2025年度智慧城市建設基礎設施施工合同規(guī)范

2025年度智慧城市建設基礎設施施工合同規(guī)范本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（施工單位）：_______乙方（建設單位）：_______鑒于甲方需要建設智慧城市基礎設施，乙方具備相應的施工資質和能力，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程規(guī)模：_______4.工程總投資：_______5.工程建設工期：_______二、工程內容1.工程施工范圍：_______2.工程施工內容：_______3.工程施工質量要求：_______4.工程施工安全標準：_______三、合同價款及支付方式1.合同價款：_______2.支付方式：（1）合同簽訂后，乙方預付合同價款的_______%作為預付款；（2）工程進度達到設計文件規(guī)定的形象進度后，甲方支付合同價款的_______%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同價款的_______%；（4）工程保修期滿后，甲方支付合同價款的_______%。四、工程進度及驗收1.工程進度：_______2.工程驗收：（1）甲方組織有關單位對工程進行驗收；（2）乙方應在甲方通知驗收之日起_______日內完成驗收工作；（3）工程驗收合格后，甲方應在_______日內支付驗收部分的工程款。五、工程質量保修1.工程質量保修期限：_______2.工程質量保修責任：（1）乙方在工程質量保修期內，對因施工原因造成的質量問題負責維修、更換；（2）甲方在工程質量保修期內，發(fā)現(xiàn)質量問題應及時通知乙方，乙方應在_______日內進行處理。六、違約責任1.甲方違約責任：（1）未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付_______%的違約金；（2）未按合同約定組織工程驗收的，應向乙方支付_______%的違約金。2.乙方違約責任：（1）未按合同約定完成工程建設的，應向甲方支付_______%的違約金；（2）未按合同約定保證工程質量，造成甲方損失的，應承擔相應的賠償責任。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（施工單位）：_______乙方（建設單位）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本合同所指的第三方，是指除甲方和乙方以外的，為履行本合同而提供專業(yè)服務、咨詢、監(jiān)理、檢測、評估等服務的自然人、法人或其他組織。1.2第三方服務內容包括但不限于：（1）項目咨詢與管理服務；（2）工程監(jiān)理服務；（3）工程質量檢測與評估服務；（4）安全監(jiān)理服務；（5）環(huán)保監(jiān)理服務；（6）其他與本合同履行相關的專業(yè)服務。二、第三方責任限額2.1第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成甲方損失的，應承擔相應的賠償責任。2.2第三方責任限額如下：（1）第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成甲方直接經濟損失的，每起事件的責任限額為_______元；（2）第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成甲方間接經濟損失的，每起事件的責任限額為_______元。2.3第三方責任限額的計算方式：（1）直接經濟損失：指因第三方原因造成的工程延誤、工程成本增加、工程設備損壞等直接經濟損失；（2）間接經濟損失：指因第三方原因造成的工程延誤、工程成本增加、工程設備損壞等間接經濟損失，如工期延誤導致的違約金、罰款等。三、第三方責權利3.1第三方權利：（1）根據(jù)本合同約定，享有收取服務費用的權利；（2）在履行本合同過程中，享有對工程進度、質量、安全等方面的監(jiān)督、檢查、評估權利；（3）有權要求甲方提供必要的資料和條件，以完成本合同約定的服務。3.2第三方義務：（1）按照本合同約定，提供專業(yè)、高效的服務；（2）在履行本合同過程中，確保服務質量，遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（3）對履行本合同過程中知悉的甲方商業(yè)秘密，負有保密義務。3.3第三方責任：（1）因自身原因造成甲方損失的，應承擔相應的賠償責任；（2）因第三方原因造成工程延誤、質量不合格等，應承擔相應的責任。