有關修繕修理合同（示范文本）8篇

有關修繕修理合同（示范文本）8篇篇1甲方（委托方）：________________乙方（承接方）：________________鑒于甲方需要對位于_______________（地址）的________________（物業(yè)名稱）進行修繕修理工作，經(jīng)與乙方協(xié)商，達成以下合同條款：一、修繕修理范圍1.乙方負責按照甲方要求對物業(yè)進行修繕修理工作，包括但不限于以下范圍：外墻、屋頂、地面、門窗、電路、管道等。具體修繕修理內(nèi)容以雙方書面確認為準。2.修繕修理工作應當符合國家相關質(zhì)量標準和安全規(guī)范。二、合同金額及支付方式1.修繕修理合同總金額為人民幣______元（大寫：_________________________元整）。該金額包括材料費、人工費、稅費等所有相關費用。2.甲方應按以下方式支付合同款項：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的______%作為預付款；（2）修繕修理工作完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。三、工期及進度1.乙方應按照雙方約定的工期完成修繕修理工作。如遇特殊情況需延期，乙方應及時與甲方溝通并征得甲方同意。2.乙方應制定詳細的施工進度計劃，并按計劃執(zhí)行。甲方有權對施工進度進行監(jiān)督。四、質(zhì)量保證1.乙方應保證修繕修理工作的質(zhì)量，如因乙方原因?qū)е滦蘅樞蘩砉ぷ鞒霈F(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應承擔全部責任。2.修繕修理工作完成后，乙方應提供一定期限的質(zhì)量保證，具體期限以雙方約定為準。五、安全責任1.乙方應遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定安全措施，確保修繕修理工作過程中的安全。2.如因乙方原因?qū)е掳踩鹿?，乙方應承擔全部責任。六、違約責任1.如甲方未按合同約定支付款項，乙方有權停止修繕修理工作，并追究甲方違約責任。2.如乙方未按合同約定完成修繕修理工作，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。七、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為______年。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________（簽字/蓋章）乙方（承接方）：________________（簽字/蓋章）日期：______年______月______日篇2修繕修理合同合同編號：[具體編號]甲方（委托方）：[甲方名稱]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方（承攬方）：[乙方名稱]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方需要對某特定物業(yè)進行修繕和修理，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平的基礎上，經(jīng)過友好協(xié)商，就本次修繕修理工程達成以下協(xié)議：第一條合同目的與工程概況1.1本合同目的：乙方根據(jù)甲方的要求，對指定物業(yè)進行修繕和修理，確保物業(yè)的正常使用和安全。1.2工程概況：工程地點位于[具體地址]，修繕修理內(nèi)容包括但不限于[具體修繕修理內(nèi)容]。第二條工程期限與進度安排2.1工程開工日期：XXXX年XX月XX日。2.2工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。2.3進度安排：乙方應按照雙方約定的時間節(jié)點完成各階段工作，確保工程進度。第三條修繕修理費用及支付方式3.1修繕修理費用：人民幣[具體金額]（￥[金額大寫]）。該費用包括但不限于材料費、人工費、稅費等。3.2支付方式：甲方應按以下約定支付修繕修理費用（）一次性支付；（）分期支付。具體支付細節(jié)由雙方另行約定。第四條質(zhì)量要求與驗收標準4.1乙方應嚴格按照國家相關標準和規(guī)范進行修繕和修理，確保工程質(zhì)量。4.2工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收，并按照約定的驗收標準進行驗收。驗收合格后方可視為工程完成。第五條保修條款及售后服務5.1工程竣工后，乙方應提供一定期限的保修服務，保修期限為XX年。保修期內(nèi)，如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應負責免費維修。5.2保修期屆滿后，如甲方需要繼續(xù)維修服務，乙方應提供有償維修服務。具體費用由雙方另行商定。第六條違約責任與賠償損失6.1如一方違反本合同約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。6.2違約情況包括但不限于：工程延期、質(zhì)量不達標、未按時支付款項等。第七條爭議解決方式7.1本合同的解釋、履行和爭議解決應遵守中華人民共和國法律。如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條合同的變更與解除8.1本合同一經(jīng)簽訂，即具有法律效力，雙方應嚴格遵守。未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除本合同。如確需變更或解除，應達成書面協(xié)議。