建筑工程施工合同范本8篇

建筑工程施工合同范本8篇篇1甲方（發(fā)包方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公正和誠實信用的原則基礎上，就乙方承包甲方位于____________的建筑工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況工程名稱：________________工程地點：________________工程規(guī)模：________________（建筑面積、結構類型等）二、承包范圍及方式承包范圍：本工程的土建、安裝等施工圖紙范圍內(nèi)的全部工程。除特殊說明外，還包括構件的預制及安裝。具體要求以甲方提供的施工圖紙及相關變更說明為準。承包方式采用包工包料方式。三、合同工期篇2甲方（發(fā)包方）：_____________________________地址：_______________________________________聯(lián)系人：_______________________________聯(lián)系電話：__________________________乙方（承包方）：_____________________________地址：_______________________________________聯(lián)系人：_______________________________聯(lián)系電話：__________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就甲方委托乙方進行建筑工程施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同：一、工程概況1.工程名稱：_______________________________。2.工程地點：_______________________________。3.工程內(nèi)容：土建、水電安裝等施工圖紙內(nèi)的全部內(nèi)容。4.工程規(guī)模及承包范圍：總建筑面約_____平方米，具體范圍詳見施工圖紙。二、工程期限工程開工日期：XXXX年XX月XX日。工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。因甲方原因造成的工期延誤，工期順延。非因甲方原因造成工期延誤的，乙方應及時書面通知甲方并報相關部門批準后方可順延工期。三、工程質量與驗收標準工程質量應達到國家質量評定標準。乙方應按照施工圖與說明書進行施工，確保工程質量，并確保工期按時完工。施工驗收依據(jù)國家現(xiàn)行的相關規(guī)范標準執(zhí)行。完工后，乙方應通知甲方驗收并積極配合甲方辦理工程驗收手續(xù)。如驗收不合格，乙方應負責整改并承擔相應費用。如因甲方原因不能及時組織驗收的，須向乙方提出書面要求并給予合理期限予以解決。對于未經(jīng)竣工質量驗收即擅自使用而發(fā)生的質量問題所產(chǎn)生的責任和損失，概由甲方承擔。合同及國家有關建設工程規(guī)定、標準的其它相關規(guī)定，予以驗收評定工程質量等級。甲乙雙方對工程質量的爭議，應通過協(xié)商或調解解決。若協(xié)商或調解不成可向工程所在地人民法院提起訴訟解決爭議。四、合同價款及支付方式篇3發(fā)包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范圍和內(nèi)容：[范圍和內(nèi)容]第二條工程造價工程造價暫定為人民幣[金額]元，最終造價以雙方結算為準。第三條工期1.工期自乙方進場之日起計算。乙方進場日期以甲方通知為準。2.工期：暫定[天數(shù)]天，具體時間以甲方通知為準。第四條工程質量及驗收1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。2.乙方應按工程進度，分階段向甲方申請驗收。甲方應在接到乙方申請后盡快予以驗收。甲方拖延驗收，責任由甲方承擔。3.工程質量必須達到合格。達不到合格要求的，乙方必須返工，直至達到合格要求。返工造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔。4.驗收合格后，雙方應做好驗收記錄并簽署驗收意見。驗收不合格的，乙方應按要求進行整改。整改后仍不合格的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。第五條工程價款支付與結算1.工程價款支付：工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方全部工程價款。2.工程價款結算：工程竣工驗收合格后，雙方進行結算。結算方式按照雙方協(xié)商確定的方式進行。結算過程中如發(fā)現(xiàn)多算、重算或少算、漏算等情況，雙方應友好協(xié)商解決。結算完成后，甲方支付乙方剩余款項。第六條違約責任1.甲方若不按合同約定支付工程價款或履行其他義務，應承擔相應的違約責任。違約責任包括但不限于：賠償因此給乙方造成的損失、支付違約金等。2.乙方若不按合同約定完成施工任務或達到質量標準，應承擔相應的違約責任。違約責任包括但不限于：賠償因此給甲方造成的損失、支付違約金等。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自的義務。任何一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任。