劑或溴化異丙托品緩解咳嗽必要時(shí)可吸入糖皮質(zhì)激素一般在1歲后逐漸好轉(zhuǎn)

感染后氣道高反應(yīng)性加強(qiáng)喂養(yǎng)指導(dǎo)稠厚食品鼻飼喂養(yǎng)吞咽協(xié)調(diào)障礙1.針對性抗病原治療2.治療局部慢性病灶3.調(diào)節(jié)機(jī)體免疫狀態(tài)4.加強(qiáng)營養(yǎng)與鍛煉

慢性遷移性感染重視病史與體檢，包括耳鼻咽喉和消化系統(tǒng)疾病。根據(jù)病史與體檢結(jié)果選擇有關(guān)檢查，由簡單到復(fù)雜。先檢查常見病，后少見病。診斷和治療兩者應(yīng)同步或順序進(jìn)行。如前者條件不具備時(shí)，根據(jù)臨床特征進(jìn)行診斷性治療，并根據(jù)治療反應(yīng)確定咳嗽病因，治療無效時(shí)再選擇有關(guān)檢查。慢性咳嗽的病因診斷原則

1．病史和查體，通過病史詢問縮小診斷范圍

2．常規(guī)X線胸片檢查

3．胸片有明顯病變者,可根據(jù)病變的形態(tài)、性質(zhì)選擇進(jìn)一步檢查。

4．胸片無明顯病變者，如被動(dòng)吸煙、環(huán)境刺激物，則脫離刺激物的接觸，觀察4周。咳嗽仍未緩解或無上述誘發(fā)因素，則進(jìn)入下一步診斷程序。

慢性咳嗽病因診斷流程具體步驟：5．肺通氣功能+支氣管激發(fā)試驗(yàn)，診斷和鑒別哮喘通氣功能正常、激發(fā)試驗(yàn)陰性，進(jìn)行誘導(dǎo)痰檢查

6．懷疑呼吸道過敏者，可行變應(yīng)原皮試、血清IgE

和咳嗽敏感性檢測。7．存在鼻后滴流或頻繁清喉時(shí)，可先按UACS治療，聯(lián)合使用第一代H1受體阻斷劑和鼻減充血?jiǎng)?。對變?yīng)性鼻炎可加用鼻腔吸入糖皮質(zhì)激素。治療1～2周癥狀無改善者，可攝鼻竇CT或鼻咽鏡

8．對于飲水或喂奶嗆咳者，可考慮改用稠厚食品，必要時(shí)進(jìn)行短期鼻飼喂養(yǎng)。

9．上述檢查仍未確診，或試驗(yàn)治療仍繼續(xù)咳嗽者，應(yīng)考慮進(jìn)行高分辨率CT和纖支鏡以及心臟超聲檢查，除外支氣管擴(kuò)張癥、支氣管內(nèi)膜結(jié)核及左心功能不全等疾病。

