2025施工合同補充協(xié)議

?合同編號：甲方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：甲方為（工程名稱），乙方為該工程的施工方。雙方已簽訂《施工合同》（合同編號：），現(xiàn)因工程實際情況發(fā)生變化，需對《施工合同》的部分內(nèi)容進行補充。經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下補充協(xié)議：一、工程范圍及內(nèi)容：1.1補充協(xié)議范圍內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成（具體工程內(nèi)容）的施工。1.2乙方應(yīng)按照《施工合同》約定的質(zhì)量標準、工程進度和投資控制目標完成施工。二、工程價款及支付：2.1補充協(xié)議范圍內(nèi)，工程價款為（金額），雙方確認該價款為最終結(jié)算價。2.2甲方應(yīng)按照《施工合同》約定的付款方式和付款時間支付乙方工程價款。三、工程進度及工期：3.1乙方應(yīng)按照本補充協(xié)議約定的工程范圍和內(nèi)容，確保工程于（日期）前完成。3.2乙方如因特殊情況導致無法按期完成工程，應(yīng)提前書面通知甲方，并協(xié)商調(diào)整工期。四、質(zhì)量保修：4.1乙方應(yīng)按照《施工合同》的約定，對補充協(xié)議范圍內(nèi)的工程質(zhì)量承擔保修責任。4.2保修期限自工程驗收合格之日起計算，保修期限為（期限）。五、違約責任：5.1雙方應(yīng)嚴格按照本補充協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。5.2如一方違約，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為合同總價款的（比例）。六、爭議解決：6.1雙方在履行本補充協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定：7.1本補充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人（簽名）：法定代表人（簽名）：簽訂日期：年月日注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應(yīng)嚴格遵守中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，包括但不限于《合同法》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等。解決辦法：當出現(xiàn)違反上述法律法規(guī)的情況時，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，確保合同的合法性。若協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.雙方應(yīng)確保提供的合同資料真實、完整、準確，如有虛假陳述或隱瞞重要事實，導致合同無法履行或產(chǎn)生損失的，責任方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。解決辦法：一旦發(fā)現(xiàn)虛假陳述或隱瞞重要事實，受損害方有權(quán)要求責任方承擔損失賠償責任。賠償金額根據(jù)實際情況確定，包括但不限于直接損失和預(yù)期利益。3.合同價款、工程范圍、工期等條款如需調(diào)整，應(yīng)簽訂書面補充協(xié)議，并由雙方蓋章確認。解決辦法：當雙方就合同條款調(diào)整達成一致意見時，應(yīng)簽訂書面補充協(xié)議，明確修改內(nèi)容。補充協(xié)議經(jīng)雙方蓋章后生效，與原合同具有同等法律效力。4.乙方應(yīng)按照合同約定，確保工程質(zhì)量、安全、進度等方面的要求，如發(fā)生質(zhì)量問題、安全事故等，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。解決辦法：乙方發(fā)生質(zhì)量問題、安全事故等情況時，甲方有權(quán)要求乙方立即整改，并承擔相應(yīng)責任。乙方應(yīng)按照甲方要求采取措施，確保工程順利推進。5.合同履行過程中，如遇不可抗力因素（如自然災(zāi)害、社會動蕩等），導致工程無法正常進行，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整合同履行方案。解決辦法：當發(fā)生不可抗力因素時，雙方應(yīng)立即協(xié)商，根據(jù)實際情況調(diào)整合同履行方案，包括工期、工程范圍、價款等方面的調(diào)整。若協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指合同中承擔發(fā)包人角色的當事人。2.乙方：指合同中承擔承包人角色的當事人。3.施工合同：指發(fā)包人與承包人之間，就建筑工程的施工、交付及質(zhì)量保修等事項簽訂的合同。4.補充協(xié)議：指對原合同部分條款進行修改、補充或完善的書面協(xié)議。5.工程范圍：指承包人在合同中承諾完成的建筑工程的具體內(nèi)容。6.工程價款：指承包人完成工程所需的報酬，包括合同約定的總價款和調(diào)整后的價款。7.工期：指承包人完成工程的期限。8.質(zhì)量保修：指承包人對已完成的工程在保修期限內(nèi)承擔質(zhì)量問題的修復(fù)、更換等責任。9.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。10.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會動蕩等。應(yīng)用場合：1.適用于中華人民共和國境內(nèi)的建筑工程施工合同補充協(xié)議。2.適用于已簽訂施工合同，因工程實際情況發(fā)生變化，需要對原合同內(nèi)容進行補充的情況。3.適用于雙方就工程范圍、價款、工期、質(zhì)量保修等方面達成一致，需書面確認的場合。補充條款：1.工程范圍及內(nèi)容：詳細描述補充協(xié)議范圍內(nèi)的工程內(nèi)容和要求。2.工程價款及支付：明確補充協(xié)議范圍內(nèi)的工程價款和支付方式。3.工程進度及工期：約定補充協(xié)議范圍內(nèi)的工程進度和工期要求。4.質(zhì)量保修：補充協(xié)議范圍內(nèi)的質(zhì)量保修期限和保修責任。5.違約責任：補充協(xié)議范圍內(nèi)的違約行為及違約責任。6.爭議解決：明確補充協(xié)議范圍內(nèi)的爭議解決方式和適用法律。7.其他約定：雙方就其他相關(guān)事項達成的