2021年外墻涂料承包合同多篇

1、外墻涂料承包合同多篇 外墻涂料，是用于涂刷建筑外立墻面的，那么簽訂外墻涂料承包需要注意什么呢?以下是為大家的外墻涂料承包合同范文，感謝您的欣賞。 甲方： 乙方： 甲方將 的外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經協商一致，訂立本合同。 甲方： 乙方： _號碼： 年 月 日 年 月 日 發(fā)包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方) 根據 _合同法、 _建筑法及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協商一致，訂立本合同。 本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調

2、色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00元;內墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料 _內。 在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，加強施工人員的安全管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。 除甲方提供的機械設備外，其余的工具均由乙方負責(包括雨具)，嚴格按施工進度計劃 _，確保工程工期和質量; 甲方： 乙方： 代表： 代表：開戶行：賬號： 簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日 發(fā)包方(甲方)： 承包方(乙方)： 按照 _經濟合同法

3、、建筑 _工程承包合同條例及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協商達成如下協議。 第一條 工程概況 第二條 甲方工作 第三條 乙方工作 第四條 關于工期的約定 第五條 關于工程質量及驗收的約定 第六條 關于工程價款及結算的約定 工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。 第七條 關于材料供應的約定 第八條 有關和防火的約定 第九條 爭議與違

4、約責任 (1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。 (2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。 (3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。 (4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。 (1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協商解決，協商不成提交工程合同簽約所在地人民 _訴訟解決。 (2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民 _判決、裁定前乙方不得停