廣告制作協(xié)議書范文

廣告制作協(xié)議書范文跟著法治精神地不停弘揚，人們愈發(fā)重視協(xié)議書，隨時隨處，各樣場景都有可能使用到協(xié)議書，協(xié)議書是公司發(fā)展中一個特別重要的要素。下邊是為大家整理的廣告制作協(xié)議書范文，希望能給大家?guī)韼椭?廣告制作協(xié)議書范文1甲方:乙方:依據《中華人民共和國合同法》及其余有關規(guī)定，兩方本著同樣互利、誠實守信的原則，就本工程詳細事宜，自發(fā)達成以下協(xié)議：第一條.交貨地址：第二條.制作內容：第四條.合同金額及付款方式：一、貨款總造價為：￥元。大寫：萬仟佰拾元，二、合同簽訂后，甲方向乙方支付展柜制作預支金為：計￥元，大寫:萬仟佰拾元;三、制作完成，首批交貨甲方向乙方支付制作花費為：計￥元，大寫:萬仟佰拾元;四、所有交貨后，甲方向乙方支付完其余花費為：計￥元，大寫:萬仟佰拾元;第六條.乙方責任與義務：第1頁共13頁1.乙方負責合同中項目內容的承制，保證準時交貨2.乙方承接該單后，施工中不得以次充好使用不合格資料。第七條.甲方責任與義務：1、不的成心遲延收貨時間.2、不的半途變動方案,或以各樣與乙方沒關原由退貨第八條.工期延遲：造成以下原由之一的，工期相應順延：甲方不可以按協(xié)議條款的商定供應動工條件、工程款未準時支付、設計制作方案的改正、合同期內非乙方原由如停水、電等影響乙方正常施工、不行抗力或自然原由如雨、雪、風、冰雹等及其余非乙方原由的歇工或影響施工。第九條.其余事項：1、安裝完成后，甲方應當在二日內組織對工程施工的審察查收，逾期或推延查收時間，視為此工程合格。2、工程完工后，款項未付清前，乙方有權將其拆掉，并追查甲方給乙方帶來的經濟損失。造成的全部損失由甲方擔當。3、本合同一式兩份，兩方各執(zhí)一份，擁有同樣的法律效勞，自收到預支款之日起奏效，合同執(zhí)行完成時無效。第十條.爭議解決：兩方產生爭議，可友善磋商解決，磋商不行可向乙方所在地人民法院提起訴訟。第十一條：傳真件擁有同樣法律效勞。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________第2頁共13頁法定代表人(署名)：_________法定代表人(署名)：_________年____月____日年____月____日廣告制作協(xié)議書范文2廣告客戶或代理單位(以下稱甲方)：廣揭公布單位(以下稱乙方)：甲乙兩方經同樣自發(fā)磋商一致，依據《廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法例規(guī)定，簽訂本合同，并共同恪守。一、甲方拜托乙方于年代日至年代日時期公布廣告。二、廣揭公布媒介為。三、廣揭公布規(guī)格為。四、廣告樣稿(樣帶)供應，按以下第種方式，廣告樣稿(樣帶)作為合同附件，與本合同一并保存：1、由甲方供應，甲方負責保證廣告內容和表現形式的合法性，未經甲方贊同，乙方不得變動。乙方有權審察廣告內容和表現形式，對不切合法律、法例的廣告內容和表現形式，乙方應要求甲方作出修改，甲方作出改正前，乙方有權拒絕公布。2、甲方拜托乙方制作，有關花費已包括在廣告款中。乙方負責保證廣告內容和表現形式的合法性，乙方制作達成后應報甲方確認后方可公布。乙方保證，如廣告樣稿有任何有關知識產權的權屬爭議，全部法律責任及結果均由乙方擔當，如所以給甲方造成其余損失，甲方有權追索。第3頁共13頁五、廣告款總計元。按以下第種方法支付，支付方式。甲方付款前，乙方應供應相應金額廣告費發(fā)票及定版單、樣報、對賬單或其他有效憑證作為結算依照。1、甲方在年代日前將廣告款一次性全額支付給乙方;2、分次支付：。六、違約責任：1、乙方應保證依照甲方的要求進行廣揭公布，保證廣揭公布的成效及公布質量，不然，甲方有官僚求乙方退還廣告款并支付本合同總金額10%的違約金給甲方。2、乙方若有以下任一違約行為，甲方可排除合同，并不必向乙方支付廣揭公布費，若給甲方造成其余損失，甲方保存追索權。2.1、未按本合同規(guī)定的時間、數目、形式等公布廣告。2.2、未按甲方簽訂認同的廣告載體公布廣告。2.3、因為保存不善以致甲方供應的廣告載體及其余物件毀損、滅失。2.4、逾期公布廣告。七、免責條款：1、因地震、火災、水災、反叛、爆炸、停工、運輸中止、政府禁令等乙方不行抗拒要素以致合同沒法執(zhí)行的，兩方互不擔當責任。2、在上述影響合同執(zhí)行的原由消逝后，乙方應在三日內指定合同達成時間的調整方案，以書面形式通知甲方;如需提交有關部門證明文件，乙方在調整后的時間內向甲方提交有關證明文件。