版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、建筑工程施工合同電子版(通用6篇)建筑工程施工合同電子版1發(fā)包方(以下簡稱甲方):_承包方(以下簡稱乙方):_根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法,中華人民共和國建筑法,建筑工程質(zhì)量管理條例及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。一、工程概況(一)工程名稱:_(二)工程地點:_二、工程承包范圍_安全維護及整改。三、合同工期_天。四、工程造價工程造價為:_元整五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(
2、包括但不限于以下內(nèi)容)5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。六、承包方式按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。七、工程計價7.1本工程計算編制原則:按_省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_建價_號建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范(_,_省建設(shè)工程造價管理辦法(省人民政府令第_號),_省建設(shè)工程計價辦法,_省修繕定額、_省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)、_省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。7.2人工、材料價格的確定:人工工資按_省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_建
3、價_號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期_建設(shè)造價預(yù)算價,信息價及市場價格執(zhí)行。7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。八、工期有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時降雨_mm或_mm以上(以_市氣象局報告為準(zhǔn)),一次停水、停電_小時以上。8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔(dān)。8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方
4、承擔(dān)。九、工程款的支付9.1工程完工后,甲方在_內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的_%。9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的_%,工程保修金留結(jié)算總價的_%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。十、違約責(zé)任10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。十一、安全生產(chǎn)和文明施工認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。十二、爭
5、議的解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。十三、其他乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_份,甲乙雙方各執(zhí)_份。雙方簽字蓋章后生效。甲方:_乙方:_日期:_年_月_日建筑工程施工合同電子版2發(fā)包方:_(以下簡稱甲方)承包方:_(以下簡稱乙方)根據(jù)中華人民共和國合同法和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設(shè)
6、廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)。二、該土地位于_,四至為:東至_,南至_,西至_,北至_,使用年限為_年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準(zhǔn),甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權(quán)。五、該建筑工程設(shè)計由甲方負(fù)責(zé),乙方按照甲方的設(shè)計和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),甲方全程對施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。六、乙方應(yīng)當(dāng)按照
7、該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組織某某建筑公司進(jìn)行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。七、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計圖紙要求。八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_天內(nèi)動工,_天內(nèi)完成竣工驗收工作。如到期未進(jìn)行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗收不合格,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修,直到驗收合格為止。九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設(shè)成本:(一)、該建筑工程竣工驗收合格后30日內(nèi),甲方以不低于實際建設(shè)成本的_%支付乙方投資回報。(二)、
8、該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_%的實際建設(shè)成本,每年的_月_日前一次性全額支付,余款按年_%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_月_日前一次性全額支付,所有款項在_月_日前付清。十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。十二、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不
9、能履行等均由甲方負(fù)責(zé),因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。十四、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實際建設(shè)成本的_%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。十五、本合同所稱的實際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機構(gòu)對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應(yīng)在該工程竣工驗收合格后30日內(nèi)進(jìn)行,審計費用由乙方承擔(dān)。十六、本合同的簽訂地在_,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)_省高級人民法院
10、關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,由_人民法院或_中級人民法院管轄。該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。甲方(公章):_乙方(公章):_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同電子版3發(fā)包人(全稱): (以下簡稱甲方)承包人(全稱):(以下簡稱乙方)依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、行政法 規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。一、工程概況工程名稱:工程地點:工程內(nèi)容:群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準(zhǔn)文號:資金來源:二、工程承包范圍承包范圍:三、合同工期開
11、工日期:竣工日期:合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):五、合同價款金額(大寫) 元(人民幣) 元六、組成合同的文件1、本合同協(xié)議書2、中標(biāo)通知書3、投標(biāo)書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預(yù)算書雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分通用條款中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。十、合同生效
