中國石油股份有限公司工程承攬商安全衛(wèi)生管理辦法

年4月19日中國石油股份有限公司工程承攬商安全衛(wèi)生管理辦法文檔僅供參考中國石油股份有限公司工程承攬商安全衛(wèi)生管理辦法中華民國七十九年八月八日(79)油工安79080734發(fā)布中華民國八十一年十月二十八日(81)油工安81101455修正中華民國八十三年六月二十五日(83)油工安83060805修正中華民國八十五年元月十九日(85)油工安85010634修正中華民國八十六年十二月十日(86)油工安86120252修正中華民國八十九年二月二十一日(89)油安環(huán)89020484修正中華民國八十九年十一月二十八日(89)油安環(huán)89110721修正中華民國九十一年一月十六日(91)油安環(huán)發(fā)修正中華民國九十二年十月十四日油安環(huán)發(fā)字第098185修正總則為落實勞工安全衛(wèi)生法令，保障本公司暨承攬商工作人員之安全與健康，依據(jù)勞工安全衛(wèi)生法及相關(guān)法規(guī)，特訂定中國石油股份有限公司工程承攬商安全衛(wèi)生管理辦法（以下稱本辦法）。本公司各單位經(jīng)考量作業(yè)特性，於施行上認為有需要加以補充規(guī)定者，得依照本辦法，另訂實施細則附於本辦法之後一併遵行。本公司各單位交付承攬之一般性勞務(wù)或小工程及新建船舶之委建工程，得不受本辦法規(guī)定之限制。

前項一般性勞務(wù)或小工程之定義由各單位依相關(guān)法令規(guī)章自行訂定之。本公司工程危險性作業(yè)分級中之煉製輸儲類Ａ及Ｂ級危險作業(yè)或探採類之危險作業(yè)（分級指數(shù)３以上）不得排除。名詞定義本辦法相關(guān)名詞定義如下：工程：指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構(gòu)造物與其所屬設(shè)備及改變自然環(huán)境之行為，包括建築、土木、水利、環(huán)境、交通、機械、電氣、化工及其它經(jīng)主管機關(guān)認定之工程。勞務(wù)：指專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、資訊服務(wù)、研究發(fā)展、營運管理、維修、訓(xùn)練、勞力及其它經(jīng)主管機關(guān)認定之勞務(wù)。局限空間：一個非開放空間（如儲槽等之內(nèi)部或缺氧危險場所，如一旦發(fā)生事故有搶救困難者）只夠讓作業(yè)人員以有限制的進出方式進入執(zhí)行指定之工作，但該場所非為作業(yè)人員連續(xù)工作的場所，且其設(shè)計是禁止或限制出入的場所。個人防護具：係指安全帽、安全帶、安全鞋、安全眼鏡、電焊用護目鏡、耳罩、耳塞、絕緣手套、焊接用手套、防毒面具、空氣面罩等，於作業(yè)時保護作業(yè)人員之身體不受危害之設(shè)備。安全工具：係指無火花工具，如鈹銅合金製成之工具，可使用於具有油氣區(qū)域之作業(yè)。管制區(qū)域：係指工場區(qū)、輸儲或儲槽區(qū)及其它需限制特定人員或車輛進出之場所。承攬商職責(zé)承攬商（含再承攬，以下同）及其工作人員除應(yīng)遵守工程契約規(guī)定外，並應(yīng)遵守勞工安全衛(wèi)生法規(guī)及本公司安全衛(wèi)生規(guī)章之有關(guān)規(guī)定。承攬商對其承攬部分應(yīng)負勞工安全衛(wèi)生法所定雇主之責(zé)任。承攬商將其承攬部分，為細部分招人再承攬時，再承攬商亦同。承攬商應(yīng)為其僱用承攬本公司工作之每位工作人員投保勞工保險及全民健康保險，並附證明接受審查。