幕墻維修簡單的合同范本（3篇）

第幕墻維修簡單的合同范本（3篇）

幕墻維修簡單的合同范本（精選3篇）

幕墻維修簡單的合同范本篇1

甲方：

乙方：

甲方將所需維修安裝交給乙方負責。雙方在自愿平等的基礎(chǔ)上，友好的達成以下協(xié)議雙方共同遵守：

1、工程內(nèi)容：

（1）行政中心4F內(nèi)庭院幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共5塊，使用活動腳手架安裝；

（2）5#樓8012房及4019房破損幕墻懸窗扇拆除、組裝及安裝，共2塊；

（3）行政中心南面幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共4塊，使用吊車安裝；

（4）行政中心1F南面幕墻破損玻璃拆除及安裝（含明框幕墻裝飾條），共1塊，使用腳手架安裝；

（5）行政中心1F南面地下室光棚破損玻璃拆除及安裝，共1塊；

（6）5#樓破損點式圓弧夾膠玻璃拆除及安裝，共1塊，使用吊籃安裝；

（7）5#樓屋面破損點式玻璃拆除及安裝（含增加鋼梁1支），（共2塊），使用腳手架安裝；

（8）行政中心4F內(nèi)庭院破損中空夾膠玻璃拆除及安裝（含每個洞口增加1支140幕墻立柱），共14塊。

以上玻璃清理、打膠及破損玻璃清運工作由乙方負責，吊籃及吊車費用由甲方負責，吊籃搬運由乙方負責。

2、工程單價

a、經(jīng)雙方協(xié)商，乙方同意以RMB18000元（大寫：壹萬捌仟元整）包干以上工作內(nèi)容。

b、5#樓圓頂網(wǎng)架玻璃光棚原膠縫割除、清理及注膠、清理按30元/平方米。

c、玻璃垃圾清運費1500元。

3、質(zhì)量要求：乙方要按照甲方提出的要求保質(zhì)保量完成，如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方全部承擔，工期不順延。如需有變動甲方應(yīng)提前72小時通知乙方，否則造成的損失由甲方承擔。

4、乙方無條件服從甲方現(xiàn)場負責人的管理，嚴格遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度，如有安全事故發(fā)生，乙方自行負責。

5、付款方式：待工程驗收合格后一次性付全款。

6、甲方為乙方提供便于施工的場地。并負責協(xié)調(diào)與施工方的關(guān)系。

7、本工程玻璃屬于易碎品，安裝完成后乙方應(yīng)立即通知甲方，甲方在2日內(nèi)派人驗收，驗收合格完后玻璃有破損現(xiàn)象由甲方負責，反之未驗收合格之前玻璃有破損現(xiàn)象由乙方負責。

8、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各一份，雙方簽字蓋章生效。

甲方：乙方：

金華分公司

負責人：負責人：

電話：電話：

年月日年月日

幕墻維修簡單的合同范本篇2

甲方：______________

乙方：_________________公司

由于甲方在使用乙方生產(chǎn)和安裝的2臺行車過程中，經(jīng)常出現(xiàn)故障，導致甲方的生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴重影響，損失難以估計。我司本著平等公正，互惠互利原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商就甲方雙梁A型吊鉤門型起重機和L型單梁吊鉤門式起重機各一臺進行維修等事宜達成如下協(xié)議。

1、維修內(nèi)容

根據(jù)甲方要求，乙方負責對甲方的2臺行車進行大修，包括車體維修，電器部分維修(更換線纜等)，機械設(shè)備的整體檢查和維修(包括更換不能使用的零部件)，并在________臺行車維修完畢后進行整體除銹和噴漆，甲方配合乙方完成以上工作。

2、有效期限

自協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)是質(zhì)保期，在此期間如出現(xiàn)大的機械故障，乙方應(yīng)及時趕到并進行修復(fù)。

3、費用結(jié)算及方式

在乙方完成甲方安排的維修內(nèi)容后，根據(jù)實際情況并在乙方確認下甲方可以適當預(yù)支部份費用。在行車維修完畢后經(jīng)檢查符合相關(guān)標準，并在行車檢驗合格后按每臺___________元進行支付(含預(yù)支費用)，2臺行車總計40萬，余下20萬在合同簽訂滿1年，2臺起重機無大故障，支付給乙方。

四、安全

在乙方給甲方做維修內(nèi)容的過程中，乙方人員的安全由乙方負責，與甲方無關(guān)聯(lián)。

5、該協(xié)議自簽訂之日起生效，本協(xié)議一式2份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：______________乙方：______________

簽字：______________簽字：______________

時間：______________時間：______________

________年________月________日(于貴陽簽訂)

幕墻維修簡單的合同范本篇3

合同編號：______

甲方(定作人)：______

法定住址：______

法定代表人：______

職務(wù)：______

委托代理人：______

身份證號碼：______

通訊地址：______

聯(lián)系人：____________

電話：____________

傳真：____________

帳號：____________

電子信箱：______

乙方(承攬人)：______

法定住址：______

法定代表人：______

職務(wù)：____________

委托代理人：______

身份證號碼：______

通訊地址：______

聯(lián)系人：____________

電話：____________

傳真：____________

帳號：____________

電子信箱：______

雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_____修繕協(xié)議：

第一條修繕修理項目、數(shù)量、報酬

第二條定作人保證其有權(quán)對上述_____進行修繕。

第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

第四條材料

第五條檢驗

1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：______、方法：______、時間：______、地點：_______

2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：______、方法：______、時間：______、地點：_______

第六條修繕修理時間

從_____年_____月___________日到_____年_____月________日

第七條質(zhì)量要求

修繕修理項目應(yīng)符合_____的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：_______

第八條資料提供

1.定作人于_____時間，以_____的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：_______。

2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在__________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的___________日內(nèi)答復(fù)。

第九條轉(zhuǎn)包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：____________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條保密

承攬人應(yīng)當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括：

1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當賠償損失。

第十二條協(xié)助

1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：_______，并滿足以下要求：_______。

2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

第十三條監(jiān)督

承攬人在工作期間，應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條保管義務(wù)

承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當承擔損害賠償責任。

第十五條更換部件：

1.部件更換可能會影響____________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_____市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條交付

修繕修理項目完工后，交付時間：______，交付方式：_______，交付地點：_______。

第十七條驗收

1.雙方約定由_____來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬___________元。該部分費用由定作人來負擔。

2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)____，具體驗收時間為：_______

第十八條修繕費用

本次修繕的費用為__________元，定作人在____年____月_____日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)__________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后___________日內(nèi)將尾款___________元全部付清。

第十九條結(jié)算方式

報酬與材料費的結(jié)算方式為：

第二十條保修

設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_____個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_____天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的終止

如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條通知

1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：__________。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起__________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

第二十六條爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_____仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后___________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂______日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在