簡易工程施工合同格式5篇范文

1、簡易工程施工合同格式5篇范文 施工合同是指施工人完成工程的建筑安裝工作，發(fā)包人驗收后，經(jīng)受該工程并支付價款的合同。一般用于建筑工程中,由于牽涉的金額比較大,所以一般用合同的形式來約束雙方。詳情可以點擊“合同范本”察看更多合同。 簡易工程施工合同格式最新1 發(fā)包方(以下稱甲方)： 承包方(以下稱乙方)： 根據(jù)中華人民共和國合同法和中華人民共和國建筑法及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為確定雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。 第一條工程項目 一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程 二、工程地點：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包機械、包安全 第二條工程期限 合同工期總

2、日歷天數(shù)10天 第三條工程價款、結(jié)算及付款方式 本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元組(一組24塊電池板)。 1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。 3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價-安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。 4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用. 第四條甲乙方責任 1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。 2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。 3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。 4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。 5、乙

3、方需對自己完成的成果進行保障，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。 第五條安全施工 乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。 第六條獎懲責任 1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結(jié)算。 2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。 第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。 第八條附則 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 年_月_日 年_月

4、_日 簡易工程施工合同格式最新2 建設(shè)單位：_，以下簡稱甲方 施工單位：_，以下簡稱乙方 為確定甲乙方雙在施工過程中的權(quán)利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，及時保質(zhì)保量地完成國家的基本建設(shè)任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵照。 第一條總則 一、工程名稱： 二、國家(或各部委、或省、自治區(qū)、市政府、計委、建委等有關(guān)單位)對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執(zhí)照，計劃任務(wù)書，初步設(shè)計、總概算等文件號。 三、工程編號：_。 四、工程地點：_。 五、工程范疇：本合同全部工程建筑安裝面積共計平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表略)。 六、工程造價：本合同全部

5、工程施工圖預(yù)算造價為人民幣元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表略)。 第二條工程期限 本合同全部工程_年_月_日開工至_年_月_日竣工(各單項工程、中間交工工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表略)。 在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應(yīng)按時進行協(xié)商，并通過書面形式明確順延期限： 一、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者; 三、因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或其所供材料，以及設(shè)備不合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工者。 第三條施工準備 一、甲方在開工前應(yīng)辦妥征地拆遷：申請領(lǐng)取建筑執(zhí)照;清除施工場地范疇內(nèi)影響施工的原有管線、綠化等

6、障礙物;解決施工用地(囊括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場地，搭建大型臨時設(shè)施用地);解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返慕油?應(yīng)于_年_月_日向乙方提供所有工程設(shè)計圖紙份;組織設(shè)計、施工單位進行工程設(shè)計交底。 二、乙方在開工前應(yīng)組織有關(guān)人員學習和熟悉圖紙，參與設(shè)計交底;編好施工圖預(yù)算;負責編制施工組織設(shè)計或施工方案;進行施工場地的平整，施工地區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設(shè)施，安置施工總進度計劃，儲備材料，加工構(gòu)件，做好一切施工準備。 第四條物資供應(yīng) 一、本合同全部所需材料按下列()項供應(yīng)方式辦理。 1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品，均由甲方負責采購供應(yīng)至乙方指定地點，其他材料均由乙

7、方負責采購供應(yīng); 2.統(tǒng)配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調(diào)劑使用; 特殊材料及統(tǒng)配部管的機電產(chǎn)品由甲方負責采購供應(yīng)至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應(yīng); 3.包工不包料工程，全部材料由甲方采購供應(yīng)到現(xiàn)場或指定的加工地點; 4._ 二、成套設(shè)備和非標準設(shè)備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工、引進成套設(shè)備在交付乙方前，甲方應(yīng)負責商品檢驗。在施工現(xiàn)場加工的非標準設(shè)備，甲方可委托有條件的乙方加工。 三、工程所需材料如因供應(yīng)部門的規(guī)格品種或材質(zhì)不能滿足工程所需要求，必須以其他規(guī)格品種代替或加工處理時，應(yīng)事先取得原設(shè)計單位和甲乙雙方的.同意，在辦理有關(guān)手續(xù)后實行，由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差

8、及加工費，由負責供應(yīng)之一方負擔。 四、凡應(yīng)附有合格證明的材料，在進入施工現(xiàn)場時必須驗證，如無證明，須經(jīng)試驗合格方準使用，其試驗費應(yīng)由負責供應(yīng)之一方負擔。 五、由甲方負責供應(yīng)的材料和設(shè)備，如未按期供應(yīng)或規(guī)格質(zhì)量不符要求，經(jīng)雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。 第五條工程款結(jié)算 一、本合同全部工程造價的結(jié)算方式，按下列第()項辦理; 1.以施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進行結(jié)算; 2.按施工圖預(yù)算加系數(shù)包干明確包干造價，包干范疇以外的費用，另按有關(guān)規(guī)定調(diào)整包干造價; 3.按標準施工圖單方造價包干，包干范疇以外的費用另按有關(guān)規(guī)定調(diào)整包干造價; 4.包工不包料工程，按包工預(yù)算定額或人工費包于

