有關加工承攬合同樣本(轉)

第頁共頁有關加工承攬合同樣本(轉)有關加工承攬合同樣本(轉)。有關加工承攬合同樣本(轉)承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________：____________法定代表人：____________職務：____________定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________：____________法定代表人：____________職務：____________定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒?.承攬方在按照定作方的要求進展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停頓工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方答應不得留存技術資料的復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍虼嗽斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。1400字產(chǎn)品承攬加工合同樣本1400字產(chǎn)品承攬加工合同樣本定作方：省份證號：聯(lián)絡方式：地址：承攬方：法定代表：聯(lián)絡方式：地址：定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條產(chǎn)品主要材料規(guī)格及品牌。1、材料名稱：材料規(guī)格：材料品牌：2、材料名稱：材料規(guī)格：材料品牌：3、材料名稱：材料規(guī)格：材料品牌4、材料名稱：材料規(guī)格：材料品牌5、材料名稱：材料規(guī)格：材料品牌第二條產(chǎn)品質量要求第三條原材料的提供及規(guī)格、數(shù)量、質量。承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料，并承受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時，定作方有權要求重做、修理、減少價款或者退貨。承攬方自鑒定合同后應及時提供材料的檢驗報告及相關資料。第四條：圖紙及技術資料提供方法1、承攬方在按照定做方的要求進展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定時間內未得到回復，有權停頓工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定做方賠償。如承攬方?jīng)]有按照定作方提供的圖紙進展加工，而影響工程的，由承攬方賠償。2、定作方應在規(guī)定時間內提供應承攬方圖紙及技術資料。第五條產(chǎn)品價格、數(shù)量及付款方式經(jīng)雙方共同協(xié)商加工單價為/平方，產(chǎn)品數(shù)量為平方?！埠贤?guī)定材料及加工費〕付款方式：合同簽訂之日起定作方交給承攬方押金元，定作方按照承攬方實際加工的合格產(chǎn)品數(shù)量支付承攬方款項。第六條驗收標準和方法1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當原因此造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3、當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)視檢驗機構提供檢驗證明。第七條驗收時間及產(chǎn)品保修期產(chǎn)品加工完成后承攬方應在日內通知定作方進展驗收。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。逾期交付定作物〔包括返修、更換、補交等〕，應當向定作方償付違約金。每逾期一天，承攬方應賠償定作方產(chǎn)品總價的千分之一作為違約金。未經(jīng)定作方同意，承攬方提早交付產(chǎn)品的，定作方有權拒收。不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的%〔10%-30%〕。產(chǎn)品自安裝完成并由定作方驗收合格后月內為保修期，保修期間出現(xiàn)的產(chǎn)品質量問題由承攬方負責維修。如出現(xiàn)嚴重的質量問題一切由承攬方承當。第八條不可抗力在合同規(guī)定的旅行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在獲得合法證明后，可免予承當違約責任，在定作方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承當責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第九條附加條款第十條：糾紛處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按〔〕項處理：1、向仲裁機關申請仲裁；2、向人民法院起訴本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同至簽訂之日起生效。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份定作方代表人：日期：年月日承攬方代表人：日期：年月日有關承攬加工合同有關承攬加工合同承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱：_________型號：_________規(guī)格：_________質量要求：_________計量單位：_________數(shù)量：_________加工費：_________單位總價：_________第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承當定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承當。第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承當定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承當。第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。材料名稱：_________型號：_________規(guī)格：_________質量要求：_________計量單位：_________數(shù)量：_________單價：_________總價：_________圖紙、技：_________術資料及：_________交付時間：_________第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱：_________交付時間：_________交付地點：_________交付數(shù)量：_________包裝要求：_________檢驗方法：_________運輸方法：_________運費承當：第六條加工費結算方法與時間_________。第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責任1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的_________‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值_________%的違約金。6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否那么乙方有權拒收。第九條乙方的違約責任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值_________%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故回絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應承當因此而多支出的費用。第十條聲明及保證(一)甲方：1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內部受權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內部受權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)機密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)機密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機密的全部或局部內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違背上述保密義務的，應承當相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克制、不能防止并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2.各方通訊地址如下：_________。3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否那么，由未通知方承當由此而引起的相應責任。第十四條爭議的處理1.本合同受_________國法律管轄并按其進展解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按以下第_________種方式解決：(1)提交_________仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應根據(jù)合同目的和文本原義進展，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，按照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________地址：_________地址：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：_________簽訂地點：_________有關加工承攬合同有關加工承攬合同承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________：____________法定代表人：____________職務：____________定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________：____________法定代表人：____________職務：____________定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質量1.〔用承攬方原料完成工作的〕，承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.〔用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額〕。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交〔提〕原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒?.承攬方在按照定作方的要求進展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停頓工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方答應不得留存技術資料的復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍虼嗽斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)視檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1.交〔提〕定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交〔提〕定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸方法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承當逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補交等〕，應當向定作方償付違約金____元；〔合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金〕以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提早交付定作物，定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的____%〔10%～30%〕或酬金總額的____%〔20%～60%〕的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位〔人〕，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位〔人〕外，并承當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進展檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承當責任。十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承當逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的____%〔10%～30%幅度〕的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的____%〔20%～60%的幅度〕違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償缺乏局部；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故回絕接收定