承攬商應(yīng)提送該公司依法必須辦理之員工安全衛(wèi)生教育訓(xùn)練計畫、職業(yè)災(zāi)害防止計畫、自動檢查計畫及報經(jīng)檢查機構(gòu)備查之勞工安全衛(wèi)生工作守則列入工程安全會議紀(jì)錄，在正式開工前送監(jiān)造部門備查，否則不準(zhǔn)開工。承攬商與本公司或各單位簽訂契約後，提出「開工報告表」之前，須由各單位之監(jiān)造人員，連繫召開「工程安全會議」，告知並確認承攬商已充分了解工作環(huán)境危害因素、各項安全衛(wèi)生注意事項、約定承攬商工程作業(yè)之要點及特殊安全衛(wèi)生應(yīng)採取之措施，轄區(qū)部門、安環(huán)部門、監(jiān)造部門、承攬商及再承攬商工地負責(zé)人及其勞工安全衛(wèi)生管理人員均應(yīng)出席，該「工程安全會議」紀(jì)錄內(nèi)容，承攬商應(yīng)告知其全部工作人員充分了解。若開工報告表上未附經(jīng)安環(huán)部門簽認並陳準(zhǔn)之「工程安全會議紀(jì)錄」，不得動工。各項作業(yè)應(yīng)依據(jù)「工程安全會議」決議及相關(guān)安全程序作業(yè)。高危險性作業(yè)，承攬商應(yīng)於開工前訂妥施工安全管理計畫、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序以及施工前之檢點表，並指定作業(yè)負責(zé)人全程到場監(jiān)督作業(yè)，且應(yīng)於每日施工前召開安全檢點會議。

前項高危險性作業(yè)係指依據(jù)本公司工程危險性作業(yè)分級中煉製輸儲類之高危險作業(yè)（Ａ級）或探採類之極端危險作業(yè)（分級指數(shù)５）。施工期間若發(fā)生下列狀況，應(yīng)依據(jù)第十條之程序再行召開工程安全會議：一、作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境狀況發(fā)生明顯而重大變化（如地震、火災(zāi)、停電致使全廠或大規(guī)模廠區(qū)停爐）。二、作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生重大工安事件復(fù)工前。三、作業(yè)現(xiàn)場因故停工達二個月以上復(fù)工前。四、增加或變更承攬商作業(yè)項目，且其作業(yè)安全管制未於原工程安全會議內(nèi)完整考量者。五、作業(yè)地區(qū)不同及作業(yè)性質(zhì)差異性大，未能於原工程安全會議討論周全者。六、被檢查機構(gòu)或本公司工安查核舉發(fā)有違反勞動檢查法第二十八條立即危險標(biāo)準(zhǔn)之事項者。七、其它相關(guān)部門認為有必要而簽請單位主管同意之情況。施工期間如超越七天以上，承攬商工程作業(yè)前應(yīng)設(shè)置工程標(biāo)示牌並固定於施工現(xiàn)場，標(biāo)示牌除標(biāo)示施工安全衛(wèi)生責(zé)任區(qū)外，並應(yīng)標(biāo)示承攬商名稱、工期、工地負責(zé)人、承攬商勞工安全衛(wèi)生管理人員、承攬商聯(lián)絡(luò)電話及轄區(qū)部門與監(jiān)造部門及其主管姓名、電話。施工區(qū)如有多處，每處均應(yīng)設(shè)置前項之標(biāo)示牌。進場及作業(yè)安全管制承攬商對其僱用之人員除應(yīng)施以從事工作及預(yù)防災(zāi)變所必要之安全衛(wèi)生教育、訓(xùn)練。其人員並應(yīng)接受本公司或各單位所舉辦之安全衛(wèi)生告知講習(xí)並經(jīng)測驗合格後方得工作。第一項之講習(xí)期間含測驗不得少於三小時，其講習(xí)合格有效期間最長為二年。使用臨時出入證件而未參與承攬工程作業(yè)之材料或廢棄物運送人員或由安環(huán)部門認定之特定人員得不需參加承攬商安全衛(wèi)生講習(xí)訓(xùn)練。