2022-2023年度設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同全真模擬考試試卷A卷包含答案

2022-2023年度設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同全真模擬考試試卷A卷包含答案

單選題（共57題）1、在市場經(jīng)濟(jì)條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財(cái)產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系【答案】A2、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D3、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。A.建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】B4、設(shè)備采購合同對某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗(yàn)收后B.安裝調(diào)試驗(yàn)收前C.設(shè)備采購合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購方后【答案】C5、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】C6、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。A.開標(biāo)前B.提交投標(biāo)書時(shí)C.開標(biāo)現(xiàn)場D.確定招標(biāo)人前【答案】C7、在()后，承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時(shí)工程，使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C8、某建設(shè)項(xiàng)目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。A.開標(biāo)后30B.完成評標(biāo)后15C.發(fā)出中標(biāo)通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D9、買受人在合同內(nèi)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，導(dǎo)致出賣人送貨或代運(yùn)過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。A.出賣人B.承運(yùn)人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C10、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金D.政府主管部門對設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)【答案】D11、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A12、由于業(yè)主原因造成竣工試驗(yàn)的延誤，承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償是()。A.竣工時(shí)間B.費(fèi)用C.費(fèi)用和利潤D.竣工時(shí)間、費(fèi)用和利潤【答案】C13、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準(zhǔn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢【答案】D14、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B15、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實(shí)施過程和實(shí)施方法的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計(jì)文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標(biāo)通知書【答案】C16、根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時(shí)間是()。A.標(biāo)的物交付時(shí)B.雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時(shí)C.定金支付時(shí)D.承諾到達(dá)時(shí)【答案】B17、下列關(guān)于委托合同的說法不正確的是()A.委托合同的訂立以當(dāng)事人雙方相互信任為基礎(chǔ)B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務(wù)，也可以以自己的名義處理事務(wù)C.受托人在處理委托事務(wù)中的法律關(guān)系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務(wù)而已D.委托合同中委托人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)處理事務(wù)中所花費(fèi)的費(fèi)用，委托事務(wù)處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D18、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關(guān)系B.民事行為C.法律責(zé)任D.法律事實(shí)【答案】D19、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計(jì)、制造、安裝C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】C20、對于一個(gè)大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對此文件進(jìn)行評估，并最終得到()的審查認(rèn)可。A.業(yè)主B.承包商C.設(shè)備監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師【答案】A21、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序有()。A.資格預(yù)審B.資格后審C.特別審查D.現(xiàn)場踏勘【答案】A22、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應(yīng)當(dāng)是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗(yàn)的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D23、在設(shè)備工程合同談判階段，雙方談判結(jié)果一般以()形式，形成書面文件。A.技術(shù)資料B.商務(wù)資料C.合同專用條件D.合同補(bǔ)遺【答案】D24、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A.某新式武器的設(shè)計(jì)B.地震災(zāi)區(qū)道路搶修C.部分使用國有投資項(xiàng)目的施工D.全部國有投資的項(xiàng)目前期咨詢【答案】C25、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C26、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個(gè)月C.3個(gè)月D.6個(gè)月【答案】B27、設(shè)備工程完工后，()應(yīng)組織對設(shè)備工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。A.業(yè)主B.設(shè)備監(jiān)理工程師C.設(shè)計(jì)人D.承包人【答案】A28、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個(gè)時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.2B.3C.4D.5【答案】B29、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時(shí)，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C30、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。A.建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】B31、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲(chǔ)者【答案】B32、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B33、甲、乙兩企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A34、承包商編制的質(zhì)量管理計(jì)劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項(xiàng)目經(jīng)理C.承包商D.工程師代表【答案】B35、投標(biāo)邀請書，是指招標(biāo)人向()個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標(biāo)邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A36、根據(jù)《民法通則》，下列責(zé)任形式中，屬于民事責(zé)任形式的是()。A.賠禮道歉B.責(zé)令停業(yè)C.罰款D.具結(jié)悔過【答案】A37、甲廠業(yè)務(wù)員范某一直負(fù)責(zé)與乙廠的購銷業(yè)務(wù)，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時(shí)將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權(quán)代理B.