承攬合同：承攬合同范本

1、第23頁 共23頁承攬合同：承攬合同范本承攬合同 ：承攬合同范本4篇訂立合同雙方：定作人：(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人：簽約人：定作人承辦單位：聯(lián)絡人：聯(lián)絡 ：定作人機構地址： ：承攬方承攬裝飾郵政樓外墻工程合同合同編號：訂立合同雙方：定作人：(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人：簽約人：定作人承辦單位：聯(lián)絡人：聯(lián)絡 ：定作人機構地址： ：承攬方：(以下簡稱乙方)承攬方法定代表(負責)人：簽約人：承攬方營業(yè)執(zhí)照：施工資質：承攬方施工工程經理：手機：承攬方機構地址： ：銀行開戶答應證：開戶行：帳戶：根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲

2、、乙雙方協(xié)商，就加工承攬以下工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的互相配合，保證甲方郵政消費樓裝飾工程順利開工。雙方達成以下合同條款：第一條標的本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：元。第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)序號grc裝飾件名稱規(guī)格數(shù) 量 單 價合計123注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。第三條工程概況及承包范圍1、工程名稱：郵政局消費業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程2、工程地點郵政局消費業(yè)務樓施工現(xiàn)場3、承包范圍：grc裝飾件安裝，

3、藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商： );5、工程造價：本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，開工按中標單價及實際工程量決算。第四條工程期限與保障責任1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承當責任。第五條甲方責任1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;2、提供施工用雙排腳手架;3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調工作;4、嚴格監(jiān)視施工質量，組織工

4、程驗收。第六條乙方責任1、負責安裝中所有有材料供給。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;2、認真組織施工，嚴格按grc外裝飾工程施工驗收標準施工。3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承當。第七條工程付款及結算方式1、本工程全部工程造價及結算方式按以下方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用根據(jù)預算明細的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款;2、乙方帶料進場開場施工日內，甲方撥付工

5、程總價略%的工程款;3、乙方安裝完成，驗收報告簽之日起日內，再撥付工程總價略%;4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于 年 月 日付清。第八條施工及開工驗收1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽作為合同附件進入決算，否那么乙方有權回絕施工。3、甲方應在收到乙方工程開工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。第九條乙方效勞承諾1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，

6、使用壽命不少于50年，如出現(xiàn)質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現(xiàn)場;2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進展終身維護;3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進展維修，但要收取材料費。第十條雙方違約責任1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除違約金。2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從

7、應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權停頓施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。第十一條糾紛的處理當事人從以下兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。第十二條附那么、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽蓋章之日起生效。2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。甲方：乙方：簽

8、約人：簽約人：簽約地點：簽約日期：年月日工人日報社印刷廠加工承攬合同案承攬合同范本2原告工人日報社印刷廠(以下簡稱印刷廠)訴被告都市生活周刊社(以下簡稱周刊社)加工承攬合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審訊員尚獨任審訊，公開開庭進展了審理。原告印刷廠的委托代理人李思慈、孫靖，被告周刊社的委托代理人王永和、劉寶萬均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。原告印刷廠訴稱，我方根據(jù)與被告簽訂的協(xié)議為被告印刷都市生活周刊，至19年月，被告尚欠我方印刷費520414.略元。故起訴要求被告立即給付我方欠款520414.略元及違約金，并承當本案訴訟費用。為支持其訴訟主張，原告提供了其與被告簽訂的承印協(xié)議書、印數(shù)

9、明細單、鐵路貨運憑證、被告的欠款證明加以佐證。被告周刊社辯稱，我方成認欠原告印刷費，但原告印刷費計算的數(shù)量及金額有誤，且我方對原告所述我方已付款的情況亦有異議。故不同意原告的訴訟懇求。針對以上抗辯事由，被告出具了其向原告付款的憑證及雙方于19年月日簽訂的協(xié)議書予以證明。經審理查明，19年月日，原、被告雙方簽訂了一份承印都市生活協(xié)議書。協(xié)議約定，被告出版的都市生活局部委托原告負責印刷;被告應將印數(shù)通知單于開印前送交原告消費科;每月日至日結算上月承印費用;原告按被告要求按時完成印刷方案;每周報紙出版后第二天，原告將全部膠片退還被告;每期四開八版彩印，四開十六版黑白印刷并騎馬訂裝，每份按人民幣0.略