本公司得視作業(yè)之性質(zhì)於工程作業(yè)前舉辦勤前教育講習(xí)，或要求承攬商工作人員參加有關(guān)特定工安衛(wèi)生講習(xí)，承攬商工作人員不得拒絕，否則取消入廠（場）許可。承攬商工作人員在工程規(guī)定之工作場所工作應(yīng)佩戴本公司所發(fā)之出入證，並戴用符合國家標(biāo)準(zhǔn)，書明承攬商名稱之工作安全帽等個人防護具。承攬商人員工作安全帽以藍色為原則。承攬商工安人員及工地負責(zé)人之安全帽或佩帶之臂章或背心應(yīng)分別標(biāo)示「工安人員」或「工地負責(zé)人」。承攬商工地負責(zé)人或勞工安全衛(wèi)生管理人員應(yīng)先進廠(場)後，其它工作人員方可進入廠（場）區(qū)，並須簽妥工作安全許可證後，始得開始工作。為維護本公司作業(yè)安全，承攬商應(yīng)對其所屬工作人員、車輛、工具、機具、設(shè)備設(shè)施、安全護具、安全裝置實施安全查核或檢點。不合格者。禁止讓其進入廠（場）區(qū)或工作場所工作，承商並應(yīng)指派專人對其它有關(guān)作業(yè)安全執(zhí)行安全檢查，檢查不合格事項，在未完成改進前，禁止作業(yè)。本公司作業(yè)場所相關(guān)人員，得視需要對承攬商工作人員、車輛、工具、機具、設(shè)備、設(shè)施、安全護具、安全裝置及其它有關(guān)作業(yè)安全之相關(guān)事項，執(zhí)行安全查核，承攬商應(yīng)主動配合不得拒絕，如其有不符相關(guān)法令規(guī)定者，得由本公司人員採取禁制措施。移動式起重機入廠（場）前應(yīng)先檢附「檢查合格證」正本及「操作人員訓(xùn)練合格證明」向相關(guān)部門申請核發(fā)「入廠（場）許可證」，無「移動式起重機入廠（場）許可證」者，不得入廠（場）作業(yè)。承攬商工作人員於進入有油氣存在之管制區(qū)域前，行動電話、呼叫器或非防爆型對講機應(yīng)先關(guān)機。承攬商工作人員禁止攜入及吸食禁藥及其它足以影響現(xiàn)場作業(yè)安全之違禁品。承攬商工作人員如有違反勞工安全衛(wèi)生法令規(guī)定，本公司除依本辦法之規(guī)定辦理外並得拒絕其進入工地工作。本公司監(jiān)造人員、轄區(qū)部門人員、安環(huán)部門人員及相關(guān)人員對承攬商安全衛(wèi)生之不安全行為及狀況，得隨時巡查糾正。必要時應(yīng)處以違約金（以下稱罰款）、或命令停工加以改進，副本送安環(huán)部門及有關(guān)部門報備。若有發(fā)生立即危險之虞者，則任何人均得加以制止。承攬商在本公司轄區(qū)內(nèi)或指定作業(yè)區(qū)內(nèi)發(fā)生事故或災(zāi)害時，除採取必要之急救、搶救外，並應(yīng)儘速報告監(jiān)造人員或轄區(qū)部門及接受其應(yīng)變指揮，接受調(diào)查及出席事故檢討會議；非經(jīng)本公司監(jiān)造或轄區(qū)部門同意，承攬商工地負責(zé)人及工安員不得擅自離開。若發(fā)生勞工安全衛(wèi)生法第二十八條第二項之職業(yè)災(zāi)害時，承攬商雇主應(yīng)逕行於二十四小時內(nèi)報告勞動檢查機構(gòu)。承攬商發(fā)生職業(yè)災(zāi)害造成本公司連帶補償時，本公司具求償權(quán)。承攬商人員執(zhí)行各項作業(yè)嚴(yán)禁虛偽作假或冒名頂替如因而涉及違法事項或衍生法律責(zé)任，應(yīng)由當(dāng)事人及承攬商工地負責(zé)人全權(quán)負責(zé)。工地負責(zé)人及勞工安全衛(wèi)生管理人員設(shè)置承攬商應(yīng)設(shè)置工地負責(zé)人執(zhí)行工地管理。