2011-2013年全國一級建造師法規(guī)真題及答案.docx

2011年全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試建設工程法規(guī)與相關知識（參考答案及解析） 一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）1不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（ ）裁決。A國務院主管部門 B最高人民法院 C國務院 D全國人大常委會2某施工設備經銷商規(guī)定其業(yè)務員按合同價5%提取獎金。業(yè)務員王某在與施工企業(yè)洽談時提出，合同定價遵守公司規(guī)定，但王某本人按每臺50元補貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補貼款入賬。王某行為的法律定性是（ ）。A合法行為 B無權代理 C不正當競爭 D濫用代理權3被代理人因為向代理人授權不明確而給第三人造成的損失，應（ ）。A由被代理人向第三人承擔責任，代理人承擔連帶責任 B由被代理人獨自向第三人承擔責任C由第三人自己承擔損失 D由代理人獨自向第三人承擔責任4施工企業(yè)以自有的房產作抵押，向銀行借款100萬元，后來施工企業(yè)無力還貸，經訴訟后其抵押房產被拍賣，拍得的價款為150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實現(xiàn)抵押權的費用為10萬元，則拍賣后應返還施工企業(yè)的款項為（ ）萬元。A10 B20 C30 D505建設單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運輸建筑材料。經雙方訂立合同，約定建設單位向該企業(yè)支付用地費用，該企業(yè)向建設單位提供場地。在此合同中，建設單位擁有的權利是（ ）。 A相鄰權 B地役權 C土地出租權 D建設用地使用權6施工企業(yè)購買材料設備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權扣留足以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是（ ）。A抵押權 B質權 C留置權 D所有權7.根據(jù)建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定，屬于建筑業(yè)企業(yè)資質序列的是（ ）A工程總承包 B專業(yè)分包 C專業(yè)承包 D勞務承包8、資質許可機關的上級機關，根據(jù)利害關系人的請求或者依據(jù)職權，可以撤消建筑業(yè)企業(yè)資質的情形是（ ） A、企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的 B、資質許可機關超越法定職權作出準予建筑業(yè)企業(yè)資質許可的 C、企業(yè)將承包工程轉包或違法分包的 D、企業(yè)發(fā)生過較大生產安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產安全事故的9. 安全生產許可證的有效期為（ ）年A、1 B、2 C、3 D、510、施工企業(yè)與保險代理人張某簽署了蓋有保險公司印章的工程保險合同，并足額繳付了保費，但張某表示需將保費交回公司后才能簽發(fā)保單，后施工企業(yè)發(fā)生保險事故要求賠償時，保險公司稱張某已離職，且其未將保險合同和保費交回公司。關于該案中責任承擔的說法，正確的是（ ）。A、張某應當向施工企業(yè)賠償損失 B、施工企業(yè)補繳保費后，保險公司方可賠償損失C、保險公司找到張某追回保費后，方可給予施工企業(yè)賠償 D、保險公司應當支付保險金，并可向張某追償11.下列責任種類中，屬于行政處罰的是（ ）A、管制 B、賠償損失 C、返還財產 D、罰款12、施工企業(yè)根據(jù)材料供應商寄送的價目表發(fā)出了一個建筑材料采購清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達材料供應商處，則該取消通知從法律上稱為( )A、要約撤回 B、要約撤消 C、承諾撤回 D、承諾撤消13.工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設的（ ）標準。A.推薦性 B.國家 C.強制性 D.行業(yè)14、某建設工程項目分包工程發(fā)生生產安全事故，負責向安全生產監(jiān)督管理部門、建設行政主管部門或其他有關部門上報的是（ ） A、現(xiàn)場施工人員 B、分包單位 C、建設單位 D、總承包單位15.王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補休。公司應當向王某支付加班費合計（ ）元。A、560 B、1360 C、800 D、112016. 根據(jù)民事訴訟法，申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間（ ）A、6個月 B、1年 C、2年 D、3年17.根據(jù)勞動合同法，在勞務派遣用式方式中，訂立勞務派遣協(xié)議的主體是（ ）A派遣單位與用工單位 B用工單位與勞動者 C用工單位與當?shù)厝嗣裾?D派遣單位與勞動者18.對于土方開挖工程，施工企業(yè)編制專項施工方案后，經（ ）簽字后實施。A、施工企業(yè)項目經理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師 B、施工企業(yè)技術負責人、建設單位負責人C、施工企業(yè)技術負責人、總監(jiān)理工程師 D、建設單位負責人、總監(jiān)理工程師19、關于建設工程分包的說法，正確的是（ ）A、勞務作業(yè)的分包可以不經建設單位認可 B、承包單位可將其承包的全部工程進行分包C、建設工程主體結構的施工可以分包 D、建設單位有權直接指定分包工程的承包人20.