刮大白施工合同

刮大白施工合同合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：姓名：地址：聯(lián)系方式：身份證號碼：乙方（承包方）：姓名：地址：聯(lián)系方式：身份證號碼：一、合同協(xié)議書1.工程概況工程名稱：刮大白工程工程地點：[具體地點]工程內(nèi)容：對[具體房屋或建筑物]進行刮大白施工，包括但不限于墻面、天花板等部位的處理。2.工程期限開工日期：[具體日期]竣工日期：[具體日期]總工期：[工期天數(shù)]天。如遇不可抗力因素或甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，工期相應(yīng)順延。3.工程價款及支付方式工程總價：人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付工程總價的[百分比]作為預(yù)付款；工程進度達到[具體節(jié)點]時，甲方向乙方支付工程總價的[百分比]；工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付工程總價的[百分比]；剩余工程總價的[百分比]作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期屆滿后無質(zhì)量問題時支付。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行施工，保證工程質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn)。墻面應(yīng)平整、光滑，無裂縫、起皮、空鼓等質(zhì)量問題；天花板應(yīng)平整，陰陽角線條應(yīng)順直。5.雙方責(zé)任與義務(wù)甲方責(zé)任與義務(wù)：提供施工所需的水源、電源，并保證其正常使用；協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的各方關(guān)系，為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境；按照合同約定及時支付工程價款。乙方責(zé)任與義務(wù)：嚴(yán)格按照施工工藝和要求進行施工，保證工程質(zhì)量；遵守施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做好安全防護工作；按時完成施工任務(wù)，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。二、工程范圍及要求1.刮大白工程范圍對[具體房屋或建筑物]的室內(nèi)墻面、天花板進行刮大白處理。包括但不限于臥室、客廳、廚房、衛(wèi)生間等房間。2.施工工藝及要求基層處理：清除墻面、天花板上的灰塵、油污、雜物等，對基層進行修補、找平。刮膩子：采用[具體膩子品牌及型號]膩子，分遍進行刮涂，每遍膩子厚度不宜超過[具體厚度]mm，待前一遍膩子干燥后再進行下一遍刮涂。打磨：膩子干燥后，用砂紙對墻面、天花板進行打磨，使其表面平整光滑。刷涂料：采用[具體涂料品牌及型號]涂料，進行涂刷或噴涂，涂刷或噴涂應(yīng)均勻，不得有漏涂、流墜等現(xiàn)象。3.材料供應(yīng)及要求材料由乙方負(fù)責(zé)采購，應(yīng)保證材料的質(zhì)量符合國家及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。乙方應(yīng)向甲方提供材料的質(zhì)量證明文件和檢驗報告。甲方有權(quán)對材料進行檢驗，如發(fā)覺材料質(zhì)量不符合要求，乙方應(yīng)及時更換。三、施工計劃與進度安排1.施工進度計劃乙方應(yīng)在合同簽訂后[具體天數(shù)]日內(nèi)，向甲方提交施工進度計劃，包括各階段的施工時間、施工內(nèi)容、施工人員安排等。施工進度計劃應(yīng)經(jīng)甲方審核同意后實施，如甲方提出修改意見，乙方應(yīng)及時進行調(diào)整。2.工期延誤及處理如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)按照每延誤一天向甲方支付工程總價的[百分比]的違約金。如因不可抗力因素或甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)及時向甲方提出書面報告，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延。四、工程質(zhì)量與驗收1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范工程質(zhì)量應(yīng)符合《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB502102018）及國家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。驗收規(guī)范包括但不限于墻面平整度、垂直度、陰陽角方正度、涂料顏色均勻度等方面的要求。2.驗收程序及方法工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)在接到通知后的[具體天數(shù)]日內(nèi)組織驗收，如逾期未組織驗收，視為工程驗收合格。驗收時，雙方應(yīng)按照驗收規(guī)范進行檢驗，如發(fā)覺質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時進行整改，整改合格后重新組織驗收。3.質(zhì)量問題處理如工程質(zhì)量不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工或修理，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)為止，由此造成的工期延誤和經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。工程竣工后，在質(zhì)保期內(nèi)如發(fā)覺質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費維修，質(zhì)保期自工程竣工驗收合格之日起計算，質(zhì)保期為[質(zhì)保期時長]年。五、工程變更1.變更的提出與審批甲方有權(quán)提出工程變更，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求進行變更。乙方提出的工程變更，應(yīng)經(jīng)甲方審核同意后實施。工程變更應(yīng)采用書面形式，注明變更的內(nèi)容、原因、工程量、造價等信息。2.變更的價款調(diào)整工程變更的價款調(diào)整應(yīng)按照下列原則進行：合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；合同中類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由乙方提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)甲方審核同意后執(zhí)行。