承攬商於每一單位之工程作業(yè)應(yīng)依相關(guān)法令設(shè)置取得乙種勞工安全衛(wèi)生業(yè)務(wù)主管以上資格之勞工安全衛(wèi)生管理人員一人以上，如在同一工作場所區(qū)域內(nèi)承攬多項工程時，最多仍以同時兼任二項工程為原則。惟工程中如有高危險性作業(yè)者則不得兼任。承攬商提出開工報告時，應(yīng)依規(guī)定檢附向勞檢機構(gòu)報備之「勞工安全衛(wèi)生管理人員設(shè)置報備書」影本（如未達三十人則向本公司報備）及各作業(yè)場所負責(zé)人名單附於「開工報告表」上，以供主管部門核對，施工中上述人員如需更換或增加時，除須經(jīng)本公司審查同意外，尚須確認工程安全會議內(nèi)容及其規(guī)定並於其紀(jì)錄影本上補簽名。承攬商應(yīng)依各工程作業(yè)項目之需求，指派經(jīng)受訓(xùn)之相關(guān)作業(yè)主管或具專業(yè)技術(shù)證照人員，從事法定事項後，方可施工。承攬商負責(zé)人、工地負責(zé)人及其勞工安全衛(wèi)生管理人員之責(zé)任：承攬商負責(zé)人應(yīng)監(jiān)督其指派之工地負責(zé)人及勞工安全衛(wèi)生管理人員遵照勞工安全衛(wèi)生法令規(guī)定，確實執(zhí)行安全衛(wèi)生管理、自動檢查、安全稽核及災(zāi)害預(yù)防工作。參加工程安全會議：會議中被告知之工作環(huán)境危害因素、各項安全衛(wèi)生應(yīng)注意事項、約定工程作業(yè)要點及特殊安全衛(wèi)生應(yīng)採行之措施等，均應(yīng)告知並督導(dǎo)所有工作人員確實遵照辦理。工地負責(zé)人擔(dān)任工程施工之指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。施工期間若未遵守法令及本公司之各項規(guī)定，而發(fā)生因施工所造成之任何意外事故，致使本公司、本公司僱用員工、其它承攬商或第三者之人、物損害時，造成事故之承攬商應(yīng)負一切賠償與法律責(zé)任。承攬商報備之勞工安全衛(wèi)生管理人員，每日應(yīng)進駐承攬作業(yè)場所，全程在場依有關(guān)勞工安全衛(wèi)生法令切實規(guī)劃、督導(dǎo)安全衛(wèi)生管理工作及下列事項：一、督導(dǎo)實施作業(yè)環(huán)境與施工作業(yè)安全檢點及設(shè)備、設(shè)施、機具、工具、防護具之自動檢查。二、每日施工前召開安全檢點會議並實施工作人員勤前教育，告知工作環(huán)境危害因素、安全注意事項及應(yīng)採取之措施。三、施工期間應(yīng)隨時視作業(yè)現(xiàn)場情況變化，落實執(zhí)行各項環(huán)境、施工安全檢點與測定。四、本公司或各單位工作安全許可管制守則所規(guī)定，承攬商勞工安全衛(wèi)生管理人員應(yīng)執(zhí)行事項。承攬商所報備之工地負責(zé)人或勞工安全衛(wèi)生管理人員不適任時，本公司有權(quán)要求更換。罰則承攬商及其僱用人員違反下列嚴(yán)重影響作業(yè)場所安全規(guī)定，依本條各款之規(guī)定，採取終止契約與停權(quán)之嚴(yán)厲處分。承攬商工作人員私自攜帶香煙、火柴、打火機進入工廠(場)區(qū)，或於禁止吸煙場所吸煙被查獲者，第一次罰款貳萬元，當(dāng)事人永久取消入廠（場）許可，並通報公司各單位永久不得在各單位工作。如同一承攬商第二次違反前述規(guī)定，本公司得採取終止或解除契約之措施，並予以停權(quán)。承攬商於有油氣存在之危險作業(yè)場所（CLASS1，DIVISION1&2），未依契約規(guī)定使用安全工具者，第一次罰款貳萬元，第二次起每次罰款肆萬元。但無法使用安全工具、防爆設(shè)備施工而有安全措施並經(jīng)轄區(qū)主管認可者除外。