電力安裝施工合同范本

1、電力安裝施工合同范本發(fā)包人：承包人：依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。一、工程概況1、工程名稱；2、工程地點；3、工程范圍；(詳見施工圖紙內(nèi)容);4、承包方式：_。5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內(nèi)容)。二、合同工期及工期延誤1、開工日期：_年_月_日，竣工日期_年_月_日，合同工期總天數(shù)天(以實際進場施工之日算起);2、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之_的違約金，算至驗收合格之日;3、因以下原因造成工期延誤，工期相

2、應順延：a發(fā)包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行;d設計變更或工程量增加;e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;f不可抗力;g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。4、承包人在以上情況發(fā)生后日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報告后日內(nèi)予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。三、質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：合格、按照鋼結構施工質(zhì)量驗收規(guī)范驗收。四、合同價款總計合同金額(大寫)(人

3、民幣)，小寫￥。五、工程款結算及支付1、主鋼構進場之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;2、綱結構主體完工之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;3、工程全部完工之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人;六、施工準備1、承包人在合同簽定后日內(nèi)免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發(fā)包人提交給設計院，承包人協(xié)同參與技術交底以便圖紙通過。2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電;3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調(diào)好周邊及有關

4、部門關系;4、承包人于接到審查合格圖紙日內(nèi)完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書;七、安全施工與檢查1、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患;2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿?，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用;3、如發(fā)生安全事故，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔

5、發(fā)生的費用;4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。八、工程竣工驗收及保修1、承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔;2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格;3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人承擔;4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備

6、雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務。九、現(xiàn)場代表發(fā)包人現(xiàn)場代表_，承包人現(xiàn)場代表_，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。十、違約責任一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。十一、爭議解決雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時，雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應向人民法院起訴。十二、附則本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定議定

7、附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。組成本合同的文件包括：1、本合同2、標準、規(guī)范及有關技術文件3、圖紙4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件合同訂立時間：_年_月_日合同訂立地點：_本合同共_頁發(fā)包人：_承包人：住所：_住所：法定代表人：_法定代表人：電話：_電話：傳真：_傳真：開戶銀行：_開戶銀行：賬號：_賬號：郵政編碼：_郵政編碼：電力安裝施工合同范本（二）甲方：_(以下簡稱_)乙方：_一、工程名稱：_二、工程地點：_三、承包形式：包工包料四、工程內(nèi)容_五、工程造價本工程合同預算價為_元。

8、雙方自正式簽訂協(xié)議日期起，甲方應按工程總造價一次性付給乙方工程預付款_元，在進行開工時再付工程預付款_元。待工程竣工驗收后按工程決算書結清，金額多退少補。六、雙方責任1、在施工前，由甲方負責會同乙方、設計單位對工程施工圖紙及工程概算書進行會審，經(jīng)會審后工程施工圖及工程設計概算書，作為今后施工和編制施工圖預算書的唯一依據(jù)。2、在工程開工前，甲方應組織有關人員，對乙方編制的工程施工圖預算進行會審，會審后的工程施工圖預算書作為工程竣工結算唯一的依據(jù)。3、乙方必須嚴格按圖施工，保證施工質(zhì)量，甲方對施工工地必須提供方便，并有專人負責，做好施工質(zhì)量監(jiān)督及隱蔽工程驗收。4、乙方對設計單位的設計圖紙應會審，在

9、施工過程中發(fā)生設計問題應由乙方負責。5、施工設備及材料由乙方材料倉庫運到工地的運輸費已包括在決算書內(nèi)。七、雙方_致同意于工程委托合同簽訂甲方土建設驗收合格后_月內(nèi)完工，工程如緩期，所造成停工窩工以及返工等損失，由乙方負責。八、安全質(zhì)量措施費，250kya及以下為伍百元，315kva及以上為壹仟元，1000kva及以上為_(大寫)元。變壓器油化試驗費每臺_(大寫)元。設備運輸采保費按行業(yè)規(guī)定以設備費的_%計取，設計費按勘察設計費用規(guī)定收取，變壓器驗收費按_元/kva計取(編入決算書)。九、設備材料供應辦法，為了工程進度，工程所需設備材料由甲方委托乙方供應，工程設備材料需具備合格證(編入決算書)。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方驗收，甲方接到通知后及時組織有關人員參加驗收，不得無故拖延。十一、爭議的處理1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。2、本合