10．反復(fù)發(fā)作的慢性咳嗽患者，夜間不咳，較敏感，如上述各項(xiàng)檢查和針對性治療均無效時(shí)，應(yīng)除外心因性咳嗽。

注意點(diǎn)：

1．經(jīng)相應(yīng)治療后咳嗽緩解，病因診斷方能確立。

2．部分患者可同時(shí)存在多種病因。如果患者治療后，咳嗽癥狀部分緩解，應(yīng)考慮是否同時(shí)合并其它病因謝謝第三節(jié)分析文體特征和表現(xiàn)手法2大考點(diǎn)書法大家啟功自傳賞析中學(xué)生，副教授。博不精，專不透。名雖揚(yáng)，實(shí)不夠。高不成，低不就。癱偏‘左’，派曾‘右’。面微圓，皮欠厚。妻已亡，并無后。喪猶新，病照舊。六十六，非不壽。八寶山，漸相湊。計(jì)平生，謚曰陋。身與名，一起臭?！举p析】寓幽默于“三字經(jīng)”，名利淡薄，人生灑脫，真乃大師心態(tài)。1.實(shí)用類文本都有其鮮明的文體特征，傳記的文體特征體現(xiàn)為作品的真實(shí)性和生動(dòng)性。傳記的表現(xiàn)手法主要有以下幾個(gè)方面：人物表現(xiàn)的手法、結(jié)構(gòu)技巧、語言藝術(shù)和修辭手法。2.在實(shí)際考查中，對傳記中段落作用、細(xì)節(jié)描寫、人物陪襯以及環(huán)境描寫設(shè)題較多，對于材料的選擇與組織也常有涉及。3.考生復(fù)習(xí)時(shí)要善于借鑒小說和散文的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)抓住傳記的主旨、構(gòu)思以及語言特征來解答問題。傳記的文體特點(diǎn)是真實(shí)性和文學(xué)性。其中，真實(shí)性是傳記的第一特征，寫作時(shí)不允許任意虛構(gòu)。但傳記不同于一般的枯燥的歷史記錄，它具有文學(xué)性，它通過作者的選擇、剪輯、組接，傾注了愛憎的情感；它需要用藝術(shù)的手法加以表現(xiàn)，以達(dá)到傳神的目的。考點(diǎn)一分析文體特征從哪些方面分析傳記的文體特征？一、選材方面1.人物的時(shí)代性和代表性。傳記里的人物都是某時(shí)代某領(lǐng)域較

突出的人物。2.選材的真實(shí)性和典型性。傳記的材料比較翔實(shí)，作者從傳主

的繁雜經(jīng)歷中選取典型的事例，來表現(xiàn)傳主的人格特點(diǎn)，有

較強(qiáng)的說服力。3.傳記的材料可以是重大事件，也可以是日常生活小事。[知能構(gòu)建]二、組材方面1.從時(shí)序角度思考。通過抓時(shí)間詞語，可以迅速理清文章脈絡(luò)，