10、元計算，四開十六版黑白版如遇套紅時，套紅費用另計;捆報為1元/捆，每捆100份報紙;協(xié)議自19年月日起至19年月日有效。該協(xié)議簽訂后，雙方各自履行。19年月日，原、被告又簽訂了一份承印都市生活協(xié)議書。該協(xié)議與雙方19年月日所簽的協(xié)議相比，只是就印刷工價的核算的問題進展了變動。改為：24版全彩色版每份0.略元，32版全彩色版為0.略元(以上所指彩色版均為一面彩色一面黑白，每份單價不含裝訂費。裝訂加放按6計算，此項費用由被告負擔)，黑白版如遇套紅時，套紅費用另計。捆報為1元/捆，每500對開張為一捆。該協(xié)議被告方由其時任社長李忠年簽。庭審中，被告稱該協(xié)議未加蓋其公章，系無效協(xié)議。19年月日，被告向

11、原告出具了一份欠款證明，載明：截止19年月底，我社只付貴廠印刷費略萬元整，尚欠1661.略元。月份印刷費用按0.略元/份結算，月起按雙方擬定合同執(zhí)行。該欠款證明同時注明，第9期雙方印數(shù)有差異，核實后按上述價格計算。庭審中，原告向本院提供了其承印被告都市生活各期的印數(shù)及印刷費的明細單，該明細單記載被告共欠原告印刷費520414.略元。對此明細單被告表示了異議，并稱19年月以后的印刷費應按雙方于19年月日所簽的協(xié)議執(zhí)行，即每份0.略元;關于印數(shù)問題，被告那么表示沒有大的爭議，只是原告在計算時未將破損及殘次的報紙扣除，但其又未能提供原告承印的報紙存有破損及殘次的相應證據(jù)。關于被告付款情況，原告稱被告

12、在給其出具欠款證明后分別于19年月日、月日分兩次共付款略萬元。被告那么稱其除于以上兩次付款略萬元外，還在19年月日付款略萬元、19年月日付款略萬元，共計向原告支付印刷費略萬元。對此原告解釋為被告19年月日所付的略萬元系其出具欠款證明時給的，該略萬元是被告在欠款證明中所寫的已付略萬元中的一局部;而19年月日被告那么未付過款。庭審中，被告未就其在出具欠款證明后共付給原告略萬元之說提供相應證據(jù)。上述事實，有原告提供的其與被告簽訂承印協(xié)議書、印數(shù)明細單、鐵路貨運憑證、被告的欠款證明，被告提供的承印協(xié)議書、付款憑證及雙方當事人的陳述在案佐證。本院認為，經濟活動應遵循老實信譽之原那么。本案原、被告間的印刷

13、協(xié)議符合法律規(guī)定，依法有效，雙方均應嚴格履行。被告在收到原告承印的報紙后，未及時結清款項，以致釀成糾紛，對此應承當責任，并應立即給付尚欠原告印刷費。原、被告雙方于19年月日簽訂的協(xié)議對印刷的價格進展了變動，而被告時任社長在該協(xié)議上簽，故協(xié)議有效，雙方應按變動后的價格結算。被告稱印刷費價格應按19年月日的協(xié)議結算及19年月日的協(xié)議無效之說，顯系不妥，本院不予支持。關于被告對印數(shù)所表示的異議，因其未提供原告承印的報紙存有破損及殘次的相應證據(jù)，且其對原告所述印數(shù)亦表示無大的爭執(zhí)，故本院對原告提供的印數(shù)予以確認。至于被告稱其于出具欠款證明后支付原告略萬元一節(jié)，按此說，被告總計向原告付款的數(shù)額應為略萬元