9、辦法結(jié)算; 5._。 二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應(yīng)在日內(nèi)按工程造價總數(shù)元的百分之一次撥給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應(yīng)審查乙方提供的完成工作量統(tǒng)計月(季)報表，并據(jù)此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前，可預(yù)留工程總造價的百分之的尾款，待工程竣工驗收后全部付清。(基本建設(shè)投資撥款改貸款以后，貸款辦法按主管部門的規(guī)定辦理。)不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。 第六條施工與設(shè)計變更 一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準，以及設(shè)計 要求組織施工，要求全部工程達到合格標準。 二、

10、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構(gòu)件的積壓倒運，勞動力、機械調(diào)遷等損失，應(yīng)由甲方負擔： 1.施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應(yīng)以書面形式通知甲方，由甲方在七天內(nèi)與原設(shè)計單位商定提出修改或變更設(shè)計文件，經(jīng)甲乙雙方辦理有關(guān)手續(xù)后方準繼續(xù)施工; 2.施工中如遇設(shè)計變更后超出原設(shè)計標準或規(guī)模時，須經(jīng)原批準單位審批同意，甲乙雙方辦理有關(guān)手續(xù)后方可施工。在設(shè)計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工; 3.在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應(yīng)商定做到安全部位。 三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料、構(gòu)件的倒運

11、，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。 四、乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經(jīng)過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄;重大或復(fù)雜隱蔽工程應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續(xù)。如甲方與沒計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應(yīng)作好記錄，甲方應(yīng)予承認。如甲方之后提出檢查時，檢查結(jié)果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。 五、在組織施工過程中，如遇特殊情況甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時，因此所增進的各項施工費用，應(yīng)由甲方負擔。在組織施工前，甲乙雙方應(yīng)辦

12、妥改變施工方法的手續(xù)。 第七條竣工驗收、結(jié)算與保修 一、乙方在單項工程竣工前日，應(yīng)將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方負擔，并償付逾期違約金，違約金計算辦法。 二、竣工工程經(jīng)檢驗合格，從驗收之日起天內(nèi)乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使乙驗收工程發(fā)生損失，應(yīng)由甲方負擔。 三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙雙方應(yīng)辦理中間驗收手續(xù)，作為竣工工程驗收之依據(jù)。 四、在進行地竣t212程驗收中，如發(fā)現(xiàn)不

13、合格需返工或修理補做的部分，雙方在驗收時應(yīng)議定修補措施和期限，甲乙方在規(guī)定期限內(nèi)完成完成后經(jīng)驗收合格再行移交，因此而發(fā)生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。 五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經(jīng)雙方研究同意，可作減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。 六、竣工工程驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及施工圖為依據(jù)，在進行竣工驗收時，乙方應(yīng)向甲方提供以下條件： 1.增減工程變更的有關(guān)手續(xù)和其他洽商記錄; 2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄; 3.提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應(yīng)盡量

14、在原施工圖上加以注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委托設(shè)計單位繪制竣工圖。 七、乙方在單項工程竣工驗收天內(nèi)，應(yīng)將竣工工程結(jié)算件送交甲方進行審定，甲方接到竣工結(jié)算件后應(yīng)在天內(nèi)審定完畢，如到期未審定完或未提出異議，即視同同意結(jié)算，建設(shè)銀行據(jù)以撥款。 八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質(zhì)量保修一年，采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故，應(yīng)由乙方負責修理，并負擔全部修理費用。 第八條獎勵、懲罰與仲裁 一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下提出修改設(shè)計的合理化建議，經(jīng)甲方和原設(shè)計單位同意方可施工，由此而節(jié)約的工程投資，百分之歸乙方，百分之歸設(shè)

15、計單位。 二、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應(yīng)按該項工程的項算造價(包工不包料工程按預(yù)算人工費計算)，由乙方償付給甲方萬分之的違約金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之的獎勵。獎金由甲方收益中開支或從甲方節(jié)約的投資中支付。如甲方確無資金來源，可不實行獎罰條款，乙方應(yīng)從全局出發(fā)，不因此推遲交工。 三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項的利息。 四、施工合同由各級建設(shè)銀行監(jiān)督執(zhí)行。施工中的經(jīng)濟糾紛，應(yīng)本著實事求是的原則，協(xié)商解決，如雙方協(xié)商不能解決時，根據(jù)一方當事人的請求，可以提交有

16、管轄權(quán)的工商行政管理部門仲裁。 第九條工程負責人和工傷事故 一、甲方派同志為駐現(xiàn)場負責人，乙方派同志為現(xiàn)場施工負責人，共同履行本合同的各項規(guī)定，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工程，辦理中間交3232程驗收手續(xù)及其他事宜。 二、乙方有責任教 育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，安全施工，防火防盜。在施工中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。 第十條合同份數(shù)及有效期 一、本合同一式份。其中正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份;副本一式_份，報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關(guān)和建設(shè)銀行各一份存留備案。 二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收并結(jié)