六、價款及支付1.工程價款的構(gòu)成工程價款包括人工費、材料費、機械費、管理費、利潤、稅金等各項費用。工程價款的計算應(yīng)按照國家及地方相關(guān)規(guī)定和合同約定進行。2.付款方式及時間甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間向乙方支付工程價款。如甲方未按時支付工程價款，應(yīng)按照每逾期一天向乙方支付應(yīng)付未付金額的[百分比]的違約金。3.價款調(diào)整的因素及方法工程價款的調(diào)整因素包括但不限于工程量增減、材料價格波動、人工費用調(diào)整、設(shè)計變更等。價款調(diào)整的方法應(yīng)按照合同約定和國家及地方相關(guān)規(guī)定進行，如合同未約定，雙方應(yīng)協(xié)商確定。七、雙方的一般權(quán)利和義務(wù)1.發(fā)包方的權(quán)利和義務(wù)有權(quán)對工程進度、質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。有權(quán)要求乙方提供施工計劃、施工進度報告等相關(guān)資料。按照合同約定支付工程價款。協(xié)助乙方解決施工過程中遇到的問題。2.承包方的權(quán)利和義務(wù)有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程價款。有權(quán)要求甲方提供施工所需的條件和協(xié)助。按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工期要求進行施工。遵守施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，做好安全防護和環(huán)境保護工作。八、安全生產(chǎn)與文明施工1.安全施工措施乙方應(yīng)建立健全安全施工管理制度，配備專職安全管理人員，加強對施工人員的安全教育和培訓(xùn)。施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及地方相關(guān)安全施工規(guī)定，采取必要的安全防護措施，保證施工人員的人身安全和設(shè)備安全。如發(fā)生安全，乙方應(yīng)及時采取措施進行救援，并按照國家有關(guān)規(guī)定及時向有關(guān)部門報告。2.文明施工要求乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的文明施工規(guī)定，保持施工現(xiàn)場的整潔、衛(wèi)生，做到工完料凈場地清。施工過程中，乙方應(yīng)盡量減少對周圍環(huán)境的影響，采取有效的防塵、降噪措施。3.處理如發(fā)生安全或環(huán)境污染，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償因此給甲方和第三方造成的損失。處理應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行，雙方應(yīng)積極配合有關(guān)部門的調(diào)查處理工作。九、違約責(zé)任1.發(fā)包方違約責(zé)任如甲方未按照合同約定支付工程價款，每逾期一天，應(yīng)按照應(yīng)付未付金額的[百分比]向乙方支付違約金。如甲方未按照合同約定提供施工條件或協(xié)助，導(dǎo)致工期延誤或工程質(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.承包方違約責(zé)任如乙方未按照合同約定的工期完成施工任務(wù)，每逾期一天，應(yīng)按照工程總價的[百分比]向甲方支付違約金。如乙方未按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行施工，應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工或修理，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)為止，并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。如乙方違反施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。十、爭議解決1.爭議的解決方式本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.爭議解決的程序雙方發(fā)生爭議后，應(yīng)及時進行溝通和協(xié)商，爭取在最短的時間內(nèi)解決爭議。如協(xié)商不成，一方應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，并按照法律規(guī)定的程序進行審理和判決。十一、保險與擔(dān)保1.工程保險乙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)規(guī)定為施工人員購買意外傷害保險，并將保險憑證提交甲方備案。如因乙方未購買保險或保險不足導(dǎo)致施工人員發(fā)生意外傷害，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.履約擔(dān)保為保證本合同的順利履行，乙方應(yīng)向甲方提供履約擔(dān)保，擔(dān)保金額為工程總價的[百分比]。履約擔(dān)保的形式可以為現(xiàn)金、銀行保函或其他甲方認(rèn)可的形式。如乙方未按照合同約定履行義務(wù)，甲方有權(quán)扣除履約擔(dān)保作為違約金。十二、工程保修1.保修范圍及期限保修范圍包括乙方施工的全部工程內(nèi)容。保修期限為自工程竣工驗收合格之日起[保修期限時長]年。2.保修責(zé)任及處理在保修期限內(nèi)，如發(fā)覺工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費維修。乙方應(yīng)在接到甲方維修通知后的[具體天數(shù)]日內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修，如逾期未到達，甲方有權(quán)另行委托他人進行維修，維修費用由乙方承擔(dān)。十三、不可抗力1.不可抗力的定義本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、洪水、臺風(fēng)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭等。2.不可抗力的處理如發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)及時采取措施減少損失，并在[具體天數(shù)]日內(nèi)書面通知對方。因不可抗力事件導(dǎo)致工期延誤或工程質(zhì)量問題，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商解決。十四、合同的生效與終止1.合同的生效條件本合同自雙方