某施工合同中約定設備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設單位要求施工企業(yè)購買某品牌設備，理由是該品牌設備的生產商與建設單位有長期合作關系，關于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是（ ）.A施工企業(yè)應同意建設單位自行采購 B設計單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受C、建設單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受 D、施工企業(yè)可拒絕建設單位的要求21、下列情形中，屬于施工作業(yè)人員的安全生產義務是（ ）。A、對本單位的安全生產工作提出建議 B、接受安全生產教育和培訓C、發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè) D、拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)22.根據(jù)相關法律規(guī)定，建設工程總承包單位完工后向建設單位出具質量保修書的時間為（ ）A、竣工驗收合格后 B、提交竣工驗收報告時 C、竣工驗收時 D、交付使用時23、某場館工程的質量保修書的保修期限中，符合行政法規(guī)強制性規(guī)定的是（ ）A、主體結構工程為10年 B、供熱與供冷系統(tǒng)為3年C、屋面防水工程為3年 D、有防滲漏要求的房間和內外墻為2年24、某市政工程由于政府部門規(guī)劃調整，導致該工程停工達1年之久，施工企業(yè)擬讓該工程的項目經理甲提擔任其他市政工程的項目經理，根據(jù)有關規(guī)定，關于甲任職的說法，正確的是（ ）。A、甲不能同時擔任該兩個項目的項目經理B、經建設單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理C、經施工單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經理D、經建設主管部門同意，甲可以同時提任該兩個項目的項目經理25.根據(jù)建設工程質量管理條例，建設單位最遲應當在（ ）之前辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)。A竣工驗收 B簽訂施工合同 C進場開工 D領取施工許可證26.經定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關于責任承擔的說法，正確的是（ ）A、第三人就完成的工作成果向定作人負責 B、承攬人不再承擔責任C、承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔責任D、承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負責27.建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每（ ）應至少進行一次安全生產教育培訓并考核合格。A半年 B二年 C一年 D三年28. 根據(jù)合同法，下列合同轉讓合法生效的是（ ）A：某教授與施工企業(yè)約定培訓一次，但因培訓當天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課B：甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權轉讓給了第三人，便打電話通知了乙C：建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其乙將債務轉讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人主張債權D：監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉讓給其他具有相應監(jiān)理資質的監(jiān)理單位29. 關于投標有效期的說法，正確的是（ ）A、投標有效期延長通知送達投標人時，該投標人的投標保證金期限隨之延長B、投標人同意延長投標有效期的，不得修改投標文件的實質性內容C、投標有效期內，投標文件對投標人和招標人具有合同約束力D、投標有效期內撤回投標文件，投標保證金應予退還30.生產經營單位制定的應急預案應當至少每（ ）年修訂一次。A 1 B2 C4 D331.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個月內還清。協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（）A、甲可向法院申請恢復原判決的執(zhí)行 B、甲應向乙住所地法院提起民事訴訟C、由法院執(zhí)行和解協(xié)議 D、由法院依職權恢復原判決的執(zhí)行32.甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同,并設定定金條款,則定金的最高限額應為( )萬元.A、10 B、30 C、50 D、2033在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經（ ）批準。A縣級人民政府 B省級人民政府 C國務院 D省級文物行政部門34. 關于建設工程施工承包聯(lián)合體的說法，正確的是（ ）A. 聯(lián)合體的資質等級按照聯(lián)合體中資質等級較高的單位確定 B. 聯(lián)合體屬于非法人組織C. 聯(lián)合體各方獨立承擔相應的責任 D. 聯(lián)合體的成員可以對同一工程單獨投標35.根據(jù)建筑法，領取施工許可證后因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，關于申請延期的說法，正確的是（ ）A延期每次不超過3個月 B應當由施工企業(yè)提出申請C延期沒有次數(shù)限制 D超過延期時限但在寬限期內的施工許可證仍有效36、根據(jù)注冊建造師管理規(guī)定，注冊機關對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為（ ）。