第九條附則及其他約定事項篇3甲方（業(yè)主）：_________________________乙方（修繕施工單位）：_________________________鑒于甲方需對位于_______________的房產(chǎn)進行修繕修理工程，特委托乙方進行此項工作，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就本次修繕修理工程達成如下協(xié)議：一、合同宗旨與目的本合同旨在明確甲乙雙方在實施修繕修理工程過程中的權利和義務，保障工程的順利進行以及雙方合法權益的保障。二、工程概況（一）工程名稱：_________________________修繕修理工程。（二）工程地點：_________________________。（三）工程范圍與內(nèi)容：包括但不限于屋面維修、墻面修補、管道更換等。具體以甲乙雙方確認的施工圖紙和清單為準。（四）工程質(zhì)量要求：符合國家相關標準及規(guī)范，確保安全、美觀、實用。三、合同金額與支付方式（一）合同總金額：人民幣_________________________元整（￥__________）。此費用為乙方完成本合同約定的全部修繕修理工作的總費用。（二）支付方式：甲方應按以下約定支付乙方款項：1.合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的______%作為預付款；2.工程進度過半，經(jīng)甲方驗收合格后，支付合同總金額的______%；3.工程完工并驗收合格后，支付剩余款項。（三）發(fā)票開具：乙方在完成每階段工作后，應向甲方提供正規(guī)發(fā)票。四、工期與進度（一）開工日期：自本合同簽訂之日起計算。（二）竣工日期：自開工日期起______天內(nèi)完成。如遇不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商確定新的工期。（三）進度報告：乙方應在每個工作周期結(jié)束后向甲方提交進度報告。五、保修條款（一）保修期限：工程竣工后，乙方提供的保修期限為______年。（二）保修范圍：因乙方施工質(zhì)量原因?qū)е碌膿p壞或故障，乙方應負責免費維修。（三）保修服務：在保修期限內(nèi)，如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后______小時內(nèi)響應并維修。六、違約責任（一）若甲方未按約定支付款項，乙方有權停止施工，并追究甲方違約責任。（二）若乙方未按約定完成工程，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。（三）如因乙方施工質(zhì)量問題導致工程返工或整改，乙方應承擔全部責任和費用。七、其他條款（一）安全責任：乙方應確保施工現(xiàn)場安全，采取必要的安全措施，防止事故發(fā)生。（二）知識產(chǎn)權：本合同所涉及的技術成果及資料，未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自向第三方泄露或許可他人使用。（三）爭議解決：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。（四）本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（業(yè)主）：_________________________（簽字蓋章）乙方（修繕施工單位）：_________________________（簽字蓋章）日期：_________________________篇4修繕修理合同合同編號：[具體編號]甲方（委托方）：[甲方名稱]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方（承攬方）：[乙方名稱]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方需要對位于[地點]的[物品名稱]（以下簡稱“標的物”）進行修繕修理，乙方具備相關資質(zhì)和能力，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就修繕修理事宜達成如下協(xié)議：第一條合同目的甲乙雙方同意，由乙方按照甲方的要求對標的物進行修繕修理，確保標的物的正常使用和安全。第二條修繕修理范圍及要求1.乙方應對標的物的[具體修繕部分]（如結(jié)構、外觀、設備、管道等）進行修繕修理。2.修繕修理應符合國家相關標準、規(guī)范，并滿足甲方的使用需求。3.乙方應使用質(zhì)量合格的原材料和配件，確保修繕修理質(zhì)量。第三條合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣[金額]（大寫：[金額漢字大寫]）。2.甲方應在合同簽訂后[支付時間]內(nèi)支付乙方合同金額的XX%作為預付款。3.乙方完成修繕修理工作并通過甲方驗收后，甲方應支付剩余款項。4.支付方式：[具體支付方式]。第四條履行期限及進度安排1.乙方應在合同簽訂后XX日內(nèi)開始修繕修理工作。2.修繕修理工作應在XX日內(nèi)完成。如遇特殊情況，雙方可協(xié)商延長履行期限。3.乙方應制定詳細的施工進度計劃，并按時向甲方報告。第五條質(zhì)量保證及驗收標準1.乙方應確保修繕修理質(zhì)量符合合同約定及國家相關標準。2.修繕修理工作完成后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后XX日內(nèi)進行驗收。3.驗收合格后，雙方應簽署驗收報告。如驗收不合格，乙方應按要求進行整改。第六條違約責任及賠償損失1.若乙方未按合同約定履行修繕修理義務，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.若甲方未按合同約定支付款項，應承擔違約責任，并支付逾期付款利息。3.