關(guān)于承攬合同的范本5篇

1、關(guān)于承攬合同的范本5 篇根據(jù) 中華人民共和國合同法第十五章第二百五十一條第一款對承攬合同所下定義為： “承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。下面是關(guān)于承攬合同的范本5 篇，希望對你有所幫助。關(guān)于承攬合同的范本（1）承 攬 方： 地址： 郵碼： 電話： 法定代表人：職務(wù)： 定 作 方： 地 址： 郵碼： 電話： 法定代表人：職務(wù)： 定作方委托承攬方加工， 經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1 .（ 用承攬方原料完成工作的） ， 承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。

2、承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2 .（ 用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。 定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3 . 交 （ 提 ） 原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1. 承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方; 定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)

3、定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2. 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3. 定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗收標(biāo)準和方法1. 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準。2. 定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)

4、商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題， 除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3. 當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點1. 交 （提 ）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（ 提 ） 定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2. 交 （ 提 ） 定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準; 委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準 ; 自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取

5、定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間; 雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔(dān)第九條運輸辦法及費用負擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任1、 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款; 不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任; 經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、 交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理; 少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。3、

6、 未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝， 并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。4、 逾期交付定作物（ 包括返修、換、 補交等 ） ， 應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元 ;（ 合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金） 以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5、 不能交付定作物或

7、不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%（10%r 30%減酬金總額的%（20嗆60%）的違約金。6、 異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。7、 實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（ 人 ） ， 除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位（ 人 ）外， 并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。8、 由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、 包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。9、 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)

8、定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的， 由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十、 擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。2、 中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的%（10嗆30%鬲度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以 未履行部分酬金總額的 %（20%r 60%勺幅度）違約金。3、 未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料

9、、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失; 承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。 定作方超過領(lǐng)取期限6 個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方; 變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分 ; 如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。5、 超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬

10、方償付違約金; 以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6、 無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位（ 人 ） ，承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決; 協(xié)商不成按（ ） 項處理：1. 向仲裁機關(guān)申請仲裁;2. 向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起生效，合

11、同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份; 合同副本一式份，交（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)） 各留存一份。定作方： 代表人： 年 月 日關(guān)于承攬合同的范本（2）合同編號：定作人： 承攬人： 簽訂地點：簽訂時間：年 月 日第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限項目名稱及內(nèi)容計量單位數(shù)量工作量 （ 工時 ）報酬交付期限單價金額合計人民幣金額（ 大寫 ）（ 注：空格如不夠用，可以另接）第二條 技術(shù)標(biāo)準、質(zhì)量要求：第三條 承攬人對質(zhì)量負責(zé)的期限及條

12、件：第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法：第六條定作人（ 是 / 否 ） 允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交第七條工作成果檢驗標(biāo)準、方法和期限：第八條 結(jié)算方法及期限：第九條定作人在 年 月 日前交定金 （ 大寫 ）元。第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人 （ 是 / 否 ） 可以留置工作成果。第十二條違約責(zé)任：第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決; 也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解; 協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第

13、 種方式解決：（ 一 ） 提交 仲裁委員會仲裁 ;（二 ）依法向人民法院起訴。第十四條其他約定事項：定作人： 住所： 法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：電話： 開戶銀行：賬號： 郵政編碼：承攬人： 承攬人 （ 章 ） ： 鑒 （公 ）證意見： 鑒 （公 ）證機關(guān) （章 ）： 經(jīng)辦人： 年 月 日監(jiān)制部門：印制單位：關(guān)于承攬合同的范本（3）甲方：乙方：根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑法及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。建設(shè)單位：工程名稱：一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費

14、人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監(jiān)管。2、 乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定，安全生產(chǎn)、文明施工，認真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負擔(dān)具體問題和責(zé)任。 若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失，全部由乙方承擔(dān) ; 同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部。3、 甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操

15、作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。4、 乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟責(zé)任和法律糾紛，完全由乙方負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。5、 乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、 安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。 并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將