A、同時受聘于兩個或兩個以上單位的B、被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的C、因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年的 D、年齡超過60歲的37.某建設工程施工項目招標文件要求中標人提交履約擔保，中標人拒絕提交，則應（ ）。A、按中標無效處理 B、視為放棄投標 C、按廢標處理 D、視為放棄中標項目38、關于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是( )。A、國家對環(huán)境噪聲污染嚴重的落后設備實行淘汰制度B、土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝C、打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間禁止施工D、在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內，禁止夜間進行任何產生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。39、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認可，但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質量未達到合同約定的要求，則關于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法，正確的是（ ）。A、費用和工期損失全部由承包商承擔 B、費用和工期損失全部由業(yè)主承擔C、費用由承包商承擔，工期給予順延 D、費用由業(yè)主承擔，工期不順延40、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方沒有按期付款，承包方欲請求法院保護其民事權利，該訴訟時效期間應從（）之日算起、第一次付款期限屆滿、最后一次付款期限屆滿、每次付款期限屆滿、提交工程款支付申請41因企業(yè)分立而新設立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質等級應按（ ）。A原企業(yè)的資質等級確定 B降低一級原企業(yè)的資質等級確定 C最低資質等級核定 D實際達到的資質條件核定42、安全生產許可證條例的直接上位法立法依據(jù)是（ ）A、安全生產法 B、憲法 C、建筑法 D、建設工程安全生產管理條例43、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請求法院判決建設單位返還墊資及利息時，根據(jù)相關法律規(guī)定可以預見的判決結果是（ ）。A返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息 B、認定墊資違法，利息予以沒收C、返還墊資但不支付利息 D、返還墊資并雙倍支付利息44、建設單位應自建設項目投入試生產之日起（ ）個月內，向有關部門申請該建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施竣工驗收。 A、3 B、1 C、2 D、5 45. 某施工合同約定按固定價結算工程價款。完工后雙方無法就調價問題達成一致，施工企業(yè)起訴并請求進行造價鑒定 。關于該案鑒定的說法，正確的是（ ）A、鑒定申請應當在庭審結束前提出 B、鑒定報告由造價主管部門出具C、法院對鑒定請求不予支持 D、鑒定期間計入審限46. 仲裁裁決書自（ ）之日起發(fā)生法律效力。A. 發(fā)出 B. 當事人收到 C. 申請撤銷期限屆滿 D. 作出47. 甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁，乙申請財產保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設備，仲裁委員會對乙的申請的處理，正確的是（ ）A、將乙的申請?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑壏ㄔ翰枚?B、不予受理，告知乙直接向有關法院提出申請C、將乙的申請?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚?D、審查后，直接作出裁定，由設備所在地的法院執(zhí)行48、張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托李律師全權代理訴訟，但未作具體的授權。則李律師在訴訟中有權實施的行為是（ ）。A、提起反訴 B、提出和解 C、提出管轄權異議 D、部分變更訴訟請求49在建工程的建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工企業(yè)承擔連帶責任。該責任在債的產生根據(jù)中屬于（ ）之債。A侵權 B合同 C無因管理 D不當?shù)美?0.甲公司向乙公司訂作一批預制板，乙開工不久，甲需要將預制板加厚，遂要求乙停止制作。關于甲權利義務的說法，正確的是（ ）A、甲應支付相應部分報酬 B、甲不得中途要求乙停止制作C、甲應支付全部約定報酬 D、甲不用賠償乙的損失51.當分包工程發(fā)生安全事故給建設單位造成損失時，關于責任承擔的說法，正確的是（ ）A、建設單位可以要求分包單位和總承包單位承擔無限連帶責任B、建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利C、總承包單位承擔責任超過其應承擔份額的，有權向有責任的分包單位追償D、分包單位只對總承包單位承擔責任52.某建設工程項目中標人與招標人簽訂合同并備案的同時，雙方針對結算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協(xié)議。