因一方違約導致合同解除的，違約方應承擔違約責任并賠償對方因此造成的損失。第七條保密條款及知識產(chǎn)權歸屬1.雙方應對本合同的內(nèi)容和實施過程保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。2.修繕修理過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權歸屬甲方所有。乙方不得將相關技術用于其他用途或向第三方轉(zhuǎn)讓。第八條爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下列第XX種方式解決：1.提交[具體地名]仲裁委員會仲裁；仲裁裁決具有終局效力。篇5甲方（業(yè)主）：____________________乙方（修繕方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行修繕修理工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：____________________修繕修理工程。2.工程地點：____________________。3.工程范圍：具體修繕修理內(nèi)容見本合同附件《工程內(nèi)容及要求》。二、工程期限1.工程開工日期：____年__月__日。2.工程竣工日期：____年__月__日。三、工程費用及支付方式1.工程總造價：人民幣________元（大寫：____________________元整）。具體造價明細見附件《工程造價清單》。2.支付方式：甲方應按照以下約定支付工程款項：（1）本合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的____%作為預付款；（2）工程進展至____%時，甲方支付乙方工程總造價的____%；（3）工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款項。四、工程質(zhì)量及保修1.乙方應按照《工程內(nèi)容及要求》進行修繕修理，確保工程質(zhì)量符合相關標準。2.工程竣工后，乙方應提供一定期限的保修服務，保修期限為____年。保修期內(nèi)，如因乙方施工質(zhì)量原因?qū)е碌膿p壞，乙方應負責免費維修。3.若甲方在使用過程中發(fā)現(xiàn)工程存在質(zhì)量問題，應當及時通知乙方，乙方應在接到通知后及時進行處理。五、雙方責任與義務1.甲方責任與義務：（1）甲方應按時支付工程款項；（2）甲方應為乙方提供施工所需的水電等便利條件；（3）甲方不得擅自改變工程內(nèi)容或要求乙方違反相關規(guī)定進行施工。2.乙方責任與義務：（1）乙方應按時完工，并保證工程質(zhì)量；（2）乙方應按照相關規(guī)定進行施工，確保施工安全；（3）乙方在保修期內(nèi)負責工程的維修工作。六、違約責任及賠償損失1.甲方未按約定支付工程款項的，乙方有權停工，工期相應順延。甲方應按日向乙方支付逾期付款違約金。具體違約金比例見附件《違約責任及賠償損失條款》。2.乙方未按約定完工或工程質(zhì)量不符合要求的，應負責返工并承擔相應損失。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應按日向甲方支付工期延誤違約金。具體違約金比例見附件《違約責任及賠償損失條款》。3.因一方違約導致合同無法繼續(xù)履行的，守約方有權解除合同，并要求違約方賠償相應損失。七、爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。篇6修繕修理合同合同編號：[合同編號]甲方（委托方）：[甲方公司名稱]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系人：[甲方公司聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[甲方公司聯(lián)系電話]乙方（受托方）：[乙方公司名稱]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系人：[乙方公司聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[乙方公司聯(lián)系電話]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行修繕修理工作事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程范圍：[工程范圍]4.工程預算：[工程預算]二、合同雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務（1）甲方有權要求乙方按照合同約定進行修繕修理工作，并提供必要的支持和協(xié)助。（2）甲方應當按時支付乙方的報酬，并承擔因自身原因?qū)е碌膿p失。（3）甲方應當確保施工現(xiàn)場的安全和秩序，為乙方提供必要的工作條件。2.乙方的權利和義務（1）乙方有權要求甲方按照合同約定支付報酬，并承擔因自身原因?qū)е碌膿p失。（2）乙方應當按時完成修繕修理工作，并確保工作質(zhì)量符合甲方要求。（3）乙方應當遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定和安全操作規(guī)程，確保施工現(xiàn)場的安全和秩序。三、工程期限1.工程開工日期：[開工日期]2.工程竣工日期：[竣工日期]3.工程延期：如因特殊原因需要延期，雙方應協(xié)商達成一致意見，并簽訂書面協(xié)議。四、報酬與結(jié)算方式1.報酬：雙方協(xié)商確定報酬為[報酬金額]元。2.結(jié)算方式：甲方應當在工程竣工后，按照合同約定支付乙方的報酬。