14、，但被告未能提供與此相應的合法的付款憑據(jù)，故本院對此不予采信。原告要求被告承當逾期付款的違約責任之訴訟懇求，于法不悖，本院予以支持。綜上，按照中華人民共和國民法通那么第一百一十一條之規(guī)定，判決如下：被告都市生活周刊社于本判決生效后十日內給付原告工人日報社印刷廠加工費五十二萬零四百一十四元三角八分及違約金(違約金自一九九九年九月三十日起至付款之日，按中國民銀行逾期付款有關規(guī)定執(zhí)行)。案件受理費一萬四千二百五十元，由被告都市生活周刊社負擔(于本判決生效后七日內交納)。如不服本判決，可于判書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，并交納上訴案件受理費一萬四千二百五十元，上

15、訴于北京市第二中級人民法院。在上訴期滿后日內未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。承攬合同：日常保潔合同書承攬合同范本3承攬合同：日常保潔合同書甲方：乙方：本合同經雙方友好協(xié)商，本著平等互利等價有償?shù)脑敲?，特訂立如下合同：一?合同的宗旨及原那么本合同經雙方友好協(xié)商，本著平等協(xié)商等價有償?shù)脑敲?，就乙方?提供日常保潔效勞，協(xié)商如下：二、 合同的范圍本合同規(guī)定的效勞范圍、作業(yè)內容及清掃周期以清潔標準及定期作業(yè)指導書為準。三、 合同履行期限：本合同自 年月日起至 年月日止四、 合同雙方的責任(一) 甲方責任1.按合同約定向乙方支付保潔效勞費。2.無償為乙方提供保潔用水、電。3.對乙方保潔

16、質量應及時監(jiān)視檢查，發(fā)現(xiàn)質量問題及時要求乙方返工，直至到達質量標準。4.教育有關人員遵守區(qū)內保潔制度，共同維護區(qū)內環(huán)境，保護園內設施。5.為乙方提供必要的物料倉庫、辦公用房及辦公 一部(注： 費由乙方支付)6.負責協(xié)調乙方與園內客戶間的關系。7.負責向乙方提供園內客戶有保潔要求的有償特約效勞信息。8.積極采納乙方在園內保潔方面的合理化建議，協(xié)助乙方處理有關投訴。9.甲方應提早三天以書面形式通知乙方進駐現(xiàn)場。10.甲方有責任代乙方向客戶開局有償特約效勞發(fā)票和收據(jù)(發(fā)票和收據(jù)由乙方提供)(二) 乙方責任1.乙方收到甲方進駐現(xiàn)場的書面通知后，要積極做好準備，準時進駐現(xiàn)場。2.乙方在甲方設立作業(yè)所。作

17、業(yè)所在業(yè)務上受乙方和甲方雙重領導。3.認真完成清潔標準及定期作業(yè)指導書規(guī)定的作業(yè)工程和標準，確保衛(wèi)生質量，到達客戶滿意。4.乙方在 內效勞人員不少于 人，非 內公共區(qū)域內日常保潔工作(如：有償特約效勞)由乙方從公司總部另調人員完成，并保證各項工作質量。5.乙方人員要統(tǒng)一著裝，衣帽整潔，佩帶本公司，進入工作現(xiàn)場的出入證由甲方配發(fā)，遵守甲方各項內部規(guī)章制度，乙方不得在甲方效勞區(qū)域內未經甲方同意擅自承攬業(yè)務。6.乙方員工在工作期間不得隨意分開工作崗位，假設乙方主管負責人不在作業(yè)現(xiàn)場，乙方臨時負責人應承受甲方主管保潔負責人的監(jiān)視指導，并按甲方的保潔工作標準進展檢查。7.乙方派出一名主管負責人負責日常保

