整修堰塘工程承攬合同

整修堰塘工程承攬合同甲方與乙方甲方：[公司/個(gè)人名稱][地址][聯(lián)系人姓名][電話號(hào)碼]乙方：[公司/個(gè)人名稱][地址][聯(lián)系人姓名][電話號(hào)碼]工程名稱整修堰塘工程工程范圍本工程的范圍包括堰塘的整修、加固和疏浚工作，具體包括以下內(nèi)容：堰塘的測(cè)量和勘察堰塘的清理和疏浚堰塘堤壩的加固和修補(bǔ)堰塘水閘的檢查和維修堰塘周邊水渠和道路的修整和清理工程地點(diǎn)本工程地點(diǎn)位于[地址]工期本工程的工期為工期天，具體執(zhí)行時(shí)間另行商定。工程合同價(jià)款本工程的總合同價(jià)款為[價(jià)款]元，具體金額如下：堰塘的測(cè)量和勘察費(fèi)用：[費(fèi)用]元堰塘的清理和疏浚費(fèi)用：[費(fèi)用]元堰塘堤壩的加固和修補(bǔ)費(fèi)用：[費(fèi)用]元堰塘水閘的檢查和維修費(fèi)用：[費(fèi)用]元堰塘周邊水渠和道路的修整和清理費(fèi)用：[費(fèi)用]元工程款支付方式和時(shí)間本工程款的支付方式如下：工程款將以[比例]的比例分期支付，每次工程款支付的時(shí)間將另行商定。工程完工后，經(jīng)驗(yàn)收合格后，將支付剩余工程款。工程質(zhì)量保證本工程的質(zhì)量應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范的要求；甲方所提供的工程設(shè)計(jì)和施工標(biāo)準(zhǔn)；工程施工前經(jīng)甲方審核并同意通過(guò)。延期條款如工程延誤超出合同約定的時(shí)間，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的損失。如果延誤的原因是乙方無(wú)法控制，例如不可抗力因素，雙方應(yīng)協(xié)商解決。合同解除條款如乙方未按照合同約定的時(shí)間完成工程且經(jīng)甲方催告后仍未完成，甲方有權(quán)解除合同，并請(qǐng)求返還已支付款項(xiàng)。違約責(zé)任條款任何一方的違約行為都會(huì)導(dǎo)致違約責(zé)任，具體的責(zé)任將根據(jù)違約情況而定，雙方應(yīng)按照合同保證書承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。爭(zhēng)議解決及其他事項(xiàng)本合同的執(zhí)行和解釋應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)的有關(guān)法律法規(guī)。對(duì)于未盡事宜，雙方應(yīng)共同商定解決方式，并于雙方協(xié)商一致后簽署有關(guān)協(xié)議。如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)先就爭(zhēng)議協(xié)商解決。如無(wú)法協(xié)商解決的，應(yīng)提交所在地有管轄權(quán)的人民法院解決。合同生效、期限和備案本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字或蓋章后生效，有效期到工程年度中的[日期]。本合同自簽字之日起須在[備案機(jī)關(guān)]備案后方可執(zhí)行。合同簽署本合同一式[份數(shù)]份，雙方共同簽署。甲方（章）:_______________________地址：___________________________聯(lián)系電話：_____________________乙方（章）：_______________________地址：