承攬合同格式范本3篇.doc

承攬合同格式范本3篇承攬合同是諾成、有償、雙務(wù)、非要式合同， 承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。 以下是小編為大家精心準備的：3篇承攬合同格式范本。內(nèi)容僅供參考，歡迎閱讀!承攬合同格式范本一承攬合同(條款)定作方：_(簡稱甲方)承攬方：_(簡稱乙方)經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。品名或項目 規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 單價 價款或酬金(元) 金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：3.履行的期限、地點和方式：4.驗收標準和方法：5.結(jié)算方式：6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_%或酬金總額_的違約金。(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_%的違約金。7.雙方約定的其它條款：8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。10.本合同一式_份，正本雙方各執(zhí)_份，副本送工商行政管理局所存查。11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_年_月_日止。12.本合同簽訂日期：_年_月_日定作方：_承攬方：_法定代表人：_法定代表人：_開戶銀行：_開戶銀行：_帳號：_帳號：_年_月_日 承攬合同格式范本二承攬合同(含運輸)訂立合同雙方：承攬方：_，以下簡稱甲方;定作主：_，以下簡稱乙方。甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。定作物名稱 型號 規(guī)格 質(zhì)量要求 計量單位 數(shù)量 加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方包裝標準包裝費承法擔(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù))第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。 定作物名稱 交付時間 交付地點 運輸方法 運輸價款承擔 第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)?。材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔第六條加工費結(jié)算辦法與時間_。第七條乙方應(yīng)于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方應(yīng)于_年_月_日前向甲方交付預(yù)付款_元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_%的違約金。6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。第十條不可抗力在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。本合同于_年_月_日生效，合同履行完畢即失效。本合同一式_份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價局、建設(shè)銀行各存一份。承攬方：_定作方：_地址：_地址：_法定代表人：_法定代表人：_簽約日期：_年_月_日 承攬合同格式范本三承攬合同(半成品)合同編號：_定作方：_(甲方)承攬方：_(乙方)簽訂日期：_年_月_日簽訂地點：_經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物名稱或項目或完成工作日期單價金額合計金額(人民幣：)佰拾萬仟佰拾元角分2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：(1)甲方向乙方提供部分：品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額 提供日期 消耗定額質(zhì)量要求：檢驗及提供方法：_價款處理方法：_(2)乙方提供部分：品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：_4.包裝要求及費用負擔：_5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和