2.本合同在以下情況下可以終止：雙方協(xié)商同意終止合同；一方嚴重違約，另一方有權解除合同；因不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行時，雙方可以協(xié)商終止合同。合同終止后，雙方應友好協(xié)商解決相關事宜。第八條爭議解決1.雙方因合同履行過程中發(fā)生爭議時，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以通過仲裁或訴訟解決。具體仲裁機構或訴訟法院由雙方協(xié)商確定。仲裁裁決或訴訟判決對雙方具有法律約束力。2.在爭議解決過程中，雙方應繼續(xù)履行合同中未發(fā)生爭議的其他部分。仲裁或訴訟期間，雙方應遵守仲裁機構或訴訟法院的要求和規(guī)定。裁決或判決生效后，雙方應履行裁決或判決結果。若一方不履行裁決或判決結果，另一方可以向人民法院申請強制執(zhí)行。第九條其他事宜1.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.合同附件與本合同具有同等法律效力。附件包括施工圖紙、說明文件等雙方協(xié)商確定的文件資料。若附件內(nèi)容與主合同內(nèi)容不符或存在沖突時，應以主合同內(nèi)容為準。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后如有修改或補充，雙方應協(xié)商并簽訂書面協(xié)議進行確認和修改；若無書面協(xié)議確認和修改，則仍以原合同為準。篇4甲方（發(fā)包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就乙方承包甲方建筑工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況工程名稱：_________________________工程地點：_________________________工程規(guī)模：描述工程大小、結構及特殊要求等。工程內(nèi)容：詳細列舉本合同工程包含的具體施工項目。二、工期開工日期：_________________________竣工日期：_________________________如遇到特殊原因影響工程進度，乙方應及時向甲方報告并提出解決方案。三、合同價款及支付方式1.合同總價款：人民幣__________元（大寫：_________________________元整）。此價款包含但不限于人工費、材料費、機械費、管理費及其他相關費用。2.支付方式：分期支付，具體支付節(jié)點和金額按工程進度及驗收情況確定。甲方應按時支付款項，逾期支付的需承擔相應違約責任。四、質量標準與驗收1.乙方必須按照國家標準及設計要求組織施工，保證施工質量。如有不符合要求的工程內(nèi)容，乙方應按照甲方要求進行整改，直至驗收合格為止。2.工程竣工后，乙方應及時通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的合理時間內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方簽署驗收合格證書。五、材料設備供應工程所需材料設備由乙方負責采購和供應。乙方應確保材料設備質量符合國家標準及設計要求。如需使用特殊材料或設備，雙方應事先協(xié)商確定。六、安全施工乙方應嚴格遵守安全生產(chǎn)法規(guī)，按照安全操作規(guī)程施工，確保施工現(xiàn)場安全。施工過程中發(fā)生的一切安全事故，由乙方承擔全部責任。七、保修與售后工程竣工驗收合格后，乙方負責保修一年。保修期內(nèi)如出現(xiàn)質量問題，乙方應負責免費維修。保修期滿后，乙方提供有償維修服務。八、違約責任1.甲方未按時支付合同款項的，應按日向乙方支付逾期付款違約金。逾期超過一定期限的，乙方有權解除合同并要求甲方賠償損失。2.乙方未能按照合同約定工期完成施工的，應按日向甲方支付延誤工期違約金。因不可抗力因素導致工期延誤的除外。3.工程質量不符合合同約定的，乙方應負責整改并承擔相應費用。如因乙方原因造成重大質量事故，甲方有權解除合同并要求乙方賠償損失。九、其他約定事項篇5合同編號：[合同編號]甲方（發(fā)包方）：[甲方名稱]乙方（承包方）：[乙方名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方發(fā)包給乙方的[工程名稱]工程施工事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內(nèi)容：[工程內(nèi)容]4.工程造價：[工程造價]二、施工范圍及要求1.乙方負責按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工，確保工程質量符合相關標準。2.乙方應編制詳細的施工方案，并報甲方審批。施工方案一經(jīng)批準，乙方不得擅自更改。3.乙方在施工過程中，應嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保施工過程中的安全。三、工期及進度1.工程開工日期為[開工日期]，竣工日期為[竣工日期]。2.乙方應制定詳細的施工進度計劃，并報甲方審批。甲方應根據(jù)施工進度計劃進行監(jiān)督和檢查。3.如因乙方原因造成工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。