后雙方因計價問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時應該（ ）作為結算工程款的依據(jù)。A、雙方達成的補充協(xié)議 B、雙方簽訂的備案合同 C、類似項目的結算價格 D、市場的平均價格53、某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。建議單位在申請領取施工許可證時，應當?shù)轿坏慕ㄔO資金原則上不得少于（ ）萬元。A、100 B、200 C、1000 D、60054、關于設計單位的權利的說法，正確的是（ ）。A、為節(jié)約投資成本，設計單位可不依據(jù)勘察成果文件進行設計B、有特殊要求的專用設備，設計單位可以指定生產廠商或供應商C、設計單位有權將所承攬的工程交由資質等級更高的設計單位完成D、設計深度由設計單位酌定55、某建設工程項目施工過程中發(fā)生不可抗力時間，建筑物受損嚴重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月，關于損失承擔的說法，正確的是（ ） A、工期不予順延 B、建筑物受損由施工企業(yè)承擔 C、施工機具損毀由施工企業(yè)自行承擔 D、施工人員受傷由建設單位承擔56某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工程質量不合格給建設單位造成較大損失，關于責任承擔的說法，正確的是（ ）.A、建筑施工企業(yè)與掛靠個人承擔連帶賠償責任 B、掛靠的個人承擔全部責任C、建筑施工企業(yè)承擔全部責任 D、建筑施工企業(yè)與掛靠個人按比例承擔責任57、根據(jù)建設工程安全生產管理條例，建設工程施工前，應當對有關安全施工的技術要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明的是施工企業(yè)的（ ）。A、負責項目管理的技術人員 B、項目負責人 C、技術負責人 D、安全員58、某施工合同約定以建設工程價款結算暫行辦法作為結算依據(jù)，該工程結算價約4000萬元，發(fā)包人應從接到承包人竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起（ ）天內核對（審查）完畢并提出審查意見。A20 B30 C、60 D45592011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（ ）。A趙先生2010年1月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書面勞動合同 B張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作 C王先生于1989年進入乙國有企業(yè)工作，2008年3月，該企業(yè)改制，王先生已年滿50歲D李女士已經連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續(xù)訂勞動合同時，該企業(yè)將李女士提升為市場部部長60.根據(jù)建設工程安全生產管理條例，建設單位不得壓縮（ ）工期A定額 B標準 C法定 D合同61、根據(jù)建設工程質量管理條例，建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起（ ）日內，將建設工程驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A5 B、15 C、10 D、3062、根據(jù)建設工程質量管理條例，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括（ ）A、完成建設工程設計和合同約定的各項內容 B、有完整的技術檔案和施工管理資料C、建設單位和施工企業(yè)已簽署工程結算文件 D、勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質量合格文件63、對于依法必須招標的工程建設項目，排名第一的中標候選人（ ），招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。A、提供虛假資質證明 B、向評標委員會成員行賄C、因不可抗力提出不能履行合同 D、與招標代理機構串通64.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應訴，經開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實體內容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應為（ ）A查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求 B仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴C裁定駁回乙的上訴，維持原判決 D裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審65、甲省人民政府作出了批準該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復。其后，乙市規(guī)劃建設局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請求法律救濟。下列說法中，正確的是（ ）A、住戶不得對乙市規(guī)劃建設局授予拆遷許可證的行為提起訴訟B、住戶對甲省人民政府征用土地的批復不服，應當先申請復議再提起訴訟C、住戶可以對乙市人民政府征用補償決定提起訴訟D、住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設局授予丙拆遷許可證的行為66.建設單位委托設計單位進行設計工作，雙方沒有約定著作權的歸屬，圖紙由甲設計師完成，則圖紙的著作權歸（ ）A建設單位和設計單位共同所有 B設計單位和甲設計師共同所有C建設單位和甲設計師共同所有 D建設單位獨自所有67. 