承攬加工合同范文錦集六篇

第頁共頁承攬加工合同范文錦集六篇承攬加工合同范文錦集六篇承攬加工合同篇1訂立合同雙方：承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。第一條加工成品┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐│品名│規(guī)格(長，寬，高cm)│單位│數(shù)量│備注│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃柜臺│1304090│件│120││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│塑料臺面柜臺│18010095│件│10│其中不││││││帶抽屜│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃臺面柜臺│18010095│件│20││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│棉布貨架│18040200│件│10││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│大百貨電器貨架│18080200│件│5││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│小百貨貨架│18050200│件│80││└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘第二條加工成品質(zhì)量要求：一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。三、嚴(yán)格掌握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構(gòu)造必須嚴(yán)密，鞏固、外表必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的根據(jù)。第三條原材料由甲方提供。第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在按照乙方的要求進展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提早或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。第九條運輸方法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。第十二條甲方的違約責(zé)任一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金。五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金。六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第十三條乙方的違約責(zé)任一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價款總值30%的違約金。三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。五、乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費用。第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承當(dāng)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建立銀行各存一份。甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：黃華新(簽名)地址：七都鎮(zhèn)：66.8971開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所帳號：104750乙方：縣百貨公司代表人：王新法地址：城關(guān)中山街5號：33.7347開戶銀行：縣支行帳號：003485承攬加工合同篇2地址：：：容器類委托加工承攬合同NO：委托方：_____X公司簽訂地點：受托方：簽訂時間：標(biāo)的、數(shù)量、價款：1.驗收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，假如由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗根據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提早送達)。3.結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。4.包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。6.運輸方式及到站(港)和費用承當(dāng)：受托方承當(dāng)。7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守機密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)機密泄露給委托方造成的損失由受托方承當(dāng)，同時委托方有終止一切合作的權(quán)利。9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(或掃描件有效)委托方：___X公司受托方：法人代表：法人代表：委托代表：委托代表：傳真：電話：開戶銀行：帳號：地址：傳真：電話：開戶銀行：帳號：地址：承攬加工合同篇3合同編號：發(fā)包方：永寧縣教育體育局?〔以下簡稱甲方〕承包方：〔以下簡稱乙方〕根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原那么，訂立如下合同條款：第一條：標(biāo)的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)〔決〕算審查中心決算價為最終標(biāo)的。第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格〔價款單位：每個／人民幣元〕計取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。第三條：加工制作與安裝的要求1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進展多家比選采購，且有材料合格證書。3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高xx年月日前全部交貨。②、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進展包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。第六條書架安裝及驗收與售后效勞①、乙方對制作的書架進展安裝；②、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除％做為另行維修費用，并不返還乙方〔按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收〕；③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進展保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進展維修的，需付工本費；④、乙方承諾對甲方使用的書架進展終身維護。第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。②、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積到達合同標(biāo)的額的60％。③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積到達合同標(biāo)的額的90％。④、剩余的合同標(biāo)的額0％價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。第八條：甲方違約責(zé)任①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金；②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付‰的違約金。第九條：乙方違約責(zé)任①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承當(dāng)；③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。第十條：糾紛的處理當(dāng)事人從以下兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。第十一條：附那么①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對詳細(xì)制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準(zhǔn)，補充條款與本合同具有同等效力。發(fā)包方〔全稱〕〔蓋章〕承包方〔全稱〕〔蓋章〕法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：單位地址：單位地址：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號：：：：：郵政編碼：郵政編碼：年月日承攬加工合同篇4甲方：乙方：1、前言經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同開展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進展鑄造并供貨。2、供貨范圍和雙方職責(zé)〔1〕供貨范圍按甲方提供的鑄件清單供貨。鑄件上要帶檢驗試棒2根〔￠30﹡300〕；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。〔2〕乙方職責(zé)完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。向甲方提供鑄件的材料說明〔A、機械性能；B、材質(zhì)化驗〕〔3〕甲方職責(zé)每套鑄件〔每件〕向乙方提供鑄件圖紙一套。負(fù)責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。向乙方提供鑄造清單〔明細(xì)〕并說明材料，件數(shù)，交貨期。甲方向乙方提供技術(shù)要求。技術(shù)要求〔A〕鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3〔B〕鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供應(yīng)貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)?！睠〕鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口剩余，粘砂以及內(nèi)腔剩余物等。鑄件外表進展噴丸處理，要求鑄件外表光潔。〔D〕鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。〔E〕鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的外表缺陷。〔F〕鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期〔或編號〕或消費批號、機械性能。3、價格〔1〕鑄件價格HT250：MoCr：QT600：特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定4、結(jié)算方式：〔1〕鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認(rèn)可?！?〕鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款?！?〕鑄件經(jīng)甲方使用，確認(rèn)滿足第六條定義的質(zhì)量保證。5、交貨期〔1〕乙方嚴(yán)格按甲方提供的清單、周期進展鑄件并及時交貨?！?〕具本交貨日期：〔泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途〕鑄件5噸以下16-20天。鑄件5-8噸18-22天。鑄件8噸以上的另商定?！?〕特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。6、驗收甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)對鑄件進展驗收。7、質(zhì)量保證：甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負(fù)擔(dān)。8、合同修改：只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進展修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。9、不可抗力：〔1〕當(dāng)不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。〔2〕因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。10、權(quán)利和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。11、合同的終止和解除〔1〕發(fā)生以下情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時?！?〕發(fā)生以下情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。甲方違背本合同而造本錢合同無法履行時。甲方?jīng)]有支付合同金額的才能時。12、爭議解決：當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地〔煙臺〕人民法院管轄。13、合同附件下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。附件一、每次提供鑄造清單、進度表。14、通知所有通知和通訊均需采用書面形式，如為或電傳，那么發(fā)生當(dāng)日視為送達。15、合同生效本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方受權(quán)代表簽字、蓋章即生效。甲方乙方代表〔簽字〕代表〔簽字〕日期：日期：承攬加工合同篇5加承合〔〕字第號定作方：_______________〔簡稱甲方〕營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________承攬方：_______________〔簡稱乙方〕營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立以下條款，共同信守：品名或工程規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________三、履行的期限、地點和方式：_________________________四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________五、結(jié)算方式：_________________________六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承當(dāng)違約責(zé)任。1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值___％或酬金總額____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、雙方約定的其它條款：________________八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。十二、本合同簽訂日期：________年________月________日定作方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：_________________________年______月_____日承攬加工合同篇6承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱：_________型號：_________規(guī)格：_________質(zhì)量要求：_________計量單位：_________數(shù)量：_________加工費：_________單位總價：_________第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承當(dāng)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承當(dāng)。第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承當(dāng)定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承當(dāng)。第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。材料名稱：_________型號：_________規(guī)格：_________質(zhì)量要求：_________計量單位：_________數(shù)量：_________單價：_________總價：_________圖紙、技：_________術(shù)資料及：_________交付時間：_________第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱：_________交付時間：_________交付地點：_________交付數(shù)量：_________包裝要求：_________檢驗方法：_________運輸方法：_________運費承當(dāng)：第六條加工費結(jié)算方法與時間_________。第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的`損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的_________‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價款總值_________%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價款總值_________%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費用。第十條聲明及保證(一)甲方：1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)機密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)機密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機密的全部或局部內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。