表見代理C.越權(quán)代理D.委托代理【答案】B38、由于業(yè)主原因造成竣工試驗(yàn)的延誤，承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償是()。A.竣工時(shí)間B.費(fèi)用C.費(fèi)用和利潤D.竣工時(shí)間、費(fèi)用和利潤【答案】C39、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費(fèi)用和利潤B.費(fèi)用和利潤C(jī).工期和費(fèi)用D.工期和利潤【答案】C40、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包【答案】D41、根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須實(shí)行招標(biāo)的項(xiàng)目是()。A.外商投資工業(yè)項(xiàng)目B.涉及國家安全工程C.關(guān)系社會(huì)公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施D.搶險(xiǎn)救災(zāi)工程【答案】C42、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。A.民事責(zé)任B.行政責(zé)任C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任D.刑事責(zé)任【答案】C43、在設(shè)備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務(wù)的期限稱為()。A.缺陷責(zé)任期B.質(zhì)量保證期C.缺陷通知期D.設(shè)備維修期【答案】C44、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計(jì)劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C45、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A46、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼?yàn)未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。A.承包商另行選擇日期進(jìn)行竣工后試驗(yàn)B.此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認(rèn)為已通過了竣工后試驗(yàn)C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗(yàn)D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗(yàn)【答案】B47、出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自()起由買受人承擔(dān)。A.自該設(shè)備運(yùn)抵目的地時(shí)B.自該設(shè)備買賣合同生效時(shí)C.自該設(shè)備買賣合同成立時(shí)D.自該設(shè)備交付買受人時(shí)【答案】C48、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包商承擔(dān)【答案】B49、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求【答案】A50、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D51、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時(shí)，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D52、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時(shí)，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D53、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D54、當(dāng)事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C55、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。A.尚無合同關(guān)系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任【答案】C56、某一必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目，采用綜合評估法評標(biāo)。評標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報(bào)價(jià)1000萬元，評標(biāo)得分96；乙報(bào)價(jià)980萬元，評標(biāo)得分90，丙報(bào)價(jià)950萬元，評標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為950萬元B.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為1000萬元C.中標(biāo)人為丙，合同價(jià)為950萬元D.中標(biāo)人為乙，合同價(jià)為980萬元【答案】B57、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請后，未在()天內(nèi)作出答復(fù)，而工程或單位工程(視情況而定)實(shí)質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認(rèn)為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B多選題（共14題）1、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，竣工報(bào)表應(yīng)列明的內(nèi)容包括()。A.截止到工程接收證書注明的日期，按合同要求完成的所有工作的價(jià)值B.承包商認(rèn)為應(yīng)付的任何其他款項(xiàng)C.承包商認(rèn)為根據(jù)合同規(guī)定將應(yīng)支付給他的任何款項(xiàng)D.最終應(yīng)支付的款項(xiàng)E.雇主應(yīng)付給承包商的余額【答案】ABC2、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，屬于不可抗力的情況有()。A.國家間的戰(zhàn)爭B.工程所在國的內(nèi)亂或內(nèi)戰(zhàn)C.承包商人員引起的騷亂、罷工D.非承包商使用或造成的軍火、爆炸、輻射、污染E.不利的氣候條件【答案】ABD3、某施工單位因施工需要，向社會(huì)公開招聘工程管理人員和技術(shù)工人，在對新錄用的人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)時(shí)，按照《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括()。A.安全生產(chǎn)知識B.安全生產(chǎn)管理能力C.安全操作規(guī)程D.安全生產(chǎn)規(guī)章制度E.安全操作技能【答案】ACD4、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，下列關(guān)于履約證書的敘述，正確的有()。A.履約證書是對全部或部分工程符合合同的竣工要求的確認(rèn)B.履約證書確認(rèn)了承包商根據(jù)合同已履行了其所有義務(wù)時(shí)工程的價(jià)值C.履約證書的簽發(fā)，無須承包商提出申請D.履約證書可證實(shí)承包商的義務(wù)已經(jīng)完成，但合同應(yīng)被認(rèn)為仍然有效E.履約證書可證實(shí)承包商的義務(wù)已經(jīng)完成，合同終止【答案】CD5、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的有()。A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一單位或者個(gè)人編制B.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝C.不同投標(biāo)人的投標(biāo)保證金從同一單位的賬戶轉(zhuǎn)出D.同一集團(tuán)的組織成員按集團(tuán)要求協(xié)同投標(biāo)E.不同投標(biāo)人相互租借資質(zhì)證書投標(biāo)【答案】ABC6、在設(shè)備工程合同履行過程中，也會(huì)發(fā)生業(yè)主索賠。下列關(guān)于業(yè)主索賠權(quán)利的說法，正確的有()。A.業(yè)主應(yīng)在發(fā)生索賠事件后的28天內(nèi)，提交索賠報(bào)告B.業(yè)主索賠的內(nèi)容包括有權(quán)得到的付款、缺陷通知期延長C.業(yè)主索賠的內(nèi)容包括費(fèi)用、利潤和竣工時(shí)間D.業(yè)主要求延長缺陷通知期的，應(yīng)在缺陷通知期期滿前發(fā)出通知E.業(yè)主的索賠額確定后，可從合同價(jià)格和支付證書中扣除【答案】BD7、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)有()。A.戰(zhàn)爭、敵對行動(dòng)(不論宣戰(zhàn)與否)、入侵、外敵行動(dòng)B.承包商使用爆炸性物質(zhì)、輻射或放射性活動(dòng)C.應(yīng)由業(yè)主負(fù)責(zé)并提供的工程任何部分的設(shè)計(jì)D.非合同事先約定的業(yè)主提前占用永久工程的某一部分E.一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商不可預(yù)見且無法合理防范的自然力的作用【答案】ACD8、設(shè)備工程合同談判可能涉及的主要內(nèi)容有()。A.關(guān)于設(shè)備工程合同的標(biāo)的確認(rèn)B.關(guān)于技術(shù)要求、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)C