關于仲裁裁決效力的說法，正確的是（ ）A、仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，一方當事人不履行，對方當事人可以向仲裁委員會申請強制執(zhí)行B、仲裁裁決在所有承認和執(zhí)行外國仲裁裁決公約締約國或地區(qū)，不能直接承認和執(zhí)行C、當事人向人民法院請求撤銷裁決決定的，該裁決書不發(fā)生法律效力D、一裁終局，當事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的不予受理68.某項工程2007年開工，2008年年底竣工驗收合格，該工程項目經理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國家有關質量管理規(guī)定，造成了一般質量事故，關于王某的法律責任的說法，正確的是（）A、應追究王某的刑事責任 B、可追究王某的民事責任C、不應追究王某的行政責任 D、應追究王某的勞動責任69、甲企業(yè)向乙銀行借款100萬元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂3個月后，甲與乙協(xié)商，將貸款金額增加到150萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復。后甲到期不能償還債務。關于該案中的保證責任承擔的說法，正確的是（ ） A、丙應承擔150萬元的保證責任，因為丙對甲和乙的通知未予答復，視為默認 B、丙不再承擔擔保責任，因為甲與乙變更合同條款未得到丙的同意 C、丙不再承擔保證責任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效 D、丙對100萬應承擔保證責任，增加的50萬元不承擔保證責任70施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在（ ）的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。A建設單位或工程監(jiān)理單位 B施工項目技術負責人 C施工企業(yè)質量管理人員 D質量監(jiān)督部門二、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）71. 工程監(jiān)理單位和被監(jiān)理工程的（ ）有隸屬關系或其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監(jiān)理業(yè)務；A、建設單位 B、造價咨詢單位 C、施工企業(yè) D、建筑材料、構配件供應單位 E：設備供應單位72. 根據(jù)建設工程安全生產管理規(guī)定，施工企業(yè)對作業(yè)人員進行安全生產教育培訓，應在（ ）之前。A. 作業(yè)人員進入新的崗位 B. 作業(yè)人員進入新的施工現(xiàn)場C. 企業(yè)采用新技術 D. 企業(yè)采用新工藝 E. 企業(yè)申請辦理資質延續(xù)手續(xù)73. 根據(jù)安全生產許可證條例，企業(yè)取得安全生產許可證，應當具備的安全生產條件有（ ）。A. 管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產教育培訓并考核合格B. 依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員繳納保險費C. 保證本單位安全生產條件所需資金的投入D. 有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝E. 依法辦理了建筑工程一切險及第三者責任險.74. 下列義務中中，屬于建設工程監(jiān)理企業(yè)安全生產管理主要義務是（ ）A、安全技術措施審查 B、安全設備合格審查C、專項施工方案審查 D、施工招標審查 E、安全生產事故隱患報告75. 施工企業(yè)采購、租賃的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件，應當具有（ ），并在進入施工現(xiàn)場前進行檢查。A生產（制造）許可證 B. 施工資質證書 C產品銷售許可證 D. 施工許可證 E. 產品合格證76. 當事人可以向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決的情形有（ ）A、沒有仲裁協(xié)議的 B、裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或仲裁委員會無權仲裁的C、當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的 D、仲裁庭的組成或仲裁程序違法法定程序的E、仲裁所依據(jù)的證據(jù)是偽造的77. 根據(jù)全國建筑市場各主體不良行為記錄認定標準，屬于工程質量不良行為的有（ ）A、允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程 B、將承攬的工程轉包或違法分包；C、施工前未對有關安全施工的技術要求做出詳細說明的 D、未按照節(jié)能設計進行施工E、未履行保修義務或拖延履行保修義務的78.下列情形中，發(fā)包人應當承擔過錯責任的有（ ）。A 發(fā)包人提供的設計圖紙有缺陷，造成工程質量缺陷.B. 發(fā)包人提供的設備不符合強制標準，引發(fā)工程質量缺陷C. 發(fā)包人直接指定分包人分包專業(yè)工程，分包工程發(fā)生質量缺陷D. 發(fā)包人未組織竣工驗收擅自使用工程，主體結構出現(xiàn)質量缺陷E. 發(fā)包人指定購買的材料、建筑構配件不符合強制性標準，造成工程質量缺陷79. 根據(jù)建筑法，申請領取施工許可證應當具備的條件包括（ ）。A. 建筑工程按照規(guī)定的權限和程序已批準開工報告 B. 已辦理該建筑工程用地批準手續(xù)C. 城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經取得規(guī)劃許可證 D. 