第4頁共13頁八、解決合同糾葛的方式：因執(zhí)行本合同發(fā)生的爭議，由當事人兩方磋商解決。磋商不行，兩方贊同由甲方所在地有管轄權的人民法院判決。九、廣告的編排方式和公布時間安排：。十、其余商定：。十一、本合同自兩方代表署名蓋印后奏效，一式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份，未盡事宜，兩方可簽訂增補協(xié)議，均擁有同樣法律效勞。甲方：乙方：拜托代理人：拜托代理人：年代日年代日廣告制作協(xié)議書范文3甲方：(以下簡稱甲方)乙方：______有限公司(以下簡稱乙方)甲、乙兩方本著友善合作，公正交易的原則，在同樣自發(fā)、磋商一致的基礎上就建設廣告牌事宜達成以下協(xié)議，以資兩方共同恪守。一、合作主要內容：1、甲方負責為乙方協(xié)調有關單位和部門在______建筑廣告塔，詳細建設由乙方負責和使用。2、廣告牌詳細地點以下：(1)、_______第5頁共13頁二、合同價款：1、合同價款：乙方依照每年制計算，向甲方繳納管理花費為2萬元/塊/年(包括稅費)。甲方應當向乙方開具正式發(fā)票或許行政性事業(yè)收費收條。2、合同花費支付后，由甲方協(xié)調乙方進場施工。三、兩方權益義務：1、甲方贊同乙方在上述地點建設廣告牌，并負責為乙方協(xié)調相關單位和部門的關系，保障乙方上述廣告牌正常建設和使用。2、乙方負責上述廣告牌建設，建設花費由乙方單獨擔當，乙方擁有該廣告塔8年產權。3、8年期滿后，乙方擁有優(yōu)先使用權。四、其余：1、本合同經兩方署名蓋印后奏效。2、本合同一式三份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，擁有同樣法律效勞。甲方：乙方：有限公司代表：代表：日期：日期：廣告制作協(xié)議書范文4甲方：法定代表人：地址：電話：傳真：乙方：法定代表人：地址：電話：傳真：第6頁共13頁甲乙兩方為明確各自的權益和義務，經友善磋商，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及其余法律、法例之規(guī)定，現就甲方承攬廣告牌的制作安裝事宜達成以下一致協(xié)議。風險提示：原資料能夠由定作人或承攬人供應。不論哪方供應，均要商定對原資料的質量要求。特別是定作方供應原資料的狀況下，承攬方更要注意對原資料的質量查收，經查收合格后方可入庫。依據合同法的規(guī)定，承攬方因保存不善而造成定作方供應的原資料及達成的成就毀損、滅失的，承攬方應當負傷害補償責任。為此，承攬方應當提升保存資料的風險意識。一、承包方式及承包范圍本工程采納包工、包料、包制作、包安裝、包質量、包工期、包安全、包風險，甲方采納以固定總價包干形式進行包干，施工過程中不論市場價錢怎樣變化，兩方均按本合同范本確立的價錢按實結算。甲方一定依照乙方確立的設計方案，保質保量的達成項目的整體系作、安裝工程。風險提示：加工承攬業(yè)務切忌質量商定不清或口頭商定質量，目的在于防止發(fā)生糾葛。質量條款要商定明確認真。假如質量是以樣品為準，除了兩方封存樣品外，還應有樣質量量描繪的書面資料。免得樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾葛。二、廣告牌規(guī)格、材質1、廣告牌材質：。第7頁共13頁2、廣告牌尺寸：。3、廣告牌內容：由甲方設計提交大樣稿給乙方，最后按乙方確定的設計方案執(zhí)行。4、主體構造以乙方供應的保證主體構造安全的施工圖(或施工方案)為依照。三、廣告牌安裝安裝地址：。四、總花費及付款方式1、本合同范本總花費(含稅)：元，大寫：___________元整。進入合同范本期后，在本合同范本所列的各項制作、安裝過程中產生的全部花費均由甲方負責。2、乙方在本合同范本簽訂后且兩方確立大樣稿噴畫的第_______個工作日內向甲方付款總金額的_______%，即：元作為預支工程款。待所有工作達成且經過乙方查收達到合同范本規(guī)定的查收標準后的個工作日內付款節(jié)余的_______%，即元。3、以上付款，乙方將以銀行轉賬的方式支付，支付的同時甲方一定供應相應發(fā)票。四、工程限期1、自合同簽訂乙方預支工程款之日起____日。如遇不行抗力因素(如雨、雪、四級以上狂風)工期順延。2、因乙方頻頻提出改正建議以致甲方工作不可以準時達成時，可由兩方磋商確立緩期時間。