把握人物的生活經(jīng)歷及思想演變過程。2.從詳略方面思考。組材是與主題密切相關(guān)的。對中心有用的，

與主題特別密切的材料，是主要內(nèi)容，則需濃墨重彩地渲染，

要詳細(xì)寫；與主題關(guān)系不很密切的材料，是次要內(nèi)容，則輕

描淡寫，甚至一筆帶過。三、句段作用和標(biāo)題效果類別作用或效果開頭段內(nèi)容：開篇點(diǎn)題，渲染氣氛，奠定基調(diào)，表明情感。結(jié)構(gòu)：總領(lǐng)下文，統(tǒng)攝全篇；與下文某處文字呼應(yīng)，為下文做鋪墊或埋下伏筆；與結(jié)尾呼應(yīng)。中間段內(nèi)容：如果比較短，它的作用一般是總結(jié)上文，照應(yīng)下文；如果比較長，它的作用一般是擴(kuò)展思路，豐富內(nèi)涵，具體展示，深化主題。結(jié)構(gòu)：過渡，承上啟下，為下文埋下伏筆、鋪墊蓄勢。結(jié)尾段內(nèi)容：點(diǎn)明中心，深化主題，畫龍點(diǎn)睛，升華感情、卒章顯志，啟發(fā)思考。結(jié)構(gòu)：照應(yīng)開頭；呼應(yīng)前文；使結(jié)構(gòu)首尾圓合。標(biāo)題①突出了敘述評議的對象。②設(shè)置懸念，激發(fā)讀者的閱讀興趣。③表現(xiàn)了傳主的精神或品質(zhì)。④點(diǎn)明了主旨，表達(dá)了作者的情感。⑤運(yùn)用修辭，使文章內(nèi)涵豐富，意蘊(yùn)深刻，增加了文章的厚度與深度。四、語言特色角度分析鑒賞傳記的類別自傳采用第一人稱，語言或幽默調(diào)侃或自然親切；他傳采用第三人稱，語言或樸實(shí)自然或文采斐然。語意和句式句子中的關(guān)鍵詞所包含的情感、態(tài)度等，整句與散句、推測與肯定、議論與抒情、祈使與反問等特殊句式，往往有著不同一般的表現(xiàn)力。這些都是分析語言的切入點(diǎn)。修辭的角度修辭一般是用來加強(qiáng)語言的表現(xiàn)力的。抓住修辭特點(diǎn)，就能從語言的表達(dá)效果上加以體味。語言風(fēng)格含蓄與明快、文雅與通俗、生動(dòng)與樸實(shí)、富麗與素淡、簡潔與繁復(fù)等。1.(2015·新課標(biāo)全國卷Ⅰ)閱讀下面的文字，完成后面的題目。[即學(xué)即練]朱東潤自傳1896年我出生在江蘇泰興一個(gè)失業(yè)店員的家庭，早年生活艱苦，所受的教育也存在著一定的波折。21歲我到梧州擔(dān)任廣西第二中學(xué)的外語教師，23歲調(diào)任南通師范學(xué)校教師。1929年4月間，我到武漢大學(xué)擔(dān)任外語講師，從此我就成為大學(xué)教師。那時(shí)武漢大學(xué)的文學(xué)院長是聞一多教授，他看到中文系的教師實(shí)在太復(fù)雜，總想來一些變動(dòng)。用近年的說法，這叫作摻沙子。我的命運(yùn)是作為沙子而到中文系開課的。大約是1939年吧，一所內(nèi)遷的大學(xué)的中文系在學(xué)年開始，出現(xiàn)了傳記研究這一個(gè)課，其下注明本年開韓柳文。傳記文學(xué)也好，韓柳文學(xué)也不妨，但是怎么會(huì)在傳記研究這個(gè)總題下面開韓柳文呢？在當(dāng)時(shí)的大學(xué)里，出現(xiàn)的怪事不少，可是這一項(xiàng)多少和我的興趣有關(guān)，這就決定了我對于傳記文學(xué)獻(xiàn)身的意圖。《四庫全書總目》有傳記類，指出《晏子春秋》為傳之祖，《孔子三朝記》為記之祖，這是三百年前的看法，現(xiàn)在用不上了。有人說《史記》《漢書》為傳記之祖，這個(gè)也用不上?！妒贰贰稘h》有互見法，對于一個(gè)人的評價(jià)，常常需要通讀全書多卷，才能得其大略?？墒窃趥饔浳膶W(xué)里，一個(gè)傳主只有一本書，必須在這本書里把對他的評價(jià)全部交代。是不是古人所作的傳、行狀、神道碑這一類的作品對于近代傳記文學(xué)的寫作有什么幫助呢？也不盡然。古代文人的這類作品，主要是對于死者的歌頌，對于近代傳記文學(xué)是沒有什么用處的。這些作品，畢竟不是傳記文學(xué)。除了史家和文人的作品以外，是不是還有值得提出的呢？有的，這便是所謂別傳。別傳的名稱，可能不是作者的自稱而是后人認(rèn)為有別于正史，因此稱為“別傳”。有些簡單一些，也可稱為傳敘。這類作品寫得都很生動(dòng)，沒有那些阿諛奉承之辭，而且是信筆直書，對于傳主的錯(cuò)誤和缺陷，都是全部奉陳。是不是可以從國外吸收傳記文學(xué)的寫作方法呢？