已經確定建筑施工企業(yè) E. 建設資金已經落實80 根據(jù)建設工程質量管理條例，具有法定最低保修期限的有（ ）。A. 基礎設施工程 B. 設備安裝、裝修工程 C. 門禁監(jiān)控系統(tǒng)D. 電氣管線、給排水管道工程 E. 供熱與供冷系統(tǒng)81. 根據(jù)工程建設項目施工招標投標辦法，評標委員會對投標文件按廢標處理的情況有（ ）。A無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權的代理人簽字或蓋章的B. 投標人名稱或者組織結構與資格預審時不一致的C. 投標人對同一招標項目按照招標文件的要求提交了兩個報價方案D未按招標文件要求提交投標保證金的E聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議的82. 下列工程建設標準條文中，經國務院行政主管部門確定后，可作為強制性條文的有（ ）A、直接涉及國家主權的條文 B、直接涉及人民生命財產安全的條文C、直接涉及人體健康的條文 D、直接涉及環(huán)境保護的條文E、直接涉及公共利益的條文83. 施工企業(yè)對建筑材料、建筑構配件和設備進行檢驗，通常應當按照（ ）進行，不合格的不得使用。A. 工程設計要求 B. 企業(yè)標準 C. 施工技術標準 D. 通行慣例 E. 合同約定84. 建設項目中防治污染的設施，必須與主體工程同時（ ）。A. 立項 B. 竣工 C. 設計 D. 施工 E. 投入使用85. 根據(jù)施工企業(yè)要求對原工程進行變更的，說法正確的有（ ）A、施工企業(yè)在施工中不得對原工程設計進行變更B、施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設計的須經工程師同意，延誤的工期不予順延C、工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益，建設單位和施工企業(yè)另行約定分享D、施工企業(yè)擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致的建設單位的損失由施工企業(yè)承擔，延誤的工期不予順延E、施工企業(yè)自行承擔差價時，對原材料、設備換用不必經工程師同意86. 關于工程質量檢測的說法，正確的有 （ ）A：檢測人員、檢測機構法定代表人或其授權簽字人都必須在檢測報告上簽字B：工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的非營利性中介機構C：檢測機構不得與建設單位有隸屬關系D：檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構E：檢測機構應當對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實性和準確性負責87. 根據(jù)生產安全事故報告和調查處理條例，下列生產安全事故中，屬于較大生產安全事故的有（ ）。A2人死亡事故 B. 10人死亡事故 C3人死亡事故 D. 20人重傷事故E1000萬元經濟損失事故88. 嚴某在某市A區(qū)新購一套住房，并請位于該市B區(qū)的裝修公司進行裝修；裝修人員不慎將水管弄破，導致該樓下住戶家具被淹毀；嚴某交涉未果，遂向該市B區(qū)法院起訴裝修公司，B區(qū)法院裁定將案件移送至A區(qū)法院，A區(qū)法院又將案件退回B區(qū)法院；關于本案管轄，說法正確的有（ ）A、A區(qū)法院對該案有管轄權 B、嚴某有權向B區(qū)法院起訴C、B區(qū)法院的移送管轄是錯誤的 D、A、B區(qū)法院均無管轄權E、A區(qū)法院不接受移送，將案件退回B區(qū)法院是錯誤的89 根據(jù)有關擔保的法律規(guī)定，屬于不得抵押的財產有（）。A土地所有權 B. 農村集體宅基地土地使用權C. 學校游泳館產權 D. 荒地承包經營權 E. 被扣押的房屋90. 關于租賃合同的說法，正確的有（ ）A. 租賃必須轉讓所有權 B. 租賃期限超過20年的部分無效 C租賃期限六個月以上的，應當采用書面形式D. 交付租賃物是租賃合同的成立要件 E. 當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃91. 施工企業(yè)乙經建設單位甲同意，將部分非主體工程分包給施工企業(yè)丙，丙又將其中部分工程違法分包給施工企業(yè)丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索賠。關于責任承擔的說法，正確的有（ ）。A. 甲有權要求乙承擔民事責任 B. 甲有權要求丙承擔民事責任 C甲無權要求丁承擔民事責任D. 乙向甲承擔民事責任后，有權向丙追償 E丙向乙承擔民事責任后，有權向丁追償92. 當事人之間訂立有關設立不動產物權的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，該合同效力情形表現(xiàn)為( )。A. 合同自成立時生效 B. 合同自辦理物權登記時生效C. 未辦理物權登記合同無效 D. 未辦理物權登記不影響合同效力 E. 合同生效當然發(fā)生物權效力93. 根據(jù)建設工程質量管理條例，屬于違法分包的情形有（ ）A、總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的B、主體結構的勞務作業(yè)分包給具有相應資質的勞務分包企業(yè)的C、建設工程總承包合同中未有約定，又未經建設單位認可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成D、施工總承包單位將建設工程的主體結構的施工分包給其他單位的E、分包單位將承包的建設工程再分包的94. 根據(jù)合同法相關規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權的期限應當自建設工程（ ）起計算。A合同訂立之日 B. 實際竣工之日 C開工之日 D. 保修期屆滿之日 E合同約定竣工之日95. 