承攬工程合同

1、承攬工程合同承攬工程合同范文一甲方：_地址：_郵政編碼：_電話：_乙方：_地址：_郵政編碼：_電話：_乙方承攬甲方_工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程量：第二條工程要求：第三條甲方責(zé)任范圍：第四條乙方責(zé)任范圍：第五條技術(shù)要求：第六條工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期：1.施工工期：自開工之日起_日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_%。2.每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng)，結(jié)算時(shí)將從工程款直接扣除。3.質(zhì)保期：質(zhì)保期_年，驗(yàn)收合格后付至工程款的_%，留_%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問

2、題，由乙方無償修復(fù)或更換。第七條其它要求：1.施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負(fù)。3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日簽署日期：_?簽署日期：_?簽訂地點(diǎn)：_簽訂地點(diǎn)：_承攬工程合同范文二定作方：承攬方：根據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著誠實(shí)信用,互惠互利的原則,經(jīng)過雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同。第一條定作物情況第二

3、條合同價(jià)款2.1合同價(jià)款總額：2.2付款方式：2.3付款時(shí)間：第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：3.1質(zhì)量要求：3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。自本合同生效之日起個(gè)工作日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作樣衣，經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣衣將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量4.1用承攬方原材料完成工作的,定作方有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。4.2用定作方原材料完成工作的,定作方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：4.3定作方于年月日之前提供原材料。4.4承攬方收到定作方提供的

4、原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條技術(shù)資料、圖紙的提供5.1定作方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。5.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方,定作方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起X日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作方未答復(fù),承攬方有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。5.3定作方要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。第六條驗(yàn)收

5、標(biāo)準(zhǔn)和方法6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：6.2驗(yàn)收方法：6.3定作方驗(yàn)收承攬方所完成定作物的時(shí)間：6.4定作方驗(yàn)收承攬方所完成定作物的地點(diǎn):6.5驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作方有權(quán)要求退還。6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)7.1雙方約定由定作方自提定作物7.1.1自提定作物的時(shí)間：7.1.2自提定作物的地點(diǎn)：7.2雙方約定由承攬方送交定作物7.2.1送交定作物的時(shí)間：7.2.2送交定作物的地點(diǎn)：7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)

6、當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。7.4交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：8.1包裝要求：8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)9.1定作物的運(yùn)輸方式：9.2運(yùn)輸費(fèi)用由承擔(dān)。第十條定金及預(yù)付款10.1定作方向承攬方交付定金的數(shù)額：10.2定作方向承攬方交付定金的時(shí)間：10.3定作方向承攬方交付預(yù)付款的數(shù)額：10.4定作方向承

7、攬方交付預(yù)付款的時(shí)間：第十一條承攬方的違約責(zé)任：11.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。11.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。11.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。11.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方支

8、付未交定作物總價(jià)的%違約金。11.5未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。11.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作方支付不能交付定作物總價(jià)的%的違約金。11.7由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。11.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方承擔(dān)相應(yīng)的損失。11.9擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。1

9、1.10其它違約責(zé)任：第十二條定作方的違約責(zé)任：12.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬方造成的損失。12.2在合同履行過程中由于定作方的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作方應(yīng)向承攬方支付未履行部分價(jià)款總值的%的違約金。12.3未按合同約定的時(shí)間向承攬方提供原材料的,承攬方有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬方造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作方還應(yīng)當(dāng)支付承攬方停工待料的損失。12.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬方支付定作物總12.5超過合同約定日期付款，定作方應(yīng)向承攬方支付定作物總價(jià)‰的違約金。12.6無

10、故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。12.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。12.8其它違約責(zé)任：第十三條不可抗力13.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。13.2在定作方遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬方不承擔(dān)責(zé)任。第十四條爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第種方式解決：(一)向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。(二)向人民法院起訴。第十五條本合同簽訂地點(diǎn)第

11、十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十七條本合同一式份，雙方各執(zhí)份。第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。定作方(章)：法定代表人：委托代理人：地址：電話：開戶行：賬號(hào)：年月承攬方(章)：法定代表人：委托代理人：地址：電話：開戶行：賬號(hào)：年月日承攬工程合同范文三定作方：簽訂地點(diǎn)：合同編號(hào)：承攬方：有限公司簽訂時(shí)間：一、定作物品名稱、單價(jià)、計(jì)量單位、數(shù)量、金額、備注：二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等(附樣)，在天內(nèi)完成面料備料及實(shí)樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字(蓋章)，如有改進(jìn)意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量依據(jù)。三、交貨期限

12、、方式、地點(diǎn)及運(yùn)輸費(fèi)用：承攬方按照定作方統(tǒng)計(jì)的規(guī)格進(jìn)行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于20年月日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負(fù)責(zé)(送)貨至定作方指定地點(diǎn)(地點(diǎn))，所需費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，方法及提出異議期限：按確認(rèn)樣品及改進(jìn)意見為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，允許國標(biāo)尺寸公差±壹公分及色差±壹級(jí)內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。五、結(jié)算方式與期限：簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付%貨款_元給承攬方，所有貨品交付定作方驗(yàn)收后結(jié)算剩余的%_元。結(jié)算均采用轉(zhuǎn)賬方式.六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件：內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。七、違約責(zé)任：如有違約，違約方責(zé)任自負(fù)，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能