當(dāng)然可以，而且有此必要。但是不能沒有一個(gè)抉擇。羅馬時(shí)代的勃路塔克是最好的了，但是他的時(shí)代和我們相去太遠(yuǎn)，而且他的那部大作，所著重的是相互比較而很少對于傳主的刻畫，因此我們只能看到一個(gè)大略而看不到入情入理的細(xì)致的分析。英國的《約翰遜博士傳》是傳記文學(xué)中的不朽名作，英國人把它推重到極高的地位。這部書的細(xì)致是到了一個(gè)登峰造極的地位，但是的確也難免有些瑣碎。而且由于約翰遜并不處于當(dāng)時(shí)的政治中心，其人也并不能代表英國的一般人物，所以這部作品不是我們必須模仿的范本。是不是我國已經(jīng)翻譯過來的《維多利亞女王傳》可以作為范本呢？應(yīng)當(dāng)說是可以，由于作者著墨無多，處處顯得“頰上三毫”的風(fēng)神。可是中國文人相傳的做法，正是走的一樣的道路，所以無論近代人怎么推崇這部作品，總還不免令人有“穿新鞋走老路”的戒心。國內(nèi)外的作品讀過一些，也讀過法國評論家莫洛亞的傳記文學(xué)理論，是不是對于傳記文學(xué)就算有些認(rèn)識(shí)呢？不算，在自己沒有動(dòng)手創(chuàng)作之前，就不能算是認(rèn)識(shí)。這時(shí)是1940年左右，中國正在艱苦抗戰(zhàn)，我只身獨(dú)處，住在四川樂山的郊區(qū)，每周得進(jìn)城到學(xué)校上課，生活也很艱苦。家鄉(xiāng)已經(jīng)陷落了，妻室兒女，一家八口，正在死亡線上掙扎。我決心把研讀的各種傳記作為范本，自己也寫出一本來。我寫誰呢？我考慮了好久，最后決定寫明代的張居正。第一，因?yàn)樗馨岩粋€(gè)充滿內(nèi)憂外患的國家拯救出來，為垂亡的明王朝延長了七十年的壽命。第二，因?yàn)樗活檪€(gè)人的安危和世人的唾罵，終于完成歷史賦予他的使命。他不是沒有缺點(diǎn)的，但是無論他有多大的缺點(diǎn)，他是唯一能夠拯救那個(gè)時(shí)代的人物。(有刪改)【相關(guān)鏈接】①自傳和傳人，本是性質(zhì)類似的著述，除了因?yàn)樽髡吡龅牟煌蚨斜匾膮^(qū)別以外，原來沒有很大的差異。但是在西洋文學(xué)里，常會(huì)發(fā)生分類的麻煩。我們則傳敘二字連用指明同類的文學(xué)。同時(shí)因?yàn)楣糯挠梅ǎ瑐魅嗽粋?，自敘曰敘，這種分別的觀念，是一種原有的觀念，所以傳敘文學(xué)，包括敘、傳在內(nèi)，絲毫不感覺牽強(qiáng)。(朱東潤《關(guān)于傳敘文學(xué)的幾個(gè)名詞》)②朱先生確是有儒家風(fēng)度的學(xué)者，一身正氣，因此他所選擇的傳主對象，差不多都是關(guān)心國計(jì)民生的有為之士。他強(qiáng)調(diào)關(guān)切現(xiàn)實(shí)，拯救危亡，尊崇氣節(jié)與品格。這都是可以理解的。(傅璇琮《理性的思索和情感的傾注——讀朱東潤先生史傳文學(xué)隨想》)★作為帶有學(xué)術(shù)性質(zhì)的自傳，本文有什么特點(diǎn)？請簡要回答。答：________________________________________________解析本題考查分析文本的文體基本特征和語言特色。解答時(shí)，要在閱讀的基礎(chǔ)上，了解文章的文體特征、內(nèi)容的側(cè)重點(diǎn)、內(nèi)容表達(dá)的特征。本文作為一篇帶有學(xué)術(shù)性質(zhì)的自傳，突出特點(diǎn)之一就是偏重學(xué)術(shù)經(jīng)歷，介紹了自己的傳記文學(xué)觀及其形成過程。文章的開頭與結(jié)尾，將自己的生平與學(xué)術(shù)結(jié)合起來，尤其是為張居正寫傳原因的解說，結(jié)合當(dāng)時(shí)的社會(huì)背景和自己家庭的情況，更是呈現(xiàn)出學(xué)術(shù)背后的家國情懷。在行文方面，語言平易自然，穿插“怎么會(huì)在傳記研究這個(gè)總題下面開韓柳文呢？”“我寫誰呢？”等口語，語言平白如話，就像面對面閑談一樣。答案①偏重學(xué)術(shù)經(jīng)歷，主要寫自己的傳記文學(xué)觀及其形成過程；②寫生平與寫學(xué)術(shù)二者交融，呈現(xiàn)學(xué)術(shù)背后的家國情懷；③行文平易自然，穿插使用口語，就像和老朋友閑談一樣。1.一般和具體結(jié)合我們在對文本的一般性特征進(jìn)行分析的同時(shí)，也應(yīng)該注意到富有個(gè)性的“具體”的特征。[思維建模]分析文體特征2要領(lǐng)2.注意效果解讀