下列關于投標保證金說法，正確的有（ ）A、投標人應當按照招標文件的要求提交投標保證金B(yǎng)、投標保證金是投標文件的有效組成部分C、投標保證金的擔保形式，應在招標文件中規(guī)定D、投標保證金應當在投標截止時間前送達E、投標保證金的金額一般由雙方約定96. 根據(jù)建設工程安全生產管理條例，關于意外傷害保險的說法，正確的有（）。A. 意外傷害保險為非強制保險 B. 被保險人為從事危險作業(yè)人員C. 受益人可以不是被保險人 D. 保險費由分包單位支付 E. 保險期限由施工企業(yè)根據(jù)實際自行確定97. 法人應當具備的條件有( )A. 依法成立 B. 有自己的場所 C. 有必要的財產或者經費D. 有自己的名稱、組織機構 E. 能夠獨立承擔無限民事責任98. 某施工單位申領建筑施工企業(yè)安全生產許可證時，根據(jù)我國建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定，應具備經建設行政主管或其他部門考核合格的人員包括（ ）。A應急救援人員 B單位主要負責人C從業(yè)人員 D安全生產管理人員E. 特種作業(yè)人員99. 下列行為中，構成無因管理的有( )A. 甲接受委托幫助他人保養(yǎng)施工機具 B. 乙見他人倉庫失火遂召集人員參加救火C. 材料供應商丙將施工現(xiàn)場因中暑昏倒的農民工送往醫(yī)院救治D. 戊見門前馬路污水井蓋被盜，恐致路人跌傷，遂插樹枝以警示E. 總承包單位結算時超付分包單位丁，丁明知該情況但未告知總承包單位100. 以下關于建設工程企業(yè)資質等級劃分的表述中，正確的有（ ）。A取得甲級工程勘察勞務資質的企業(yè)，承接工程勘察業(yè)務范圍不受限制B勞務分包與施工總承包是建筑業(yè)企業(yè)資質兩個獨立的序列C工程監(jiān)理企業(yè)的資質等級分為一級、二級、三級D工程設計資質分為工程設計綜合資質、工程設計行業(yè)資質和工程設計專項資質E工程勘察綜合資質與工程設計綜合資質只設置一個級別1：【答案】C 【解析】P6“(五)需要由有關機關裁決適用的情況”第2段。2：【答案】A 【解析】原題為2006年司法考試卷三第5題。本題重點其實是考核反不正當競爭法第八條(教材P92“三、投標人以行賄手段謀取中標”第2行)，非為考核無權代理或濫用代理權。由于反不正當競爭法不屬于大綱要求內容，本題應作為超綱題對待。注意“賬外暗中”給予對方回扣的，作為受賄處理。本案的補貼如實入賬，不得視為不正當競爭行為。3：【答案】A 【解析】P16倒數(shù)第4段。4：【答案】B 【解析】P37“（三）抵押的效力”第一段。拍賣所得為150萬元。抵押權人就主債權100萬元，利息及違約金20萬元，實現(xiàn)抵押權的費用10萬元優(yōu)先受償。5：【答案】B6：【答案】C7：【答案】C 【解析】P59正中間“（一）施工企業(yè)的資質序列”第一段。我國只有施工總承包資質，沒有工程總承包資質；只有專業(yè)承包，沒有專業(yè)分包；只有勞務分包，沒有勞務承包。8：【答案】B 【解析】P79倒數(shù)第3段。9：【答案】C 【解析】P213倒數(shù)第5行。10：【答案】D 【解析】原題為2008年司法考試四川災區(qū)延期考試卷三31題，考核表見代理。11：【答案】D 【解析】P4546，A屬于刑罰，BC屬于民事責任，D屬于行政處罰。民事責任、行政責任、刑事責任種類的區(qū)分，每年考1分。12：【答案】A 【解析】P117第一行。價目表為要約邀請，而材料采購單為要約。取消的通知先于要約達到或與要約同時到達，為要約撤回。從今年教材和命題情況看，建造師考試對要約、承諾法律行為的要求已經大幅降低。13：【答案】C 【解析】P256“(一)”第1段，2010年剛剛考過的點。14：【答案】D 【解析】P220倒數(shù)第3行，必考。15：【答案】B 【解析】P148第3段。休息日安排勞動者加班，應支付不低于200%的工資報酬；法定節(jié)假日安排工作的，支付不低于300%的工資報酬。16：【答案】C 【解析】P330倒數(shù)第6行。17：【答案】A 【解析】P144“（二）勞動合同與勞務派遣協(xié)議”第2段第一句。注意，本題是考核勞務派遣協(xié)議的主體，不是考核勞動合同的主體。18：【答案】C 【解析】P229正中間“二、編制安全專項施工方案”第2行尾巴。本段落為命題熱點，有三個要點應把握，輪番命題：哪兩個人簽字？哪三類專項施工方案要經過專家論證？誰組織專家論證？19：【答案】A 【解析】P103倒數(shù)第6行。20：【答案】D 【解析】P99“1Z302020建設工程承包制度”第4段。21：【答案】B 【解析】P223，從業(yè)人員的義務有且僅有三項：遵章義務、培訓義務、事故隱患報告義務。22：【答案】B 【解析】本題是命題熱點。P297“一、建設工程質量保修書的提交時間及主要內容”第一句。23：【答案】B 【解析】本題考核法定最低保修期，P297倒數(shù)第一段。供熱與供冷系統(tǒng)約定為3年，必定包含兩個完整的采暖期、供冷期，這個點精講時分析過。24：【答案】B 【解析】P75正中間“（二）執(zhí)業(yè)崗位范圍”第1段。25：【答案】D 【解析】P280“六、依法辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)”第一段。26：【答案】D 【解析】P160下面“（二）承攬人須以自己的設備、技術和勞動力完成所承攬的工作”第4行。27：【答案】C 【解析】P224“二、每年至少進行一次全員安全生產教育培訓”第一段。28：【答案】B 【解析】AC錯，債務轉移需債權人同意；B正確，債權轉讓須通知債務人，但無須債務人同意。D錯誤，監(jiān)理合同依法不得轉讓。29：【答案】B 【解析】P90“（四）投標有效期”，這些地方不是靠背書能解決的，都需要理解。30：【答案】D 【解析】P243“（六）應急預案的修訂”第一行。31：【答案】A 【解析】P323正中間“（三）執(zhí)行和解”，考過4、5次了。32：【答案】D 【解析】P38正中間“四、定金”的第2段最后一句。命題熱點。