2020年最新公寓房裝修合同范本

2019年最新公寓房裝修合同范本【通用版】發(fā)包人（甲方）住所：電話：傳真：委托代理人：電話：傳真：承包人（乙方）住所：電話：傳真：法定代表人：電話：本工程設(shè)計人：電話：施工隊負(fù)責(zé)人：電話：風(fēng)險告知：在公寓房裝修工程承包合同中，作為發(fā)包方，為預(yù)防欺詐問題，發(fā)包方應(yīng)當(dāng)事先了解承包方主要的情況，包括確認(rèn)承包方的主體資格是否真實與合法，該工程公司是否是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，是否具有從事民用建筑裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求;對方委派代表簽約人的，應(yīng)該要確認(rèn)簽約人的資格，若是委托代理人是否具有授權(quán)委托書;同時要事先了解承包方的經(jīng)營范圍、社會信譽等以確定其履約能力，必要時可以去參觀承包方正在施工的現(xiàn)場。依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜（以下稱工程），達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況TOC\o"1-5"\h\z1.工程名稱：.2、工程地點：.3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。4、工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發(fā)包人包料。(附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。)風(fēng)險告知：在本公寓房裝修承包施工合同中關(guān)于材料提供的事項，約定由乙方進行材料提供，以包工包料的形式承包工程，在這里需要提醒的是，在由承包方提供材料的情況下，承包方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗合格證明，同時必須符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。若承包方提供的材料和設(shè)備不符合標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即更換和重做。第二條施工圖紙雙方施工圖采取下列第種方式提供：TOC\o"1-5"\h\z(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。第三條甲方工作1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施，為承包人進場做好準(zhǔn)備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進場、竣工驗收確認(rèn)工作。5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。第四條乙方工作參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。對于施工過程中的有關(guān)事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。第五條關(guān)于工期工程期限天，開工日期年月日，竣工日期年月日。因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等）導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。因為如下因素影響而導(dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：（1）遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭、暴亂等不可抗力的;（2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計變更(3)因與甲方和乙方無關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地(小)區(qū)的管理機構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為;(4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗時間浪費;(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。第六條關(guān)于材料供應(yīng)和保管任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當(dāng)事人驗收簽字確認(rèn)。對一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔(dān)。材料和設(shè)備進場后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過程中的正常消耗除外。第七條關(guān)于質(zhì)量和驗收工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-2001)為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲、乙方雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù);甲方不按時參加驗收的，工期應(yīng)予順延。由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費用由甲方負(fù)責(zé)。工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗收通知后天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。驗收時，工程項目合格率達(dá)到%時(以上程價款比例為準(zhǔn))，其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應(yīng)予以確認(rèn)。風(fēng)險告知：為了保障發(fā)包方的合理利益，在合同中應(yīng)當(dāng)明確約定對裝修工程的檢查與驗收手續(xù)。在裝修合同中應(yīng)當(dāng)約定，工程竣工后承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方在合理時間內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如果發(fā)包方不能在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收，及時通知承包方另行安排時間驗收。若發(fā)包方在驗收時發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，可要求承包方賠償或返工。乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況工程未驗收的，甲方不得先行使用。第八條關(guān)于工程價款及結(jié)算雙方約定按以下第種方式支付工程款：(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：支付次數(shù)支付階段或時間支付金額TOC\o"1-5"\h\z第一次支付元;第二次支付元;第三次支付元;第四次工程驗收后天工程總造價的5%，約元。(2)其他支付方式：.雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第種進行結(jié)算：(1)固定價格，本工程總價款為元;(2)單價不變，按實際數(shù)量加損耗率計算，但是總價不得超過元。a.乳膠漆和油漆類為：墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%x拼花部分面積；b.瓷磚面積為：實際面積+6%x實際面積；c.實木地板面積為：實際面積+6%x實際面積，拼花部分面積+10%x拼花部分面積；木工衣柜類面積為：實際面積(平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按1平方米計算);其他按項項目按項計算;f.其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%xf.其他按平方米計算的項目為：實際面積估價項目測量后再具體報價;經(jīng)甲方同意代購的項目按預(yù)算內(nèi)造價購買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。特別費用的約定：(1)施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負(fù)責(zé)。(2)施工過程中，因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負(fù)責(zé)。(3)合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關(guān)部門交納;已經(jīng)列明稅費的，由乙方負(fù)責(zé)繳交。(4)物業(yè)管理機構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的，由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補貼差額。乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應(yīng)按實際比例先支付給乙方備料。工程驗收合格后，乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方，雙方進行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結(jié)算，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。第九條工程預(yù)算文件(表)屬于本合同附件，所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。第十條責(zé)任與罰則施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé)，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付的違約金。因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費損失。甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應(yīng)當(dāng)按照支付乙方延期付款違約金。

未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負(fù)責(zé)。因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應(yīng)當(dāng)及時采取措施避免損失擴大，并將有關(guān)情況通知甲方。否則，應(yīng)當(dāng)對造成的損失擴大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。第十二條附則本合同一式兩份，雙方個執(zhí)一份，同具法律效力。本合同履行完成后自動終止。甲方（簽字）乙方公司（蓋章）現(xiàn)場代表（簽字）現(xiàn)場代表（簽字）證件名稱：證件名稱：頒發(fā)機構(gòu)：頒發(fā)機構(gòu)：證件號碼：證件號碼：年月日年月日簽訂承攬合同的注意事項：在承攬合同中，尤其是涉及技術(shù)含量較高的承攬工作的合同中，一般均約定主要工作應(yīng)當(dāng)由承攬人自行完成。這對于維護定作人對承攬人的依賴以及合同利益都起到?jīng)Q定性的作用。作為承攬人，如考慮到自身在合同期限內(nèi)有可能不能按時完成承攬工作，而必須與第三人合作才能按時交付工作成果時，則可以在簽訂合同時與定作人進行協(xié)商，約定可將主要工作交由第三人完成，這樣對于促成合同的簽訂以及保障合同的順利履行將起著積極的作用。反之，如果承攬人在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同，這樣將給承攬人帶來一系列的法律風(fēng)險。一、及時通知的義務(wù)技術(shù)要求等不符合約定要求如承攬人不及時通知或定作這里就涉及到“通知”技術(shù)要求等不符合約定要求如承攬人不及時通知或定作這里就涉及到“通知”的，應(yīng)及時通知定作人進行更換、補齊或采取其他的補救措施，人怠于答復(fù)則有可能導(dǎo)致合同不能按時履行或造成對方損失的。的時間及方式問題了。所以，在承攬合同中，應(yīng)當(dāng)明確，如出現(xiàn)上述問題，合同一方應(yīng)當(dāng)在天內(nèi)，通過方式通告對方，只要守約方在合同約定的時間內(nèi)履行了通知的義務(wù)，則可避免相關(guān)的法律風(fēng)險。二、定作人的協(xié)助義務(wù)定作人有依據(jù)合同提供材料、設(shè)計圖紙、技術(shù)要求、樣品的義務(wù)，如出現(xiàn)相關(guān)材料存在瑕疵的，定作人還應(yīng)及時更換、補齊。定作人不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以在合同約定的期限內(nèi)催促其履行，如果定作人仍不履行的，承攬人有權(quán)解除合同。這里涉及到催促履行期的問題，應(yīng)當(dāng)在合同中予以具體化。三、承攬人的留置權(quán)承攬人享有留置權(quán)需具備兩個條件：1、定作人無正當(dāng)理由不支付報酬或材料費等價款，2、承攬按照承攬合同的約定占有工作成果。在簽訂承攬合同時，雙方應(yīng)當(dāng)對留置財產(chǎn)后的債務(wù)履行期限進行約定，如果定