2025年度建筑施工合同工期延誤賠償補充協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑施工合同工期延誤賠償補充協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（施工單位）：_______乙方（建設單位）：_______一、工期延誤原因1.甲方原因：_______（詳細說明甲方導致工期延誤的原因）2.乙方原因：_______（詳細說明乙方導致工期延誤的原因）3.第三方原因：_______（如有，詳細說明第三方導致工期延誤的原因）二、工期延誤賠償1.工期延誤賠償標準：根據《中華人民共和國合同法》及《建設工程施工合同示范文本》的規(guī)定，甲方應向乙方支付_______元人民幣作為工期延誤賠償金。2.工期延誤賠償金的支付方式：甲方應于本協(xié)議簽訂之日起_______日內，一次性向乙方支付上述賠償金。3.逾期支付賠償：如甲方未按本協(xié)議約定的時間支付賠償金，每逾期一日，應按賠償金總額的_______%向乙方支付違約金。三、工期延誤處理1.甲方應采取一切必要措施，盡快恢復正常施工，減少工期延誤對工程質量和進度的影響。2.乙方應積極配合甲方采取措施，確保工程按時完成。四、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方因本協(xié)議產生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至_______仲裁委員會仲裁。五、其他1.本協(xié)議作為主合同的補充，與主合同具有同等法律效力。2.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。3.本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。甲方（施工單位）：_______乙方（建設單位）：_______簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本補充協(xié)議中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的，因合同履行需要介入合同關系的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理單位、設計單位、材料供應商、設備供應商、保險公司等。二、第三方介入的目的1.監(jiān)督施工進度和質量，確保工程按期完成；2.提供專業(yè)咨詢和技術支持，提高施工效率；3.協(xié)調解決施工過程中出現(xiàn)的爭議和問題；4.保障工程安全和環(huán)保要求。三、第三方責任1.第三方應按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責，并對因其工作失誤或不當行為導致的工期延誤承擔相應責任。2.第三方的責任限額：a.第三方因自身原因導致工期延誤，應向甲方支付_______元人民幣作為賠償金；b.第三方因自身原因導致工程質量問題，應承擔相應的修復責任，并賠償由此造成的損失；c.第三方因自身原因導致安全事故，應承擔相應的法律責任和經濟賠償。四、第三方權利1.第三方有權要求甲方提供必要的施工資料和條件，以履行其職責。2.第三方有權對施工過程中的質量問題提出整改意見，并要求甲方采取相應措施。3.第三方有權對施工進度進行監(jiān)督，并提出合理化建議。五、第三方與其他方的劃分1.甲方與乙方之間的合同關系不變，第三方不參與甲乙雙方的權利義務關系。2.第三方與甲方、乙方之間的關系為委托代理關系，第三方應遵守甲乙雙方的要求，不得損害甲乙雙方的合法權益。3.第三方在履行職責過程中，如需與甲方、乙方以外的其他單位或個人進行合作，應取得甲乙雙方的事先同意，并確保合作行為符合法律法規(guī)和合同約定。六、第三方介入的程序1.甲方、乙方應在本補充協(xié)議簽訂后_______日內，共同選定第三方，并與其簽訂相應的合作協(xié)議。2.第三方選定后，甲方、乙方應將第三方的基本情況、職責范圍等通知對方。3.第三方介入后，甲方、乙方應積極配合第三方的工作，并提供必要的協(xié)助。七、第三方介入的終止1.若第三方在履行職責過程中出現(xiàn)重大失誤或不當行為，導致工期延誤、工程質量問題或安全事故，甲乙雙方有權終止其介入。2.第三方介入的終止，應書面通知對方，并采取必要措施，確保工程質量和進度不受影響。3.第三方介入終止后，甲乙雙方應根據實際情況，重新確定工期延誤賠償標準及賠償金額。八、本補充協(xié)議作為主合同的補充，與主合同具有同等法律效力。九、本補充協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。甲方（施工單位）：_______乙方（建設單位）：_______簽訂日期：____年____月____日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.主合同副本：提供主合同的全文本副本，以證明合同雙方的權利義務。2.工期延誤原因說明報告：詳細說明工期延誤的具體原因，包括甲方、乙方及第三方的原因。3.工期延誤賠償計算明細表：列出工期延誤賠償?shù)挠嬎阋罁陀嬎憬Y果。4.第三方合作協(xié)議：第三方介入的相關合作協(xié)議，明確第三方的職責和權利。5.施工進度表：記錄施工進度的詳細計劃，包括各階段的目標和完成情況。6.工程質量檢查報告：第三方對工程質量進行的檢查報告，包括檢查結果和整改意見。7.安全事故報告：如發(fā)生安全事故，需提供的事故報告，包括事故原因、處理措施和責任認定。8.爭議解決文件：如有爭議，需提供的爭議解決文件，包括協(xié)商記錄、仲裁裁決或法院判決。9.第三方責任限額證明：第三方責任限額的證明文件，如保險單、責任承諾書等。10.終止第三方介入的通知函：如需終止第三方介入，需提供的終止通知函。說明要求：所有附件均為原件或經雙方認可的復印件。附件內容應真實、完整，無遺漏。附件應由合同雙方簽字確認。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為：未按合同約定支付工程款。因甲方原因導致工期延誤。未能提供施工所需的材料和設備。未能提供必要的施工場地和條件。責任認定標準：甲方未按約定支付工程款，每逾期一日，應支付_______%的滯納金。甲方原因導致工期延誤，應支付_______元人民幣的賠償金。甲方未能提供材料和設備，導致工期延誤，應承擔相應的賠償。示例：甲方未能按合同約定在_______日前提供所需材料，導致工期延誤_______天，應支付_______元人民幣的賠償金。2.乙方違約行為：未按合同約定支付工程款。未按合同約定提供施工場地和條件。未能按時驗收工程。責任認定標準：乙方未按約定支付工程款，每逾期一日，應支付_______%的滯納金。乙方未按約定提供施工場地和條件，導致工期延誤，應支付_______元人民幣的賠償金。乙方未能按時驗收工程，導致工期延誤，應支付_______元人民幣的賠償金。示例：乙方未能按合同約定在_______日前驗收工程，導致工期延誤_______天，應支付_______元人民幣的賠償金。3.第三方違約行為：未按協(xié)議約定履行職責。因第三方原因導致工期延誤或工程質量問題。責任認定標準：第三方未按協(xié)議約定履行職責，每逾期一日，應支付_______元人民幣的賠償金。第三方原因導致