家庭裝修施工通用版合同

家庭裝修施工通用版合同本合同是由甲方（業(yè)主）與乙方（承包商）就家庭裝修建設(shè)項目所簽訂的合同。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方達成如下協(xié)議：一、工程概況甲方提供的家庭裝修建設(shè)項目位于（填寫具體地址），包括衛(wèi)生間、廚房、客廳、臥室及其他相關(guān)區(qū)域，平方米約為（填寫平方數(shù)）。二、施工內(nèi)容乙方承諾在簽訂本合同時，根據(jù)甲方提供的設(shè)計及裝修方案，按時按質(zhì)完成家庭裝修建設(shè)工程，并保證其質(zhì)量。三、工期及交付時間1.工期：自合同簽訂之日起，甲、乙雙方約定項目總工期為（填寫具體的天數(shù)），其中包括（填寫詳細的階段時間），工程進度及安排請見附件1。2.交付時間：乙方承諾于項目總工期屆滿30天內(nèi)，將項目交付甲方驗收。如因甲方原因造成交付時間延誤，乙方不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。四、工程質(zhì)量標準1.工程材料乙方承諾，所選材料適用于該項目，并符合國家相關(guān)標準。如有問題，由乙方負責(zé)更換。2.工程質(zhì)量乙方承諾完成所有工程，包括墻壁、門、窗、地面及其他裝修部分。工程質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)國家標準，不允許出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)對質(zhì)量問題提出異議，并要求乙方為其解決。五、費用1.費用總額：工程總價為（填寫具體的金額）元，僅限于所約定的施工內(nèi)容范圍內(nèi)，不包括其他建設(shè)項目。2.工程款項：雙方協(xié)商，在工程施工期限內(nèi)，乙方每完成一定進度，甲方需支付相應(yīng)進度的工程款項。乙方應(yīng)主動向甲方提供相應(yīng)的工期進展表和工程款項清單，甲方需及時支付。3.款項違約：如甲方未按時支付工程款項，乙方可合理中止工程，并向甲方追索賠償金。4.增項款項：甲方要求添加其他項目或更換材料，經(jīng)甲方與乙方協(xié)商一致，雙方可增加施工費用。六、施工保證1.施工保障：乙方承諾采用適當?shù)氖┕し椒ê凸に?，保證施工質(zhì)量，并嚴格按照工程要求，不省材、不偷工減料，不更改施工方案。2.質(zhì)保期：工程竣工驗收合格（包括交付甲方60天后）2年內(nèi)，乙方保證修理施工質(zhì)量問題。七、違約責(zé)任1.違約責(zé)任：違約方應(yīng)有力地履行約定的義務(wù)，否則應(yīng)承擔(dān)嚴密的法律后果和相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。2.單方解除合同：如一方違反本合同，無法繼續(xù)履行合同，則另一方有權(quán)單方解除合同，違約方應(yīng)按照本合同的規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。八、爭議解決方式本協(xié)議的解釋和執(zhí)行，均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)當通過協(xié)商解決；如無法協(xié)商解決，則應(yīng)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟，雙方均接受該判決并當之履行。九、其他本合同預(yù)計會有以下附件：1.工程進度表2.工程款項清單以上合同條款屬雙方充分協(xié)商達成的意愿，