工程工期罰款協(xié)議書

工程工期罰款協(xié)議書?甲方（發(fā)包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（承包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方與乙方就[具體工程項目名稱]（以下簡稱"本工程"）簽訂了相關(guān)建設(shè)工程施工合同（合同編號：[合同編號]），為確保本工程能夠按照約定的工期順利完工，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就工程工期罰款事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[具體工程項目名稱]2.工程地點：[詳細(xì)工程地點]3.工程內(nèi)容及規(guī)模：[詳細(xì)描述工程涵蓋的具體內(nèi)容、建筑面積、結(jié)構(gòu)形式等]4.合同工期：計劃開工日期為[預(yù)計開工日期]，計劃竣工日期為[預(yù)計竣工日期]，總工期為[工期天數(shù)]天。二、工期罰款的約定1.工期延誤的認(rèn)定乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工期組織施工，若因乙方原因?qū)е鹿こ虒嶋H竣工日期超過合同約定的竣工日期，即構(gòu)成工期延誤。以下情形視為乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`：乙方施工組織不力，包括但不限于施工人員不足、施工設(shè)備短缺或故障等，未能滿足工程進(jìn)度要求。乙方在施工過程中遇到技術(shù)難題或質(zhì)量問題，未能及時有效解決，導(dǎo)致工程進(jìn)度受阻。乙方未按照甲方或監(jiān)理單位的指令及時整改問題，影響工程正常推進(jìn)。乙方因自身原因造成的停工、窩工累計時間超過[具體時長]天。乙方擅自變更施工方案或施工順序，未經(jīng)甲方書面同意，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。因乙方原因?qū)е碌钠渌绊懝こ踢M(jìn)度的情形。2.工期罰款標(biāo)準(zhǔn)若乙方出現(xiàn)工期延誤，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付工期罰款人民幣[X]元。工期延誤累計超過[允許延誤天數(shù)]天的，除按上述標(biāo)準(zhǔn)支付罰款外，甲方有權(quán)采取進(jìn)一步的措施，包括但不限于解除合同、要求乙方承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失等。3.工期罰款的計算及支付方式工期罰款自本協(xié)議約定的竣工日期次日起開始計算，至工程實際竣工日期止。乙方應(yīng)在每月工程進(jìn)度款申報時，同時向甲方申報當(dāng)月因工期延誤產(chǎn)生的罰款金額，并提供詳細(xì)的工期延誤情況說明及相關(guān)證據(jù)。甲方在審核當(dāng)月工程進(jìn)度款時，有權(quán)直接扣除當(dāng)月應(yīng)支付的工期罰款金額。若乙方未能按照上述要求及時申報工期罰款，甲方有權(quán)在工程竣工結(jié)算時一次性扣除全部應(yīng)支付的工期罰款金額。若乙方對甲方扣除的工期罰款金額有異議，應(yīng)在收到甲方扣除通知后的[X]個工作日內(nèi)提出書面異議，并提供相關(guān)證據(jù)。甲方在收到乙方書面異議后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行核實，并將核實結(jié)果書面通知乙方。若核實后確需調(diào)整工期罰款金額的，甲方將予以調(diào)整；若核實后無需調(diào)整的，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定繼續(xù)支付工期罰款。三、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利有權(quán)監(jiān)督乙方的施工進(jìn)度，要求乙方按照合同約定的工期組織施工。對乙方因工期延誤導(dǎo)致的工程進(jìn)度滯后等問題，有權(quán)提出整改要求，并監(jiān)督乙方落實整改措施。按照本協(xié)議約定扣除乙方因工期延誤產(chǎn)生的工期罰款。在乙方工期延誤累計超過[允許延誤天數(shù)]天的情況下，有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。義務(wù)按照合同約定及時向乙方支付工程進(jìn)度款，為乙方施工提供必要的條件和支持。協(xié)助乙方協(xié)調(diào)與其他相關(guān)方的關(guān)系，解決施工過程中出現(xiàn)的涉及外部協(xié)調(diào)的問題。對乙方申報的工期罰款金額及相關(guān)情況進(jìn)行審核，并及時反饋審核結(jié)果。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定提供施工所需的條件和支持。對甲方扣除的工期罰款金額有異議時，有權(quán)提出書面異議，并要求甲方進(jìn)行核實。義務(wù)嚴(yán)格按照合同約定的工期組織施工，制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃，并報甲方及監(jiān)理單位備案。加強施工管理，合理安排施工人員和施工設(shè)備，確保工程進(jìn)度順利推進(jìn)。積極應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的各種問題，及時采取有效措施解決，避免因自身原因?qū)е鹿て谘诱`。按照本協(xié)議約定及時向甲方申報工期罰款金額，并提供詳細(xì)的工期延誤情況說明及相關(guān)證據(jù)。接受甲方及監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查，對甲方及監(jiān)理單位提出的整改要求及時落實整改。四、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時扣除工期罰款或支付工程進(jìn)度款，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定及時申報工期罰款金額或支付工期罰款，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。3.若乙方因工期延誤給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，包括但不限于甲方因此向第三方支付的違約金、賠償金、甲方的預(yù)期利益損失等。五、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期至本工程竣工結(jié)算完成且雙方權(quán)利義務(wù)全部履行完畢之日止。2.本協(xié)議一式[X]份，甲方執(zhí)[X]份，乙方執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：______________________