12、合同訂立時間: 年 月 日合同訂立地點:本合同雙方約定 天后生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(簽字):_ 法定代表人(簽字):_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同電子版4發(fā)包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):為了確保_,依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他/有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。一、工程名稱:二、工程地點:三、工程施工范圍及技術(shù)要求:四、工程造價:本工程預(yù)算價為_萬元。五、承包方式:包工包料。六、結(jié)算方式:本工程結(jié)算時委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)結(jié)算審核下浮率為_,工程
13、量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。七、付款方式:工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。八、工程工期:工期總?cè)諝v天數(shù)為_天,自_年_月_日至_年_月_日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。九、施工要求1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進(jìn)行施工,按時保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場
14、安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責(zé)任及措施費用概由乙方負(fù)責(zé)。十、其它事項1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進(jìn)行驗收。4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。5、本工程質(zhì)量保修期為_個月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進(jìn)場修復(fù),視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份,乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起
15、生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):簽訂日期:建筑工程施工合同電子版5發(fā)包人:承包人:依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本協(xié)議。一、工程概況工程名稱:工程地點:工程內(nèi)容:二、工程范圍:三、合同工期:本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災(zāi)害除外。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到本工程招標(biāo)文件及主體工程相關(guān)條款約定的技術(shù)規(guī)范。五、合同價款:本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發(fā)包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內(nèi)容共人民幣元整(¥: 元
16、)。六、工程款的結(jié)算及支付:本協(xié)議所涉及工程款的支付:采用無預(yù)付款方式,承包人按照本協(xié)議要求完成施工任務(wù)后,向發(fā)包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理工程師驗收合格和簽字認(rèn)可,并通過相關(guān)程序?qū)徟?,由發(fā)包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結(jié)算及決算審計工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質(zhì)量保修金在工程保修期滿后無任何質(zhì)量問題即無息付清。七、各方權(quán)利和義務(wù):(一)發(fā)包人1、開工前向承包人提供現(xiàn)場的水準(zhǔn)點及完整的施工圖三套。2、開工前組織承包人、設(shè)計單位、工程質(zhì)量監(jiān)督等人員參加圖紙會審,并由設(shè)計人員交待技術(shù)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。3、對承包人在施工
17、過程中出現(xiàn)違規(guī)操作或出現(xiàn)質(zhì)量和安全隱患時,有權(quán)下達(dá)停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。(二)承包人1、按招投標(biāo)文件和主體工程合同條款規(guī)定及國家相關(guān)規(guī)定辦理工程建設(shè)過程中(含招投標(biāo))屬于承包人辦理的各項手續(xù),并承擔(dān)其稅費。2、負(fù)責(zé)施工用水、用電、續(xù)接和臨時設(shè)施的準(zhǔn)備工作及其費用。3、嚴(yán)格按施工圖及說明進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定時間如期完工,工程完工后清運建筑垃圾及多余土方,做到工完場清和場地平整。4、在施工過程中,要注意安全生產(chǎn)、文明施工,如發(fā)生安全事故一切責(zé)任均由承包人承擔(dān)(包括承擔(dān)安全部門或機構(gòu)作出的處罰),發(fā)包人概不負(fù)責(zé)。5、工程完工后,承包人應(yīng)及時整理工程結(jié)
18、算資料,通過有資質(zhì)中介機構(gòu)進(jìn)行決算,向發(fā)包人申請進(jìn)行竣工結(jié)算、決算審計和撥付工程價款。6、承包人應(yīng)按技術(shù)規(guī)范要求施工,隨時接受發(fā)包人、監(jiān)理機構(gòu)和質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查,并為檢查提供便利條件。7、在簽訂本協(xié)議時,承包人以現(xiàn)金的方式交納履約保證金萬元(¥:萬元)到發(fā)包人帳戶。依據(jù)本次的招標(biāo)文件規(guī)定,若承包人不全面履行合同出現(xiàn)違約情況,發(fā)包人將按招標(biāo)文件及合同的約定不返還履約保證金。8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。八、質(zhì)量要求:參照主體工程合同條款執(zhí)行。九、違約責(zé)任:參照主體工程合同條款執(zhí)行。十、本協(xié)議如與主體工程合同有相抵觸的,以
19、主體工程合同為準(zhǔn)。十一、在工程施工過程中,發(fā)包方書面給予承包方的工作聯(lián)系函屬本協(xié)議的補充文書,與本協(xié)議具有同等法律效力。十二、本合同一式五份,發(fā)包人、承包人各執(zhí)二份,公證人面軍執(zhí)一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。十三、未盡事宜,經(jīng)合同方共同協(xié)商解決。發(fā)包人簽章:(公章)承包人:(公章)年 月 日年 月 日建筑工程施工合同電子版6發(fā)包人(全稱):法定代表人或其委托代理人:承包人(全稱):法定代表人或其委托代理人:根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致,共
20、同達(dá)成如下協(xié)議:一、工程概況1、工程名稱:_。2、工程地點:_。3、工程立項批準(zhǔn)文號:_。4、資金來源:_。5、工程內(nèi)容:_。6、工程承包范圍:_。二、合同工期計劃開工日期:_年_月_日。計劃竣工日期:_年_月_日。工期總?cè)諝v天數(shù):_天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量符合_標(biāo)準(zhǔn)。四、簽約合同價與合同價格形式1、簽約合同價為:人民幣(大寫_)(¥_元);其中:(1)安全文明施工費:人民幣(大寫_)(¥_元);(2)材料和工程設(shè)備暫估價金額:人民幣(大寫_)(¥_元);(3)專業(yè)工程暫估價金額:人民幣(大寫_)(¥_元);(4)暫列金額:人民幣(大寫_)(¥_元);2、合同價格形式:_。五、項目經(jīng)理承包人項目經(jīng)理:_。六、合同文件構(gòu)成本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:(1)中標(biāo)通知書(如果有);(2)投標(biāo)函及其附錄
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 水利發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備租賃承包合同
- 市場營銷高速公路合同管理辦法
- 2025公司標(biāo)準(zhǔn)用工合同書
- 印刷行業(yè)操作員聘用合同樣本
- 徐州公園場地租賃合同
- 2025是否依法簽訂勞動合同
- 市政道路建造師聘用合同樣本
- 水質(zhì)檢測員聘用合同細(xì)則
- 公共設(shè)施勘察設(shè)計施工合同
- 2025煤炭銷售合同書范本
- 08水平四 七年級 田徑單元18課時計劃-《田徑快速起動加速跑》教案
- 中國民族音樂作品鑒賞智慧樹知到期末考試答案2024年
- 中國古典舞的審美認(rèn)知與文化品格智慧樹知到期末考試答案2024年
- 小學(xué)氣象科普主題教案及反思
- 外國近現(xiàn)代建筑史智慧樹知到期末考試答案2024年
- 科學(xué)認(rèn)識氣候變化智慧樹知到期末考試答案2024年
- (完整版)口腔護理四手操作技術(shù)
- 弱視斜視康復(fù)知識講座
- 國有企業(yè)合規(guī)管理
- 無極繩絞車司機培訓(xùn)課件
- 【培訓(xùn)課件】5S培訓(xùn)課程講義
評論
0/150
提交評論