16、有關(guān)證件材料及時上交公司。七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費用。8、 乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。9、 由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時，若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標(biāo)

17、準，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。十、 乙方對安全生產(chǎn)負有直接責(zé)任，發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。十一、 乙方自行負責(zé)收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30 天內(nèi)交公司一份存檔備查。十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方：乙方：簽定日期：關(guān)于承攬合同的范本（4）甲方： 聯(lián)系電話：乙方： 聯(lián)系電話：甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就工程達成以下協(xié)議：1. 甲方為乙方提供設(shè)備及軟件，共 。合同總價款：¥ 元（

18、大寫: 萬 f 百拾整）其中軟件費：¥ 元（大寫: 萬彳f 百拾整）硬件費：¥ 元（大寫： 萬仟 百拾整）工程費：¥ 元（大寫: 萬 jf 百拾整）2. 付款方式乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共¥元（大寫：萬 f 百拾整 ）其中軟件費：¥ 元（大寫： 萬 ff 百拾整）硬件費：¥ 元（大寫： 萬 f 百拾整）工程費：¥ 元（大寫： 萬 f 百拾整）甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費用。完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。以上付款方式均為現(xiàn)金付款。3. 甲方責(zé)任（1） 甲方在乙方要求

19、的時間年 月 日之前完成軟件安裝調(diào)試。（2） 甲方負責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護免費期為年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復(fù)。（3） 如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。（4）壹年以后甲方對提供設(shè)備和軟件有償維護，維護費用為¥ 元/年（不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點數(shù)的費用） 。4. 乙方責(zé)任(1) 甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv 營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。(2) 乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行

20、解決，甲方概不負責(zé)。(3) 由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責(zé)。5. 其他事項(1) 不得對軟件加以仿制; 對軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。(2) 按本合同第2 條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負責(zé)在。6. 違約責(zé)任雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理; 雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。7. 本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效; 合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復(fù)印

21、或涂改后無效!甲方：( 蓋章)負責(zé)人： 時間： 地點： 乙方：( 蓋章)負責(zé)人： 時間： 地點： 關(guān)于承攬合同的范本(5)合同編號：_簽訂日期：_定作方：( 以下簡稱甲方)_承攬方：( 以下簡稱乙方(yifang)_根據(jù) 中華人民共和國合同法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。第一條加工成品品名：_貨號：_面料：_顏色：_尺碼：_第二條服裝數(shù)量1、計量單位：_ 2 、數(shù)量： _第三條原材料的提供由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數(shù)量質(zhì)量：提供日期：_單價：_總金額：_第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，

22、樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?、甲方提供服裝款式（ 樣衣或圖片） 、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。2、乙方（yifang） 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在_2_天時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在_2_內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。第六條報酬1、加工單

23、價：_2、總金額（ 元 ） ： _第七條包裝方式內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費由_方承擔(dān)。第八條服裝交付1、交貨地：2、產(chǎn)品的交( 提 ) 貨期限：_。第九條服裝驗收1. 驗收期間：_。2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。3. 驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準為：隨機。4、驗收標(biāo)準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標(biāo)準為依據(jù)判定合格與否。6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2 天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準再次檢驗，對于再

24、次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。第十條定金/預(yù)付貨款(1) 甲方應(yīng)于_年 _月 _日前向乙方交付定金_元 ; 甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。(2) 甲方應(yīng)于_年 _月 _日前向乙方交付預(yù)付款_元 ; 甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還; 乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。第十一條報酬結(jié)算1、 付款期限：甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起_日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項;第十二條留置權(quán)如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，

25、乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。第十三條違約責(zé)任1、甲方的違約責(zé)任(1) 制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。(2) 中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。(3) 未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失 ; 乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付 乙方停工待料的損失。(4) 超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限15 日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方 ; 變賣定作物所得少于報酬、保管、 保養(yǎng)費時時，乙甲方還應(yīng)