市政排水合同

1、渾南新城上深南北地塊項(xiàng)目市政排水工程施工合同合同編號(hào):沈陽(yáng)渾南新城建設(shè)有限公司2012年11月9日 乙方應(yīng)負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門做好對(duì)工程簽證的溝通協(xié)調(diào)工作，及時(shí)組織政府相關(guān)部門人員至現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程簽證中涉及內(nèi)容進(jìn)行審核確認(rèn)，在政府相關(guān)部門處理簽證過(guò)程中做好跟蹤、催辦工作，確保簽證得到及時(shí)、有效、妥善的處理。乙方應(yīng)在竣工驗(yàn)收前將竣工檔案編制整理完畢?？⒐n案須滿足規(guī)范要求、政府相關(guān)部門及檔案管理部門的歸檔要求。乙方應(yīng)及時(shí)將竣工檔案報(bào)送至檔案管理部門審核并保證竣工檔案通過(guò)驗(yàn)收?？⒐n案不得影響竣工驗(yàn)收、工程交付的正常進(jìn)行。施工過(guò)程中的水電費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、辦公房和倉(cāng)庫(kù)等費(fèi)用均包含在乙方報(bào)價(jià)中，

2、不再另行給付。乙方需在施工條件允許的情況下積極配合（包括臨水、臨電接入位置的提供），不得變項(xiàng)收取各分項(xiàng)專業(yè)施工單位的費(fèi)用（合理水電費(fèi)除外）乙方承諾已充分認(rèn)識(shí)到天氣原因、工程量變化、地質(zhì)條件發(fā)生變化（如遇到堅(jiān)硬巖石）等可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)并已在報(bào)價(jià)中予以考慮，并不得在施工過(guò)程中以天氣原因、虧本為由或以其他借口進(jìn)行停工、變相停工或影響工作正常進(jìn)行。否則由此造成的一切后果和經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)，甲方有權(quán)選擇其他施工單位進(jìn)行施工，乙方需無(wú)條件退場(chǎng)。本合同工程竣工或甲方責(zé)令乙方退場(chǎng)，乙方負(fù)責(zé)將其所有施工人員、施工機(jī)械、機(jī)具、剩余材料撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。乙方逾期退場(chǎng)按5000元/天向甲方支付違約金，并且甲方有權(quán)采取任

3、何強(qiáng)制措施，強(qiáng)行責(zé)令乙方退場(chǎng)，所生費(fèi)用在乙方工程款或履約保證金中扣除，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律后果均由乙方承擔(dān)。已完工作量按本合同綜合單價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)工程量進(jìn)行結(jié)算，且由此給甲方造成的損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。除本合同另有約定外，乙方任何未履行本合同約定義務(wù)或履行義務(wù)不符合合同約定的行為均被視為違約，乙方應(yīng)當(dāng)自違約行為發(fā)生之日起5日內(nèi)采取有效措施消除違約行為造成的影響。如乙方自違約行為發(fā)生之日起5日內(nèi)未采取措施或者未能消除違約行為造成的影響的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)按本合同暫定總價(jià)款的10%向甲方支付違約金（本合同另有約定的除外）并賠償甲方實(shí)際受到的損失包括但不限于訴訟費(fèi)用、差旅費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估

4、費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、鑒定費(fèi)、交通費(fèi)等全部費(fèi)用。第十五條其他1合同文件應(yīng)能相互解釋，互為說(shuō)明。組成本合同文件及優(yōu)先解釋順序如下：1、本合同書。2、有關(guān)工程的洽商、變更等協(xié)議或文件。3、詢標(biāo)紀(jì)要。4、招標(biāo)文件及其附件。5、投標(biāo)書及其附件。6、圖紙。7、工程量清單。2本合同正本一式貳份，甲方乙方各執(zhí)壹份，副本陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份。附件為本合同有效組成部分，與本合同具有相同法律效力。本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同內(nèi)容不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或者要求有關(guān)主管部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的雙方均應(yīng)向工程所在地人民法院起訴。對(duì)于不存在爭(zhēng)議的部分，雙方在訴訟期間仍應(yīng)繼續(xù)履行。且在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，不得以此為由拖延工期。一方變更本合同所列的聯(lián)系方式、通訊地址、供方電子匯款信息等，應(yīng)當(dāng)自變更前三日書面通知向另一方，否則通知方按本合同所列的聯(lián)系方式、通訊地址等發(fā)出的通知、信函或其他文件，自發(fā)出之日起視為送達(dá)，由此造成的全部損失由變更方承擔(dān)。第十六條合同生效本合同自甲、乙雙方簽字蓋章且乙方按本合同約定支付了履約保證金后生效。（以下無(wú)正文）（本頁(yè)為簽