分析文體特征時(shí)，不能僅僅停留在辨別認(rèn)知的層面上，而必須懂得去對它們做“效果”分析。對“效果”的分析不外乎從這樣的兩個(gè)方面去考慮：一是從表達(dá)者的表達(dá)這個(gè)方面去考慮，看他采用這樣的方式會(huì)給他的表達(dá)帶來怎樣的好處；二是從閱讀者這個(gè)方面考慮，看他這樣做可以對讀者的閱讀產(chǎn)生什么樣的積極的效果。分析傳記的文體特征?咀嚼經(jīng)典高考題目提升審題答題技能高考曾經(jīng)這樣考品答案，悟技巧，不丟分1.(2014·遼寧卷)本文第一自然段有何作用？請簡要分析。(6分)(《侯仁之：城市的知音》)①交代侯仁之選擇歷史專業(yè)的原因；②寫出了侯仁之對國家民族命運(yùn)的關(guān)注，使傳主形象更加豐滿；③體現(xiàn)了傳記的真實(shí)性；④為下文介紹侯仁之的學(xué)術(shù)研究及成就做鋪墊。(答出1點(diǎn)給1分，2點(diǎn)給3分，3點(diǎn)給5分，4點(diǎn)給6分)2.(2013·福建卷)文章已有“《夢里京華》”一例，為何還要例舉“委曲求全”？請簡要分析。(4分)(《那一種遙遠(yuǎn)的幽默》)①增強(qiáng)說服力，進(jìn)一步突出王文顯劇作別有一番幽默，肯定他喜劇創(chuàng)作的能力和影響。②引出下文對王文顯任代理校長時(shí)行事風(fēng)格的敘寫，形成對比，以突出王文顯治校的持重務(wù)實(shí)，一絲不茍。(每點(diǎn)2分，意思對即可。)3.(2012·新課標(biāo)全國卷)12(1)選項(xiàng)E：本文擷取謝希德人生的若干片斷，描寫她熱愛祖國、獻(xiàn)身科學(xué)、關(guān)愛親人的事跡，表現(xiàn)了一位杰出女性的偉大人格。(√)(《謝希德的誠與真》)本選項(xiàng)考查對文體特征的理解，涉及文章的選材、文本的主要內(nèi)容與主題等內(nèi)容。(正確選項(xiàng)，3分)因傳記是記載人物生平或事跡的一類記敘文體，它的表達(dá)技巧比較接近于小說和散文，可以說文學(xué)類文本的表現(xiàn)手法都與傳記相通。由于傳記的文體特征，需要格外注意其他人物對傳主的映襯、細(xì)節(jié)描寫、引用和議論等方面?？键c(diǎn)二分析表現(xiàn)手法3題型(一)敘述1.順敘的作用(效果)：思路清晰，結(jié)構(gòu)條理。2.倒敘的作用(效果)[知能構(gòu)建](1)能增強(qiáng)文章的生動(dòng)性，使文章產(chǎn)生懸念，更能引人入勝。(2)強(qiáng)調(diào)作用，這一段主要寫了……放到開頭強(qiáng)調(diào)了傳主的……(與傳主精神、品質(zhì)等的關(guān)系)。(3)表達(dá)了作者對傳主怎樣的情感(與作者情感的關(guān)系)。(4)深化了主旨(與主旨的關(guān)系)。(5)使文章結(jié)構(gòu)富于變化，避免了敘述的平淡和結(jié)構(gòu)的單調(diào)。3.插敘的作用(效果)(1)內(nèi)容上：①(如果是引述他人的話，或是傳主自己的話、書信等)突出了傳記的真實(shí)性，使文章內(nèi)容更充實(shí)。②深化了文章主題。③使人物形象更加鮮明。④(如果是引述他人的話等就屬于側(cè)面描寫)側(cè)面烘托了傳主的……⑤(如果插敘的語段拿傳主和其他人對比)通過對比，襯托出了傳主的……(2)結(jié)構(gòu)上：①避免了結(jié)構(gòu)的平鋪直敘，使行文起伏多變，使結(jié)構(gòu)更加緊湊集中。②對……做了必要的鋪墊照應(yīng)，補(bǔ)充說明。(二)描寫(主要是細(xì)節(jié)描寫)1.描寫的三種作用(1)讓傳主形象更全面完整，更立體化。傳主形象是由多個(gè)側(cè)面組成的，只表現(xiàn)其偉大的一面，而不展現(xiàn)其普通的一面，人物就不能立體化。