具體支付方式如下：（1）銀行轉(zhuǎn)賬：乙方提供銀行賬戶信息，甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付報酬。（2）現(xiàn)金結(jié)算：甲方以現(xiàn)金方式支付報酬給乙方。五、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按時支付報酬或未提供必要支持和協(xié)助，導致乙方無法按時完成工作，甲方應當承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。2.乙方違約責任：如乙方未按時完成修繕修理工作或工作質(zhì)量不符合甲方要求，乙方應當承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。六、爭議解決方式1.合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商溝通解決。協(xié)商不成的，可通過以下方式解決：（1）仲裁：雙方同意將爭議提交至[仲裁委員會名稱]進行仲裁。仲裁裁決具有法律效力。仲裁費用由敗訴方承擔。（2）訴訟：雙方同意將爭議提交至有管轄權的人民法院進行訴訟。訴訟費用由敗訴方承擔。在訴訟過程中，雙方應當遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定。判決結(jié)果具有法律效力。在判決結(jié)果作出前，雙方應當繼續(xù)履行合同中未涉及爭議的部分。判決結(jié)果作出后，雙方應當按照判決結(jié)果履行義務。若一方不履行判決結(jié)果，另一方有權向人民法院申請強制執(zhí)行。在執(zhí)行過程中所產(chǎn)生的費用由被執(zhí)行人承擔。同時，被執(zhí)行人應當加倍支付遲延履行期間的債務利息或者支付遲延履行金。2.在爭議解決期間，雙方應當繼續(xù)履行合同中未涉及爭議的部分。對于已經(jīng)涉及爭議的部分，雙方應當停止履行，直至爭議解決后再行協(xié)商確定履行方式。在爭議解決期間，雙方應當遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，不得擅自變更或者解除本合同。如有違反，應當承擔相應的法律責任。篇7合同編號：XXX-YYYY-MM-DD甲方（委托方）：XXX，地址：XXXX，電話：XXXX，郵箱：XXXX。乙方（受托方）：YYYY，地址：YYYY，電話：YYYY，郵箱：YYYY。鑒于甲方需要對位于XXXX的XXXX進行修繕修理，乙方具備相關的專業(yè)技能和設備，能夠完成該任務。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就修繕修理服務達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX修繕修理項目2.工程地點：XXXX3.工程內(nèi)容：對甲方指定的區(qū)域進行修繕修理，具體內(nèi)容包括但不限于墻面涂料、門窗維修、水電維修等。二、工程期限1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工程總天數(shù)：XX天三、工程造價1.工程預算：人民幣XXXX元（大寫：XXXX元）2.工程支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息如下：開戶銀行：XXXX銀行XXXX支行賬戶名稱：XXXX公司/個人賬號：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX四、工程要求1.乙方需按照甲方要求進行施工，確保施工質(zhì)量符合相關標準。2.乙方需確保施工過程中的安全環(huán)保，遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定。3.乙方需按時完成施工任務，確保施工進度符合甲方要求。4.乙方需提供必要的施工材料和設備，確保施工順利進行。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付款項或提供必要的支持和資料，應承擔相應的違約責任。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務或施工質(zhì)量不符合相關標準，應承擔相應的違約責任。3.因乙方原因?qū)е率┕みM程延誤或質(zhì)量問題，乙方應承擔相應的賠償責任。4.因甲方原因?qū)е率┕o法按時完成或增加施工難度，甲方應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決1.如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在訴訟過程中，雙方應繼續(xù)履行合同中未涉及爭議部分的義務。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同生效后，雙方應認真履行合同約定，確保施工任務順利完成。3.如有下列情形之一，合同可提前終止：雙方協(xié)商一致的；因不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行的；其他符合法律法規(guī)規(guī)定的情形。4.合同終止后，雙方應友好協(xié)商解決方案，確保雙方權益得到保障。5.合同終止后，乙方應將已收取的款項退還給甲方，并確保將施工現(xiàn)場恢復原狀。甲方也應按照合同約定支付乙方已完成施工部分的合理費用。6.合同終止后，雙方應互相配合完成相關事宜的移交和清算工作。具體事宜由雙方協(xié)商確定。7.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同未盡事宜可由雙方協(xié)商補充或修改。補充或修改后的協(xié)議與本