18、潔工作質量檢查和保潔工作緊急情況的處理，并于每月日之前將當月保潔工作總結和下月保潔工作方案以書面形式報告甲方。8.乙方員工在工作期間發(fā)生工傷事故全部費用由乙方承當，乙方用供給簽訂勞動合同，并辦理各種用功手續(xù)，如因用工不當，給甲方造成損失由乙方承當。9.乙方在承包的保潔工作范圍內，甲方如因保潔工作未到達保潔質量標準，被有關社會職能部門(環(huán)衛(wèi)、城管等)進展處分的罰款由乙方承當。10.乙方在保潔工作中未到達保潔的質量標準(實際上經過限期整改可以到達保潔質量標準的)，經甲方兩次口頭警告通知，仍未到達標準，將以書面形式通知乙方，每發(fā)出一次書面通知，甲方將扣除乙方當月保潔效勞費的略.略%1%.11.乙方教

19、育員工保護 區(qū)內建筑物及室內外各種設施，注意節(jié)水節(jié)電。12.由于乙方在日常保潔工作中不慎給甲方設施、材料及甲方客戶、物品造成損失，乙方應承當賠償責任。13.乙方作業(yè)人員須經專業(yè)培訓和具有專業(yè)知識人員承當。14.乙方作業(yè)應遵守甲方規(guī)定的時間要求，如有變更，雙方協(xié)商解決。15.乙方在作業(yè)中應嚴格要求工作人員，做好各種防護措施，不得擅自挪用甲方的物品。要加強管理，平安消費。16.乙方為保證施工質量，須根據(jù)不同材質，采用相適應的清潔原料和操作方法。17.乙方負責提供保潔所需的各種機械、設備、工具、材料、藥劑和客用品(如：大、小垃圾袋、衛(wèi)生紙、香球、光亮劑、清潔劑等)五、 合同總價本合同月總金額為人民幣

20、 元整。六、 付款方式1.甲方在合同生效后，如未發(fā)現(xiàn)保潔質量問題，以轉賬支票方式于每月 日前(如遇休息日或節(jié)假日，付款日期順延)全額向乙方支付當月的日常保潔效勞費人民幣 元整。如發(fā)現(xiàn)保潔質量問題，甲方按照月保潔費的略%先行扣款，然后雙方協(xié)商。2.甲方于每月 日(如遇休息日或節(jié)假日，付款日期順延)向乙方支付代乙方收取客戶有償特約效勞費用的 %;扣除的 %作為甲方應收的管理費。七、 合同變更與終止1.合同的變更與提早終止必須采用書面形式。2.本合同規(guī)定的履行期限屆滿，合同自動終止裝飾裝修工程承攬合同范本承攬合同范本4承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬

21、人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。工程裝修承攬合同范本委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為標準裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)中華人民共和國合同法、建筑安裝工程承包合同條例、中華人民共和國消費者權益保護法以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原那么，結合本工程的詳細情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_。2.工程地點：_。3.承包范圍：參見合同附件之預算表。4.工程承包方式：雙方商定采取以下第_種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包局部輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發(fā)包人包

22、料。5.施工圖紙：雙方施工圖采取以下第_種方式提供：(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)_元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前_內獲得有關部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。7.甲方自愿將 工程委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。二、施工時間工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。三、甲方工作1、開工前 _天，全部騰空或局部騰空房屋

23、，去除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方可以順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。3、提供符合施工要求的水、電，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)視，負責材料進場、開工驗收確認工作。5、施工期間仍然需要局部使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，根據(jù)規(guī)定交納應由其承當?shù)母鞣N稅費。四、乙方工作1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和方案交甲方審定確認。2.施工中嚴格執(zhí)行平安施工掃做標準、防火規(guī)定、施工標準及質量標準，按期保質完成工程。3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物構造及各種設備管線。4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、開工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。7.工程開工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成