(2)讓人物真實(shí)可信。要把人物寫好，就要寫其普通的一面，因?yàn)樽x者是普通的公民，他愿意接受偉人身上普通的一面。這樣的人物會(huì)讓讀者覺得真實(shí)親切，易于接受。(3)符合讀者心理需要。對于大人物諸如政治家、藝術(shù)家、影視明星等，讀者已經(jīng)從媒體中了解了一些他們在本行業(yè)內(nèi)的成就、事跡。對于傳記作品，讀者更渴望了解一些花絮。因此，一些細(xì)節(jié)正能解決這一問題。2.兩種答題方式(1)如果是寫人物的細(xì)節(jié)，可以這樣：①思維趨向：寫人物的細(xì)節(jié)＝細(xì)節(jié)內(nèi)容＋獨(dú)特形象＋表現(xiàn)主題＋讀者心理。②答題方式：通過描寫……細(xì)節(jié)，……刻畫出一個(gè)……形象，突出……(主題思想)，給讀者……感受。(2)如果是場面細(xì)節(jié)，可以這樣：①思維趨向：場面細(xì)節(jié)＝細(xì)節(jié)內(nèi)容＋讀者感受＋表現(xiàn)主題。②答題方式：通過對……的描寫，傳神地寫出在場人……的心情，烘托了……的現(xiàn)場氣氛，使讀者仿佛置身于現(xiàn)場之中，產(chǎn)生身臨其境之感。真實(shí)性和感染力都很強(qiáng)。真實(shí)地反映了……表達(dá)了……的情感傾向。(三)議論的作用1.內(nèi)容上：對主題表達(dá)起畫龍點(diǎn)睛的作用。評論性文字既是對

