工程承攬合同

工程承攬合同工程承攬合同1

甲方：

乙方：

經(jīng)甲、乙雙方公平協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號(hào)爐拆卸工程達(dá)成協(xié)議，詳細(xì)事宜如下：

一、工程項(xiàng)目：電廠一號(hào)爐拆卸工程

二、工程內(nèi)容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負(fù)零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外。要求拆卸過(guò)程中隨拆隨運(yùn)不得在場(chǎng)地內(nèi)存留，全部拆卸部件按甲方要求存放到指定地點(diǎn)。70米以內(nèi)短途由乙方擔(dān)當(dāng)，超出部分由甲方擔(dān)當(dāng)。

三、工程造價(jià)(含建安發(fā)票)：叁拾伍萬(wàn)元整(350000.00)

四、結(jié)算方式：合同生效后乙方施工人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)后付30%預(yù)付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場(chǎng)地清理潔凈雙方驗(yàn)收合格后憑發(fā)票一次性付清。

五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗(yàn)收。

六、工程責(zé)任：

1.施工過(guò)程中消失的任何意外狀況全部由乙方自行負(fù)責(zé)、甲方不付任何責(zé)任;

2.施工過(guò)程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé);

3.在施工過(guò)程中乙方必需完全聽從甲方指揮;甲方供應(yīng)水電。

4.施工人員必需有工傷保險(xiǎn)。

5.因甲方緣由影響工程進(jìn)度工期順延。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同2

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。

一、工程名稱地點(diǎn)：

1、工程名稱：

2、工程地點(diǎn)：

二、承包方式及內(nèi)容：

1、承包方式：

2、承包內(nèi)容：

3、承包范圍及說(shuō)明：

三、工程造價(jià)及付款方式：

1、工程造價(jià)如下：

2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測(cè)實(shí)量的實(shí)際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。

3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：

四、工期及說(shuō)明：

依據(jù)甲方工期方案進(jìn)行施工，如因甲方緣由造成工期延誤，則向后順延，工期為天，如遇不行抗拒的狀況(停水、停電、下雨、臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)難)，工期則相應(yīng)順延。

五、甲方責(zé)任及義務(wù)：

1、供應(yīng)施工項(xiàng)目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底，組織承包人項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法供應(yīng)施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見及要求進(jìn)行。

2、負(fù)責(zé)供應(yīng)工具材料存放場(chǎng)地，水電有甲方負(fù)責(zé)支配及交費(fèi)，(可保證平安水電正常的場(chǎng)所)。

3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)覺(jué)問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并準(zhǔn)時(shí)訂正。

4、如甲方在施工蹭發(fā)覺(jué)乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權(quán)停工并訂正，如乙方不聽從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時(shí)追究乙方責(zé)任，并有權(quán)支配其他施工隊(duì)進(jìn)行施工。所造成的一切后果由乙方擔(dān)當(dāng)。

5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必需供應(yīng)人身平安保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身平安保險(xiǎn)的，由乙方向甲方供應(yīng)施工人員辦理人身平安保險(xiǎn)需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費(fèi)用在乙方的工程款中扣除。

六、乙方責(zé)任及義務(wù)：

1、對(duì)甲方施工方案及要求，要做到堅(jiān)決聽從不得推委。

2、依據(jù)要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。

3、不得隨便將甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)覺(jué)，因此造成的`經(jīng)濟(jì)損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)。

4、乙方派行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度，仔細(xì)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的施工平安，防火、防盜等工作。

5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責(zé)任及過(guò)錯(cuò)，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。

6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必需供應(yīng)人身平安保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身平安保險(xiǎn)的，由乙方負(fù)責(zé)人簽署平安責(zé)任申明書并有參加施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

7、對(duì)于施工過(guò)程中所發(fā)生的一切學(xué)平安事故以及處理事故所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方全部擔(dān)當(dāng)，甲方概不負(fù)責(zé)。

七、其他：

1、本工程實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項(xiàng)目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實(shí)行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。

2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實(shí)事求實(shí)的原則，相互協(xié)商或再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。

3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項(xiàng)目所在地的法院進(jìn)行裁定。

4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項(xiàng)條款執(zhí)行完畢后即生效。

5、本協(xié)議一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。

八、附則：

甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方供應(yīng)了一份施工平安細(xì)則條例，乙方負(fù)責(zé)人組織施工人員仔細(xì)學(xué)習(xí)條例后，簽名申明以學(xué)習(xí)施工平安細(xì)則條例后進(jìn)入工地施工。

甲方(公章)：_________乙方(公