四、質量與驗收1.乙方應確保施工質量符合相關標準，并接受甲方的質量監(jiān)督和檢查。2.工程竣工后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在收到申請后盡快組織驗收。3.如工程質量不符合要求，乙方應負責返工或整改，并承擔由此造成的全部損失。五、付款與結算1.甲方應按合同約定向乙方支付工程款。具體支付時間和金額如下：[支付時間和金額]。2.乙方應在工程竣工后向甲方提交結算申請，并提供完整的結算資料。甲方應在收到申請后盡快進行結算。3.如因甲方原因造成付款延誤，甲方應承擔相應的違約責任。六、保修與售后1.乙方在工程竣工后應提供一定期限的保修服務。保修期限為[保修期限]。在保修期限內(nèi)，如因乙方施工質量問題導致的工程損壞，乙方應負責免費維修。2.保修期滿后，如甲方需要繼續(xù)委托乙方進行維護或改造，雙方應另行簽訂協(xié)議。3.在保修期限內(nèi)，乙方應提供24小時的售后服務電話，確保在緊急情況下能夠及時響應。七、違約責任1.如因一方違約導致合同無法繼續(xù)履行，違約方應承擔相應的違約責任，并賠償因此給對方造成的全部損失。2.如因不可抗力導致合同無法繼續(xù)履行，雙方應協(xié)商解決。八、爭議解決1.如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同中未涉及爭議的其他部分。九、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自的義務。2.如一方需要終止合同，應提前書面通知對方。在對方同意終止合同的情況下，雙方應協(xié)商處理未完成事項和已支付但未使用完的費用。如因違約方原因導致合同終止的，違約方應承擔相應的違約責任。如因不可抗力導致合同終止的，雙方應協(xié)商解決。合同終止后，雙方應辦理相關結算和交接手續(xù)。具體結算和交接事項如下：[結算和交接事項]。本合同約定事項全部完成后，合同自動失效。篇6甲方（發(fā)包方）：_____________________________地址：_______________________________________法定代表人：_____________________________聯(lián)系方式：____________乙方（承包方）：_____________________________地址：_______________________________________法定代表人：_____________________________聯(lián)系方式：____________根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就甲方委托乙方進行建筑工程施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下合同協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_____________________________。2.工程地點：_____________________________。3.工程規(guī)模及內(nèi)容：具體施工范圍包括但不限于__________等。4.工程期限：自合同簽訂之日起計算，預計完工日期為______年______月______日。二、合同價款及支付方式1.工程總造價（含稅價）：人民幣______元整（￥______元）。2.支付方式：甲方按照工程進度支付工程款，具體支付節(jié)點為：開工前支付預付款______元；基礎工程完成后支付______元；主體結構封頂后支付______元；竣工驗收合格后支付尾款。3.乙方需提供正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權拒絕支付款項。三、工程質量及驗收標準1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、技術規(guī)范和操作程序進行施工，確保工程質量達到國家或地方相關標準。2.工程施工過程中及完工后，乙方需接受甲方的質量檢查和驗收，并提供完整的竣工資料。3.如因乙方施工質量問題導致返工或整改，相關費用由乙方承擔。四、安全施工及文明施工要求1.乙方應嚴格遵守安全施工規(guī)范，采取必要的安全防護措施，確保施工現(xiàn)場安全。2.乙方需遵守文明施工要求，保持施工現(xiàn)場整潔有序，防止揚塵污染等。3.若因乙方違反安全或文明施工規(guī)定導致的一切損失和罰款，由乙方承擔。五、工程變更及調整1.施工過程中如發(fā)生工程變更，雙方應協(xié)商一致并簽訂書面變更協(xié)議。2.如因變更導致工程量的增減，雙方應另行商定合同價款調整事宜。六、違約責任及解決糾紛方式1.若甲乙雙方任一方違反本合同約定，應承擔違約責任并賠償對方損失。2.若發(fā)生糾紛，甲乙雙方應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定事項篇7甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公正、誠實守信的基礎上，為確保工程質量和進度，就本建筑工程施工事項達成一致，特訂立本合同。一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內(nèi)容