事實(shí)的闡釋，也是作者自我態(tài)度的呈現(xiàn)。2.結(jié)構(gòu)上：①用在開頭，起統(tǒng)領(lǐng)全文、點(diǎn)明中心、引出下文的

作用，并能使文章的主題思想得到鮮明的表達(dá)；②用在文章

的結(jié)尾，一般是為了加深對所寫人物的認(rèn)識(shí)，深化文章的主

題思想，凸顯所寫人物的品格意義，起畫龍點(diǎn)睛的作用；③用在文章的中間，起承上啟下的作用，使事與事之間緊密

地連接起來，使文章結(jié)構(gòu)顯得嚴(yán)謹(jǐn)。1.從側(cè)面表現(xiàn)傳主通過寫與傳主相關(guān)的人、事、物，從側(cè)面表現(xiàn)傳主的道德性格、特點(diǎn)、品性等?？梢允箓饔浘哂懈鼮檎鎸?shí)感人的力量，可以塑造豐滿的傳主形象，突出傳主的精神面貌，起到增強(qiáng)作品歷史深度和情感力度的作用，增強(qiáng)文章的真實(shí)性和可讀性。2.內(nèi)容和情節(jié)的需要不交代其他相關(guān)的人、事、物，內(nèi)容情節(jié)就不完整，就無法更好地表現(xiàn)傳主。只有把傳主放到一定的環(huán)境中，他的行為、性格才顯現(xiàn)其合理性。這樣寫可以更好地體現(xiàn)作者的寫作意圖，豐富文章內(nèi)容，增強(qiáng)文章內(nèi)涵，增強(qiáng)文章文化底蘊(yùn)等。3.由點(diǎn)及面，深化主題作者要揭示某種社會(huì)道理或者一個(gè)大的群體，比如整個(gè)民族的某種品質(zhì)，光憑傳主一個(gè)人無法全面地展現(xiàn)，就必須拓展，傳主再加上其他的人、事、物，點(diǎn)面結(jié)合，就可以更全面、更深刻地表現(xiàn)主題。4.增強(qiáng)表達(dá)效果增強(qiáng)文章的文學(xué)色彩；讓人產(chǎn)生豐富的想象，發(fā)人深省，耐人尋味；等等。直接引用大量原始材料，可以更好地突出人物的特點(diǎn)，揭示人物的精神面貌，對人物作出客觀公正的評價(jià)。在傳記中，引用主要包括以下幾個(gè)方面：引用內(nèi)容引用效果直接引用可以增加作品真實(shí)性，更好地突出人物的特點(diǎn)，揭示人物的精神面貌，對人物做出客觀公正的評價(jià)。引用詩詞可以從側(cè)面烘托和豐富傳主的思想精神，使傳記顯現(xiàn)出一種古樸文雅的風(fēng)格。引用故事可以增強(qiáng)文章的趣味性，使文章更具有可讀性。引用傳主在書信、日記中的表白以及傳主的話可以印證作者的觀點(diǎn)，也可以使傳記具有更為真實(shí)感人的力量。引用他人的話使文章對人物的評述更加全面客觀、真實(shí)可信，也能從側(cè)面烘托傳主的形象。閱讀下面的文字，完成后面的題目。[即學(xué)即練]朱啟鈐：“被抹掉的奠基人”林天宏①2006年6月13日下午，一場大雨過后，正陽門箭樓被帶著水霧的腳手架包裹得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。北京舊城中軸線上的這座標(biāo)志性建筑，正經(jīng)歷著新中國成立后規(guī)模最大的一次修繕。②由正陽門箭樓北望，長安街車水馬龍，它與城樓左右兩側(cè)的南北長街、南北池街，一同構(gòu)成了北京舊城東西、南北走向的交通要道。③我問同行的一個(gè)記者：“你知道改造北京舊城，使其具有現(xiàn)代城市雛形的第一人是誰？”“梁思成？”她答道。④這個(gè)答案是錯(cuò)誤的，卻并不讓人意外。隨著北京舊城改造不斷進(jìn)入媒體視野，梁思成等一批建筑學(xué)家已被大眾熟知。但少有人知曉的是，從1915年起，北京已開始有計(jì)劃地進(jìn)行市政工程建設(shè)，正陽門箭樓、東西長安街、南北長街與南北池街，都是在時(shí)任內(nèi)務(wù)部總長朱啟鈐的主持之下改造與打通的。⑤同樣少有人知曉的是，1925年，25歲的美國賓夕法尼亞大學(xué)留學(xué)生梁思成，收到父親梁啟超從國內(nèi)寄來北宋匠人李誡撰寫的《營造法式》一書，興趣大增，由此走上中國古代建筑研究之路。1930年，梁思成加入中國營造學(xué)社，在那里撰寫了《中國建筑史》，成為建筑學(xué)一代宗師。而《營造法式》一書的發(fā)現(xiàn)者與中國營造學(xué)社的創(chuàng)始人，正是朱啟鈐。⑥“朱啟鈐是中國古建筑研究工作的開拓者與奠基人，沒有他，就不可能在上個(gè)世紀(jì)30年代出現(xiàn)像梁思成這樣的建筑學(xué)領(lǐng)軍人物，我們讀到《中國建筑史》的年份，還不知要推遲多少年?！敝袊奈镅芯克逞芯咳藛T曾這樣評價(jià)。但是，“由于歷史原因，他被研究者們有意無意地抹掉了”。