五、兩方的權益、義務第8頁共13頁(一)甲方1、自乙方通知能夠現場施工起，按乙方供應的安裝地址在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完成。2、嚴格依照乙方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件和施工圖紙方案不符，應實時上報乙方，和乙方磋商改正確立。3、甲方對設計的作品享有著作權。4、甲方對乙方所供應的所有資料負有保密義務，未經乙方書面贊同，甲方不得向任何第三方泄漏和供應。風險提示：定作方應付自己供應給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要實時核真相況、組織論證、完美方案。切不行遲延推委，由此將會擔當承攬方產生的窩工、設施租借、生產線閑置等有關損失。(二)乙方1、辦理廣告牌設置、安裝所一定的報批手續(xù)及有關花費。2、有權對甲方的設計提出建講和改正建議，以使甲方設計的作品更切合乙方單位文化內涵。3、向甲方供應廣告牌地點并保證此地點無管道線路，能夠施工。4、有義務供應有關單位資料或其余有關資料供甲方設計參照。5、按本合同規(guī)定結算廣告牌的制作、安裝花費。6、保證所供應的商標、文字不出現侵權行為(如出現侵權行為，由乙方自行擔當負責)。六、對于查收第9頁共13頁1、甲方所有制作安裝完工后_____天內，乙方一定組織正式查收，乙方在完工后_____天內不組織查收，甲方可視同乙方查完工程質量合格。2、工程質量查收以保證安全堅固為依照，不行抗力除外。風險提示：在承攬合同中，承攬人如一定與第三人合作才能準時交托工作成果，應當在合同中與定作人進行磋商商定。在未經定作人贊同的前提下，私自將承攬的主要工作交由第三人達成的，定作人有權排除合同。七、轉包1、未經乙方贊同，甲方不得將工程轉讓給第三方，甲方未經乙方贊同將主要工作交由第三人的，乙方有權排除合同。2、甲方經乙方贊同能夠將其承攬的協(xié)助工作交由第三人達成。甲方將其承攬的協(xié)助工作交由第三人達成的，應當就該第三人達成的工作成就向乙方負責。八、保修限期1、自查收合格之日起，甲方制作的工程項目整體質保________年。在保修期內發(fā)生的工程質量問題，均由甲方擔當所有責任。甲方在接到乙方的保修通知時，應立刻派工人抵達現場，會同提出維修方案依照乙方要求的時間組織維修。人為損毀甲方不負責保修。2、保修期滿后，兩方另簽維修協(xié)議進行維修。九、違約責任1、甲、乙兩方不得一方面無故停止合同。不然按遵約方實質損第10頁共13頁失進行補償。2、甲方應按合同約準時間完工。每逾期____日，乙方有權向甲方主張總工程價款的______%作為違約金。3、在甲方執(zhí)行合同的前提下，乙方應按合同支付款項。乙方在施工工程中要求改正原設計，一定實時通知甲方，甲方一定按乙方要求改正，以致逾期的，工期順延。十、合同仲裁在執(zhí)行本合同過程中，如發(fā)生爭議，兩方應磋商解決;如磋商不行，提交仲裁委員會仲裁解決。十一、其余1、本合同自甲乙兩方法人代表或其拜托代理人署名并加蓋公章后奏效，至工程完工結算后除有關保修條款仍奏效外，其余條款即告停止;保修期滿后有關保修條款停止。2、本合同未盡事宜，甲、乙兩方本著友善互諒的精神，磋商解決，另行簽訂增補協(xié)議。3、本協(xié)議一式_____份，兩方各執(zhí)_____份，擁有同樣法律效勞。甲方(蓋印)：法定代表人(署名)：日期：年____月____日乙方(蓋印)：法定代表人(署名)：日期：年____月____日廣告制作協(xié)議書范文5甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)經兩方充分磋商，依據《中華人民共和國經濟合同法》有關規(guī)定，第11頁共13頁特簽訂本合同。一、合同內容：1.質量要求：2.質量要求：3.質量要求：二、合同金額:合計人民幣(大寫)小寫()三、付款方式:1、本合同簽訂后，甲方支付合同總數的50%，即人民幣￥元(大寫：元整)。2、項目結束后甲方向乙方支付合同余款，即人民幣￥元整(大寫：元整)。四、責任與義務:1.乙方應按甲方要求按質按量達成有關設計和制作工作。2.乙方需在規(guī)準時間(______年____月____日前)達成，并送交甲方署名認同。3.甲方依據乙方需要供應有關資料，并擔當因版權、文責所引起的法律責任和經濟糾葛。五、產權商定:甲方將拜托設計的所有花費結算完成后才享有著作權，不然，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權益;甲方在余款未付清以前私自使用或許改正使用乙方設計