33：【答案】B 【解析】P207“（三）在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶從事建設活動的相關規(guī)定”第56行。34：【答案】B 【解析】P9394.35：【答案】A 【解析】P53倒數(shù)第2段。36：【答案】B 【解析】P73倒數(shù)第一段。37：【答案】D 【解析】P96最上面“三、履約保證金”第三行。38：【答案】A 【解析】P184，BC考核（一）第2段，A考核（二）第2段，D考核（三）第1段。39：【答案】A 【解析】P120倒數(shù)第1行，本題與06年二級32題幾乎完全一樣。40：【答案】B 【解析】P315倒數(shù)第3段。41：【答案】D 【解析】P62“3.企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制的資質辦理”第2段。42：【答案】A 【解析】超綱，安全生產許可證條例第一條規(guī)定：“為了嚴格規(guī)范安全生產條件，進一步加強安全生產監(jiān)督管理，防止和減少生產安全事故，根據(jù)中華人民共和國安全生產法的有關規(guī)定，制定本條例?！边@題如果改為“建設部建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定的直接上位法依據(jù)”，那就漂亮了，而且教材上P212倒數(shù)第2段有。43：【答案】C 【解析】P124“4.工程墊資的處理”。44：【答案】A 【解析】P290“三、建設工程環(huán)?？⒐を炇铡钡?段。45：【答案】C 【解析】超綱。考核最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛適用法律問題的解釋（法釋（2004）14號）第二十二條：“當事人約定按照固定價結算工程價款，一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定的，不予支持”。新教材已經刪除該知識點。A錯，當事人申請司法鑒定，應在舉證期限內提出；B錯，司法鑒定應當由當事人共同委托或法院委托的司法鑒定機構作出；D錯，鑒定期間不計入審限（超綱）。46：【答案】D 【解析】P329“四、仲裁裁決”第一段最后一句。47：【答案】A 【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件的證據(jù)、財產保全”第一段。為2005年司法考試卷三第47題，原題為“中國甲公司與某國乙公司”，題目都抄錯了，這里如果不是涉外仲裁，應選擇C。民訴258條：“當事人申請采取財產保全的，中華人民共和國的涉外仲裁機構應當將當事人的申請，提交被申請人住所地或財產所在地的中級人民法院裁定。”48：【答案】C 【解析】P309案例上一段。49：【答案】A50：【答案】A 【解析】P161最下面“3.依法賠償損失的義務”第一行。51：【答案】C 【解析】P101“四、總分包的連帶責任”，這題每年都考，但是有越出越爛的跡象。52：【答案】B 【解析】P87“（九）簽訂合同”第2段第4行。第一年考核陰陽合同，這是最簡單的考法。今后會逐步深入。53：【答案】D 【解析】P52倒數(shù)第一段。54：【答案】B 【解析】P283“五、依法規(guī)范設計對建筑材料等的選用”第3行，無特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。55：【答案】C 【解析】P135“四、違約責任的免除”第2段。56：【答案】A 【解析】P105“二、承包單位違法行為應承擔的法律責任”第2段第3行，這個點已經考過好幾次。57：【答案】A 【解析】P220第23行。58：【答案】D 【解析】P293“（二）工程竣工結算審查期限”。59：【答案】A 【解析】P137案例上一段。60：【答案】D 【解析】P252第一段。61：【答案】B 【解析】P296“1Z307045竣工驗收備案的規(guī)定”標題下第1行。62：【答案】C 【解析】P287倒數(shù)第一行起，命題熱點。63：【答案】C 【解析】P95“（一）中標人的確定范圍”第2段第3行。64：【答案】C 【解析】超綱，原題為2008年司法考試卷三36題。教材中無明確表述，根據(jù)最高人民法院關于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見（法發(fā)（92）22號）第148條：當事人一方向人民法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，對方當事人又應訴答辯的，視為該人民法院有管轄權。65：【答案】C 【解析】本題是2005年司法考試卷二44題，即使對司考的考生來說，也難了。為什么建造師考試會考這種坑爹的題，只能解釋為命題人因為自己會做這個題，得瑟起來hold不住了。AC，當事人認為行政機關具體行政行為侵犯自身合法權益的，可以提起行政復議或行政訴訟，A為行政許可，C為行政征用，均屬于具體行政行為。 B錯，注意本案中，作出具體行政行為的是乙市政府，甲省政府的批復不屬于具體行政行為。66：【答案】B 【解析】詳見07年一級第3題的解析。67：【答案】D68：【答案】無正確答案 【解析】本題不嚴密，考核P276“四、構成犯罪的追究刑事責任”及 P81“七、注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質量事故應承擔的法律責任”。 建設工程質量管理條例72條規(guī)定：“違反本條例規(guī)定，注冊建筑師、注冊結構工程師、監(jiān)理工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質量事故的，責令停止執(zhí)業(yè)年；造成重大質量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，年以內不予注冊；情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊?！北緱l款規(guī)定了注冊執(zhí)業(yè)人員違法執(zhí)業(yè)的行政責任。本案中，王某的違法行為導致質