⑦朱啟鈐于1930年創(chuàng)辦的中國營造學(xué)社，將他的籌劃與組織才能發(fā)揮得“淋漓盡致”。他為學(xué)社請來當(dāng)時(shí)最為優(yōu)秀的學(xué)術(shù)精英：東北大學(xué)建筑系主任梁思成，中央大學(xué)建筑系教授劉敦楨，著名建筑師楊廷寶、趙深，史學(xué)家陳垣，地質(zhì)學(xué)家李四光，考古學(xué)家李濟(jì)……他還以其社會(huì)人脈，動(dòng)員許多財(cái)界和政界人士加入學(xué)社，直接從經(jīng)費(fèi)上支持營造學(xué)社的研究工作。曾有建筑史家這樣評價(jià)朱啟鈐：“人力、物力、財(cái)力，這些都是研究工作所必不可少的條件，能把這方方面面的人事統(tǒng)籌起來，是需要非凡之才能的。朱啟鈐以一己之力，做了今天需要整個(gè)研究所行政部門做的事?！雹嘤袛?shù)據(jù)顯示，截至1937年，營造學(xué)社野外實(shí)地測繪重要古建筑達(dá)206組，因此探索出一整套研究中國古建筑的科學(xué)方法，為撰寫中國建筑史構(gòu)建了扎實(shí)的科學(xué)體系。⑨假若沒有朱啟鈐，中國的古建筑研究，又會(huì)是怎樣的圖景？如今，斯人已逝，營造學(xué)社停辦也已整整60周年。⑩6月13日的那場大雨，將故宮端門外西朝房沖洗得干干凈凈。游人如織，屋宇間卻依舊透著落寞，此處正是營造學(xué)社舊址。而位于東城區(qū)趙堂子胡同3號的朱啟鈐故居，住著數(shù)十戶人家，雜亂之中，依稀可辨當(dāng)年氣魄。(摘自2006年6月21日《中國青年報(bào)》，有刪改)【注】朱啟鈐(1872—1962)，曾任全國政協(xié)委員、中央文史館館員?！?.文章多處提到梁思成，這對寫朱啟鈐有什么作用？請選一例作簡要分析。答：______________________________________________解析結(jié)合文章第③⑤⑥段進(jìn)行分析，寫梁思成主要是從側(cè)面表現(xiàn)朱啟鈐，讓讀者對傳主有一個(gè)全面的、立體的了解。答案文章通過對梁思成有關(guān)事跡的敘述，或直接或間接地寫出了朱啟鈐對我國古建筑研究的重要貢獻(xiàn)。所選事例及分析：第③段，文章寫記者認(rèn)為改造北京舊城第一人是梁思成，間接說明朱啟鈐不為人所熟知，點(diǎn)明題意，引出下文。第⑤段，梁思成因《營造法式》一書而走上中國古代建筑研究之路，加入中國營造學(xué)社，在中國建筑學(xué)界有很高的地位；而《營造法式》一書的發(fā)現(xiàn)者與中國營造學(xué)社的創(chuàng)始人就是朱啟鈐，這間接反映出朱啟鈐鮮為人知的貢獻(xiàn)，照應(yīng)題目。第⑥段，點(diǎn)明如果沒有朱啟鈐，就不可能在上個(gè)世紀(jì)30年代出現(xiàn)像梁思成這樣的建筑學(xué)領(lǐng)軍人物，直接突出朱啟鈐的貢獻(xiàn)。★3.作者為什么兩次提到6月13日那場大雨？請談?wù)勀愕目捶?。答：________________________________________________解析文章兩次提到大雨分別在第①段和最后一段。應(yīng)注意從內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)人物主題等角度進(jìn)行分析。開篇寫雨是為了引出人物，結(jié)尾寫雨是為了營造落寞氛圍，首尾照應(yīng)，使文章渾然一體，有力地表現(xiàn)了傳主。答案①文章開頭寫雨中正陽門箭樓的修繕，引出朱啟鈐1915年就開始有計(jì)劃地進(jìn)行北京市政工程建設(shè)(或：現(xiàn)代北京舊城仍保留了朱啟鈐當(dāng)年規(guī)劃的格局)。②結(jié)尾的雨引出營造學(xué)社舊址的落寞和朱啟鈐故居成為大雜院的情況，照應(yīng)文題，引發(fā)讀者的聯(lián)想和感慨。③首尾呼應(yīng)，結(jié)構(gòu)完整。開頭寫正陽門箭樓的修繕，結(jié)尾寫營造學(xué)社的舊址故宮端門外西朝房的落寞、朱啟鈐故居的雜亂，兩者通過“雨”聯(lián)系在一起，撫今追昔，深化了“不要忘記這位奠基人”的主題。[思維建模]分析傳記表現(xiàn)手法及作用4角度1.傳主角度：使人物形象更豐滿，突出傳主的精神面貌，增強(qiáng)作品的歷史深度和情感力度。2.文本角度：豐富文章內(nèi)容，增強(qiáng)文章的真實(shí)性、可讀性、典雅性、文化底蘊(yùn)。3.結(jié)構(gòu)角度：照應(yīng)標(biāo)題，設(shè)置懸念，埋下伏筆，對比映襯，總結(jié)上文，深化主旨，彰顯品格。4.讀者角度：有助于讀者全面深刻地了解傳主的精神和影響，提升傳記的