承攬商及其僱用人員違反勞工安全衛(wèi)生法規(guī)及本辦法規(guī)定，得依下列各款以承攬商違反約定處罰，並應(yīng)暫停施工，待改進完成後復(fù)工。對查核或取締人員施加暴力或恐嚇者，當(dāng)事人永不得入廠工作，該承攬商罰款新臺幣陸萬元，二年內(nèi)不得列為績優(yōu)廠商。規(guī)避本公司相關(guān)人員安全查核者，每人次罰款伍仟元。攜帶含酒精成分飲料進入廠區(qū)，每人次罰款參仟元。廠（場）內(nèi)管制區(qū)飲用含酒精性飲料者，一年內(nèi)第一次罰款伍仟元，第二次罰款壹萬元，第三次起每次罰款貳萬元，情節(jié)重大者加重處罰。當(dāng)事人違規(guī)，一年內(nèi)第一次禁止進廠（場）三個月，第二次禁止進廠（場）六個月，第三次永久禁止進廠（場），並永久不得在本公司各單位工作。吸食禁藥經(jīng)查獲，除撤銷工作許可證外，每次罰款貳萬元，違犯者禁止進廠（場）六個月，如係同一人再犯，則該人永久禁止進廠（場），並永久不得在各單位工作。未完成工作安全許可證或確認單簽發(fā)程序，擅自動火施工者，第一次罰款貳萬元，第二次罰款肆萬元，第三次起每次罰款陸萬元。非動火工作部分，承攬商違反本款規(guī)定擅自施工者，第一次罰款壹萬元，第二次罰款貳萬元，第三次起每次罰款參萬元。承攬商取得工作安全許可證，未依規(guī)定將該證置於施工場所之明顯處或下班前未回簽者，罰款參仟元。承攬商取得工作安全許可證後，於施工時，未照規(guī)定項目執(zhí)行者，罰款伍仟元。未依規(guī)定實施作業(yè)環(huán)境測定者，罰款新臺幣伍仟元。承攬商作業(yè)逾工作安全許可證時限而未加簽者，罰款伍仟元。承攬商工安人員及工地負責(zé)人未佩帶應(yīng)有之識別標(biāo)示者，罰款壹仟元。危險作業(yè)Ａ級之動火作業(yè)、局限空間作業(yè)未依規(guī)定指派看火者、人孔監(jiān)視者從事看火、監(jiān)視工作，罰款新臺幣伍仟元。承攬商未將實際從事作業(yè)人員姓名書寫於工作安全許可證或另附名冊者，或書寫於工作安全許可證、另附名冊之人員與實際從事作業(yè)之人員不符者或中途加入工作未以一式兩份名冊知會轄區(qū)者，每人罰款新臺幣參仟元。承攬商人員入廠，如冒用她人證件或無證件入廠，每件罰款新臺幣壹萬元。工作場所內(nèi)未戴工作安全帽或未扣好帽帶者，每人次罰款參仟元，同一人第二次勒令出廠（場），取消入廠（場）許可，待重新參加講習(xí)合格取得許可後，方可再行入廠（場），第三次則永久取消入廠（場）許可，並永久不得在各單位工作。高處作業(yè)未使用安全帶亦無其它安全措施者，每人次罰款壹萬元，同一人第二次勒令出廠（場），取消入廠（場）許可，待重新參加講習(xí)合格取得許可後，方可再行入廠（場），第三次則永久取消入廠（場）許可，並永久不得在各單位工作。從事危害性工作未依規(guī)定配戴適當(dāng)安全防護器具者，每人次罰款壹萬元。進入有油氣存在或管制區(qū)域，行動電話、呼叫器及無防爆性能之對講機未關(guān)機者，每人次罰款壹萬元。進入煉製儲運或油氣管制地區(qū)等車輛未裝滅焰器者，罰款壹萬元。動火地點未備妥有效滅火器材者，罰款伍仟元。切焊使用中之乙炔、氧氣等高壓氣瓶橫置，或於其上方高架有動火作業(yè)時未加防護裝置者，每次罰款伍仟元。乙炔、氧氣等高壓氣瓶無標(biāo)示者（圖示、名稱）或標(biāo)示與法規(guī)規(guī)定不符者罰款貳仟元。交流電焊機本體未按規(guī)定接地者罰款伍仟元，未依規(guī)定裝設(shè)自動電擊防止裝置或設(shè)定在手動而無自動電擊防止功能者者，罰款壹萬元。非絕緣外殼之電動手工具，馬達外殼未接接地線，罰款參仟元。臨時電源線路上未裝置漏電斷路器或每天收工後承商責(zé)任區(qū)電源未切斷者，罰款伍仟元。