2025年度建筑工程施工合同糾紛解決協(xié)議

2025年度建筑工程施工合同糾紛解決協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______乙方（業(yè)主方）：_______根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就_______項目的施工合同糾紛解決事宜達成如下協(xié)議：一、糾紛范圍1.本協(xié)議適用于_______項目施工過程中，甲乙雙方因施工合同履行產(chǎn)生的任何糾紛，包括但不限于工程質(zhì)量、工期延誤、工程款支付、材料供應、工程變更、工程驗收等方面。二、糾紛解決方式（1）提交_______仲裁委員會仲裁；（2）依法向_______人民法院提起訴訟。2.仲裁或訴訟期間，除正在爭議的糾紛外，甲乙雙方應繼續(xù)履行合同約定的其他義務。三、爭議解決期限1.自一方提出爭議之日起，甲乙雙方應在_______日內(nèi)協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)在_______日內(nèi)向?qū)Ψ桨l(fā)出仲裁或訴訟通知。四、費用承擔1.仲裁或訴訟費用由敗訴方承擔，但法律另有規(guī)定的除外。2.因爭議導致的項目停工、延期等損失，由責任方承擔。五、保密條款1.甲乙雙方對本協(xié)議內(nèi)容及爭議解決過程中的任何信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。六、其他1.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（施工方）：____________________乙方（業(yè)主方）：____________________簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定義1.本協(xié)議所稱第三方，是指甲乙雙方在解決施工合同糾紛過程中，為了協(xié)助解決糾紛而邀請或聘請的具有專業(yè)知識和技能的機構(gòu)、個人或其他實體。（1）調(diào)解機構(gòu)；（2）仲裁機構(gòu)；（3）法律顧問；（4）技術鑒定機構(gòu)；（5）其他經(jīng)甲乙雙方同意的第三方。二、第三方介入的條件1.第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽訂相應的合作協(xié)議。2.第三方介入應在甲乙雙方協(xié)商無果，且已進入仲裁或訴訟程序后進行。三、第三方的責任與權(quán)利1.第三方的責任：（1）第三方應遵守國家法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，公正、公平地履行職責。（2）第三方在介入糾紛解決過程中，應保持中立，不得偏袒任何一方。（3）第三方應對其提供的專業(yè)意見或鑒定結(jié)果承擔相應的法律責任。2.第三方的權(quán)利：（1）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和證據(jù)，以便其履行職責。（2）第三方有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整介入方式和工作計劃。（3）第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的要求，向甲乙雙方提供專業(yè)意見或鑒定結(jié)果。四、第三方責任限額1.第三方責任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定，但不得低于_______萬元人民幣。2.若第三方因違反本協(xié)議約定或因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，應承擔相應的賠償責任。3.第三方責任限額的約定不影響甲乙雙方根據(jù)本協(xié)議約定向?qū)Ψ街鲝埖臋?quán)利。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲乙雙方的關系：（1）第三方與甲乙雙方之間是委托與被委托的關系。（2）第三方應按照甲乙雙方的要求，履行其在協(xié)議中的義務。2.第三方與項目相關方的劃分說明：（1）第三方在介入糾紛解決過程中，應與項目相關方保持溝通，但不得干預項目相關方的正常工作。（2）第三方在提供專業(yè)意見或鑒定結(jié)果時，應充分考慮項目相關方的意見和利益。六、第三方介入的程序1.甲乙雙方協(xié)商一致后，選擇合適的第三方，并簽訂合作協(xié)議。2.第三方根據(jù)合作協(xié)議，制定工作計劃，并向甲乙雙方提交。3.第三方按照工作計劃，開展介入工作，包括但不限于收集資料、調(diào)查取證、組織調(diào)解、提供專業(yè)意見等。4.第三方將介入結(jié)果提交甲乙雙方，甲乙雙方根據(jù)介入結(jié)果，決定是否接受第三方意見或采取進一步措施。七、第三方介入的終止1.第三方介入工作完成后，甲乙雙方應簽署終止協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務。2.若第三方在介入過程中違反本協(xié)議約定，甲乙雙方有權(quán)終止第三方介入，并要求第三方承擔相應的法律責任。八、本部分作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：施工合同文本要求：施工合同文本應完整、清晰，包含甲乙雙方的權(quán)利義務、工程范圍、工期、質(zhì)量標準、工程款支付方式等關鍵條款。說明：本附件為合同糾紛解決的基礎文件，用于明確雙方在施工過程中的權(quán)利義務。2.附件二：工程圖紙及技術規(guī)范要求：工程圖紙及技術規(guī)范應詳細、準確，包含設計意圖、施工要求、材料規(guī)格等。說明：本附件用于確保施工過程中的技術要求與設計意圖一致。3.附件三：工程量清單要求：工程量清單應詳細列出工程項目的數(shù)量、單價、總價等。說明：本附件用于計算工程款，是工程款支付的重要依據(jù)。4.附件四：工程進度計劃要求：工程進度計劃應明確列出各階段的施工內(nèi)容、時間節(jié)點等。說明：本附件用于監(jiān)控工程進度，確保工程按計劃進行。5.附件五：工程質(zhì)量驗收記錄要求：工程質(zhì)量驗收記錄應詳細記錄每次驗收的時間、地點、參與人員、驗收結(jié)果等。說明：本附件用于證明工程質(zhì)量是否符合合同要求。6.附件六：工程變更記錄要求：工程變更記錄應詳細記錄變更的原因、內(nèi)容、影響、審批過程等。說明：本附件用于記錄工程實施過程中的變更情況，作為結(jié)算依據(jù)。7.附件七：工程款支付憑證要求：工程款支付憑證應包括支付時間、金額、支付方式、收款人等信息。說明：本附件用于證明工程款的支付情況。8.附件八：爭議解決過程中的相關文件要求：包括協(xié)商記錄、調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決書、法院判決書等。說明：本附件用于證明爭議解決的過程和結(jié)果。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方違約：a.未按合同約定的時間完成工程；b.工程質(zhì)量不符合合同要求；c.未按合同約定支付工程款；d.其他違反合同約定的行為。乙方違約：a.未按合同約定的時間提供施工場地；b.未按合同約定提供材料；c.未按合同約定進行工程驗收；d.其他違反合同約定的行為。2.責任認定標準：甲方違約責任：a.逾期完成工程的，應支付違約金；b.工程質(zhì)量不合格的，應進行返工或修復，并承擔由此產(chǎn)生的費用；c.未按合同約定支付工程款的，應支付逾期付款利息；d.其他違約行為的，應根據(jù)具體情況承擔相應的責任。乙方違約責任：a.逾期提供施工場地的，應支付違約金；b.未按合同約定提供材料的，應承擔材料供應責任；c.未按合同約定進行工程驗收的，應承擔由此產(chǎn)生的費用；d.其他違約行為的，應根據(jù)具體情況承擔相應的責任。3.違約示例說明：甲方未按合同約定的時間完成工程，導致工程延期一個月