四、第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方、乙方之間的關系：（1）第三方與甲方、乙方之間是委托與被委托關系，第三方應嚴格按照本合同約定，履行相關服務；（2）第三方在履行本合同過程中，與甲方、乙方發(fā)生爭議的，應通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.2第三方與其他各方責任劃分：（1）甲方負責提供工程所需資源、資料，確保工程順利進行；（2）乙方負責組織施工，確保工程質量、安全、進度；（3）第三方負責提供專業(yè)服務，對工程進度、質量、安全等方面進行監(jiān)督、檢查、評估。4.3第三方與其他各方權利劃分：（1）甲方有權要求第三方按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務；（2）乙方有權要求第三方按照合同約定，對工程進度、質量、安全等方面進行監(jiān)督、檢查、評估；（3）第三方有權要求甲方、乙方提供必要的資料和條件，以完成本合同約定的服務。五、第三方變更與退出5.1第三方變更：（1）在合同履行過程中，如需更換第三方，應經甲方、乙方協(xié)商一致，并書面通知對方；（2）更換后的第三方應具備與本合同約定的服務能力，并承擔相應的責任。5.2第三方退出：（1）在合同履行過程中，如第三方因故退出，應提前_______日書面通知甲方、乙方，并說明原因；（2）第三方退出后，甲方、乙方應協(xié)商確定新的第三方，并簽訂補充協(xié)議；（3）原第三方退出后，如因自身原因造成甲方損失的，應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決6.1第三方與其他各方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（施工單位）：_______乙方（建設單位）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程施工圖紙及技術規(guī)范要求：提供完整的工程施工圖紙及技術規(guī)范，確保圖紙及技術規(guī)范符合國家相關標準和規(guī)范要求。說明：圖紙及技術規(guī)范是工程施工的重要依據(jù)，應詳細標注工程尺寸、材料、施工工藝等。2.工程量清單要求：詳細列出工程量清單，包括工程名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、合價等。說明：工程量清單是工程結算的重要依據(jù)，應確保工程量清單的準確性。3.工程施工合同要求：合同內容應包括工程概況、合同價款、支付方式、工程進度、驗收標準、保修期限、違約責任、爭議解決等。說明：工程施工合同是甲乙雙方權利義務的明確約定，應確保合同內容的完整性和準確性。4.工程施工許可證要求：提供有效的工程施工許可證，確保工程合法施工。說明：工程施工許可證是工程合法施工的必要條件，應確保許可證的有效性。5.工程施工組織設計要求：詳細列出工程施工組織設計，包括施工方案、施工進度計劃、施工人員安排、施工設備配置等。說明：工程施工組織設計是確保工程順利進行的重要文件，應確保設計的合理性和可行性。6.工程質量保證書要求：提供工程質量保證書，確保工程質量符合國家標準。說明：工程質量保證書是工程質量的重要保證，應確保保證書的真實性。7.工程安全文明施工措施要求：提供工程安全文明施工措施，確保施工安全、文明。說明：工程安全文明施工措施是施工過程中的重要保障，應確保措施的有效性。8.工程竣工驗收報告要求：提供工程竣工驗收報告，確保工程驗收合格。說明：工程竣工驗收報告是工程驗收的重要文件，應確保報告的真實性和完整性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按合同約定支付工程款。責任認定標準：甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付_______%的違約金。示例說明：若甲方應于2025年3月1日支付100萬元工程款，但至2025年3月10日仍未支付，則甲方應向乙方支付10萬元的違約金。2.違約行為：乙方未按合同約定完成工程建設。責任認定標準：乙方未按合同約定完成工程建設，每延誤一日，應向甲方支付_______%的違約金。示例說明：若合同約定工期為120天，但乙方實際完成工期為150天，則乙方應向甲方支付30天的違約金。3.違約行為：第三方未按合同約定提供專業(yè)服務。責任認定標準：第三方未按合同約定提供專業(yè)服務，每延誤一日，應向甲方支付_______%的違約金。4.違約行為：甲方未按合同約定組織工程驗收。責任認定標準：甲方未按合同約定組織工程驗收，每延誤一日，應向乙方支付