17、清尾款后失效。 第十一條附則 一、本合同條款如對非常情況尚有未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。 二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協(xié)議書，在簽訂本合同后，可作為本合同之附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。 第十二條合同附件(均略) 一、工程項目一覽表， 二、全部施工圖紙; 三、施工圖預(yù)算表; 四、甲方負責供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表; 五、國家(或省、自治區(qū)、市政府、計委、建委等有關(guān)單位)對工程的批準投資計劃、計劃任務(wù)書等份文件。 第十三條其他條款_。 建設(shè)單位(甲方)：(蓋章)_ 代表人：(蓋章)_ 地址：_ 電話：_

18、聯(lián)系人：_ 銀行賬號：_ 施工單位：(蓋章)_ 代表人：(蓋章)_ 地址：_ 電話：_ 聯(lián)系人：_ 銀行賬號：_ _年_月_日 簡易工程施工合同格式最新3 發(fā)包方(以下簡稱甲方)： 承包方(以下簡稱乙方)： 根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法，中華人民共和國建筑法，建筑工程質(zhì)量管理條例及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了確定工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。 1、工程概況 (一)工程名稱：- (二)工程地點：- 2、工程承包范疇 安全維護及整改 3、合同工期 30天 4、工程造

19、價 工程造價為：-元整 5、質(zhì)量標準 5.1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。 5.2使用標準、規(guī)范(囊括但不限于以下內(nèi)容)： 5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)遵照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。 5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。 6、承包方式 按本合同第2條承包范疇所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。 7、工程計價 7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價2022406號建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范(GB50500-2022),湖南省建設(shè)工程造價管理辦法(省人民政府令第192號),湖南省建設(shè)工程計價

20、辦法,2022湖南省修繕定額、2022湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準、2022湖南省安裝工程消耗標準及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。 7.2人工、材料價格的明確：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價2022237號文件綜合工資單價計取,材料價格遵照施工同期長沙建設(shè)造價預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。 7.3具體工程量以甲方簽證單為準。 8、工期 有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。 8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力囊括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(

21、以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。 8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。 8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。 8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。 9、工程款的支付 9.1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%。 9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。 10、違約責任 10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。 1

22、0.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔賠償責任。 11、安全生產(chǎn)和文明施工 認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。 12、爭議的解決 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。 13、其他 乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定按時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。

23、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(簽字)：_法定代表人(簽字)：_ _年_月_日_年_月_日 簡易工程施工合同格式最新4 承包方(甲方) 施工單位(乙方) 為了確定雙方在施工中的權(quán)利義務(wù)，搞好配合協(xié)調(diào)，確保工期和工程質(zhì)量，遵照中華人民共和國經(jīng)濟合同法和建筑安裝工程承包合同條例的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同，以資共同遵照執(zhí)行。 一、工程名稱：山韻佳苑B區(qū) 二、工程單價：壹拾叁元(13.00)每米 三、工程內(nèi)容范疇： 四、承包方式：單包人工(工程量約23000m) 五、工程造價：大寫約貳拾玖萬玖仟元小寫約299000.00元

24、六、結(jié)算方式：合同單價不變，工程量按實結(jié)算，辦好簽證，驗收手續(xù)。 七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應(yīng)提交甲方、監(jiān)理批準。乙方必須按計劃組織施工并經(jīng)受甲方、監(jiān)理對施工質(zhì)量和進度檢查監(jiān)督，嚴格按圖施工。 工期囊括：開工日期按實際開工日期竣工日期20-年2月10日除以下原因工期順延： 天氣原因 設(shè)計變更 地質(zhì)原因 場地影響 甲方供樁影響 其他雙方均能經(jīng)受的客觀原因 八、付款方式：首期：機械設(shè)備進場試樁完成后甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價的90%。余款樁基驗收合格甲方基礎(chǔ)底版澆完后結(jié)清余款。 九、乙方在施工期內(nèi)，甲方、監(jiān)

25、理隨時派員到現(xiàn)場檢查工藝和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不符有關(guān)規(guī)定時，甲方有權(quán)指正，乙方應(yīng)負責按時改正。 十、乙方在施工中，如乙方責任者發(fā)生工傷，設(shè)備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。 十一、甲乙雙方應(yīng)確定工作代表，甲方工地代表同志，監(jiān)理單位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孫海燕同志。 十二、工程質(zhì)量驗收，由甲方會同乙方等有關(guān)單位，對工程按規(guī)定進行總體驗收。凡在驗收中發(fā)現(xiàn)必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工后要經(jīng)再驗收合格移交甲方，此發(fā)生的費用由乙方承擔。工程質(zhì)量乙方負責保修期貳年。 十三、違約責任： 1、按經(jīng)濟合同法。 2、甲方責任：未能遵照合同規(guī)定履行責任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變更而造成的返工、停工，應(yīng)采取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應(yīng)補償。 3、乙方責任： (1)遵照國家、省市有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范驗收，由乙方造成工程質(zhì)量問題，乙方負責無償修理。并承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。 (2)工期延誤，每天按工程價款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。 十四、解決合同糾紛方式： (1)本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)按時解決。 (2)雙方同意由仲裁委員會仲裁、 (3)可向無錫人民法院起訴。 十五、其它： 1、甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設(shè)計要求施工。 2、如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每