臨時電源線路上用電線直接插入插座者、裸露接線、橫跨道路無保護者，罰款伍仟元。施工中依規(guī)定應(yīng)使用防爆型電氣設(shè)備而未使用者，罰款壹萬元。起重作業(yè)無指揮人員或作業(yè)半徑範(fàn)圍內(nèi)未採警戒安全措施者，罰款參仟元。起重機械若無檢驗合格標(biāo)籤或未噴漆合格證字號或所噴字號與合格證不符，或字跡無法辨識者，或操作人員無受訓(xùn)合格證者，罰款伍仟元，有證而未攜帶者，罰款貳仟元。應(yīng)依法取得之各類作業(yè)主管或特殊作業(yè)人員證照，未經(jīng)訓(xùn)練合格取得者，罰款伍仟元，有證而未攜帶者，罰款壹仟元。無「移動式起重機入廠（場）許可證」而入廠（場）者，每輛每次罰款壹萬元。堆高機未裝置前後照燈及警報裝置者，每件罰款新臺幣參仟元。進行放射性工作而未依規(guī)定事先作好防護措施者罰款貳萬元。擅自操作煉製、公用、電氣、儀控設(shè)備者罰款貳萬元，若因而造成事故或其衍生之損害賠償及法律責(zé)任，均由該承攬商負責(zé)。未經(jīng)許可擅自啟用消防栓、高壓噴槍等消防水者罰款壹萬元。承攬商工作人員於作業(yè)場所踩踏儀控、電氣或四吋以下之煉製管線者罰款伍仟元。承攬商工作人員搭架於消防、儀控、電氣或煉製管線者罰款伍仟元。應(yīng)設(shè)置標(biāo)示牌而未設(shè)置者罰款參仟元，未改進前每逾二日罰款壹仟元。施工場所，未設(shè)置相關(guān)安全警示設(shè)施標(biāo)識，罰款參仟元。工程作業(yè)期間廢棄物任意丟棄，妨害環(huán)境衛(wèi)生者，罰款參仟元。施工場所，應(yīng)隨時保持整潔，每天收工時未做好環(huán)境清理者，罰款伍仟元。廠（場）區(qū)內(nèi)道路違規(guī)行車及超速行駛者，同一承攬商一年內(nèi)第一次罰款貳仟元，第二次罰款肆仟元，第三次起每次罰款陸仟元。承攬商車輛未經(jīng)許可進入禁止車輛進入之地區(qū)罰款參仟元。承攬商無篷工程車輛，人員乘坐於貨架車斗之邊緣或站立於車斗內(nèi)，每人次罰款參仟元。堆高機無乘客座而搭載人員行駛於廠（場）區(qū)道路者或作為施工架者，罰款伍仟元。在廠（場）區(qū)內(nèi)禁止停車地點停車或非工作時間內(nèi)將車輛停放廠內(nèi)者，同一承攬商一年內(nèi)第一次罰款貳仟元，第二次起每次罰款肆仟元。承攬商載運垃圾、廢土、沙石等應(yīng)加以適當(dāng)防護，如因未妥善處置而造成工安事故或污染者，除所衍生之工安環(huán)保罰單與責(zé)任應(yīng)由承攬商負責(zé)外，每一工程一年內(nèi)第一次罰款壹萬元，第二次罰款貳萬元，第三次起每次罰款參萬元。擅自堆放器材經(jīng)通知改進而未改進或改進後再次堆放者罰款參仟元。特殊作業(yè)主管未在現(xiàn)場執(zhí)行任務(wù)時，經(jīng)查獲第一次罰款伍仟元、第二次罰款壹萬元、第三次除罰款壹萬元外並撤換。海上作業(yè)場所應(yīng)裝設(shè)符合國際公約IALA規(guī)定之警示浮標(biāo)，否則每日罰款壹萬元。承攬商於作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生事故或災(zāi)害時，相關(guān)人員未依本公司監(jiān)造或轄區(qū)部門人員指示或未經(jīng)同意擅自離開者每人次罰款壹萬元。承攬商於工地發(fā)生火災(zāi)或重大之工安事故，依災(zāi)害輕重罰款壹萬元至陸萬元。如係可歸責(zé)於承攬商，除應(yīng)負民刑責(zé)任外，得採取終止或解除契約之措施，並予以停權(quán)。承攬商如未替其勞工投保勞工保險及全民健康保險，而從事本公司相關(guān)工作時，每人次罰款貳萬元。承攬商未依「工程安全會議」決議及相關(guān)安全程序作業(yè)致引發(fā)事故者，罰款壹萬元至